臺灣高雄地方法院民事判決
112年度建字第28號
原 告 朱雨柔
被 告 林煒智
上列當事人間請求給付違約金事件，經本院於民國112年9月15日
言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應給付原告新臺幣壹佰參拾萬元，及自民國一百一十二年七月十二日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用新臺幣壹萬參仟捌佰柒拾元由被告負擔。本判決第一項於原告以新臺幣肆拾參萬參仟元為被告供擔保後，得假執行。
事實及理由
一、被告經合法送達，無正當理由而未於言詞辯論期日到場，經 核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請， 由其一造辯論而為判決。
二、原告主張：
㈠兩造約定由被告承攬原告所有門牌號碼高雄市○○區○○街00巷0 弄00號房屋（下稱系爭房屋）之裝修工程，並於民國111年3 月2日簽立裝修工程合約（下稱系爭契約），約定111年3月4 日開工，共計需100個工作日完成，總工程款新臺幣(下同） 145萬元，簽約當日原告應給付被告頭期款即43萬5000元、 被告完成工程之50％時原告再給付第二期款43萬5000元、完 成工程之70％時原告再給付第三期款43萬5000元、完成工程 之全部時原告給付尾款14萬5000元，且如被告未能如期完工 ，逾期一日須給付原告總工程款之1％即1萬4500元（計算式 ：145萬元×1％＝1萬4500）之懲罰性違約金。 ㈡原告於簽立系爭契約隔日即111年3月3日匯款43萬5000元至被 告所指定之帳戶作為頭期款；又被告於111年3月4日進場施 工，並於111年3月27日要求原告提前給付第二期款43萬5000 元，原告分別於111年3月27日轉帳3萬元、111年3月28日轉 帳3萬元、111年3月30日轉帳2萬5000元、111年3月30日匯款 35萬元至被告指定之帳戶；又被告於111年5月28日要求原告 應給付第三期款項43萬5000元，原告再於111年5月30日轉帳 至被告指定之帳戶。綜上，原告已給付被告130萬5000元（ 計算式：43萬5000元＋3萬元＋3萬元＋2萬5000元＋35萬元＋43萬 5000元＝130萬5000元）之工程款。
㈢然被告依系爭契約自111年3月4日開工，預計需100個工作日 ，應於111年6月6日完工，卻稱因工人確診及天候因素，工 程進度有所延宕；嗣被告於111年9月25日後有進場施工近24 日，並承諾將會完成工程，惟自此之後被告均不與原告聯絡 ，亦未依系爭契約完成工程，直至111年12月29日經原告以L INE訊息告知被告，有看到被告到其他地方施作工程後，被 告始於112年1月3日至112年1月4日進場施工後，迄今均未再 進場施工，原告再於112年1月12日以LINE訊息催告被告應於 30日内完工，被告迄今均未回覆。系爭房屋現場尚遺有鷹架 、施工材料，明顯可見被告並未完工；由被告所搭設之鷹架 及施工相關之物品，已遭高雄市政府環保局開罰，亦經高雄 市政府工務局發函要求原告應自行拆除；又原告原本欲於完 工後居住於系爭房屋中，然因被告未如期完工，不得已只能 在外租屋。因被告未依系爭契約於111年6月6日完成工程， 且已逾原訂之完工日344天，故原告以起訴狀繕本之送達作 為依民法第503條解除系爭契約之意思表示。經原告估計被 告迄今僅完成總工程之20％，原告先前已給付被告130萬5000 元，被告未依系爭契約完成工程進度而受領承攬報酬，屬無 法律上原因受有利益，故原告應得依民法第179條向被告請 求返還101萬5000元【計算式：130萬5000元－(145萬元×20％) ＝101萬5000元】；另被告未依系爭契約完工，使原告僅能在 外租屋，受有租金29萬6487元之損害，及自111年6月6日後 往返系爭房屋、確認工程進度之交通費用及油資2783元之損 害，合計原告得依民法第503條、227條第2項請求被告賠償 上開損害共計131萬4270元（計算式：101萬5000元＋29萬648 7元＋2783元＝131萬4270元），其中，就租金損失29萬6487元 的部分，僅請求28萬2217元。再者，依系爭契約第3條第1項 之約定，被告未依約完成全部工程，自約定應完工日即111 年6月6日迄今至112年5月16日共344日，計算懲罰性違約金 應為工程總價金之344％即498萬8000元（計算式：145萬元×3 44％＝498萬8000元)，僅向被告請求130萬元。綜上，原告對 被告雖有前揭各項之請求權利，但僅就其中之130萬元請求 被告給付。為此，爰依系爭工程契約之法律關係、民法第17 9條、第503條、第227條第2項之規定，提起本件訴訟。並聲 明：⒈被告應給付原告130萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日 起至清償日止，按年息5％計算之利息。⒉原告願供擔保，請 准宣告假執行。
三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述 。
四、本院之判斷：
㈠按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作， 他方俟工作完成，給付報酬之契約；約定由承攬人供給材料 者，其材料之價額，推定為報酬之一部。報酬應於工作交付 時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之；工作係分 部交付，而報酬係就各部分定之者，應於每部分交付時，給 付該部分之報酬，民法第490條、第505條分別著有規定。按 因可歸責於承攬人之事由，遲延工作，顯可預見其不能於期 限內完成，而其遲延可為工作完成後解除契約之原因者，定 作人得依民法第502條第2項規定解除契約，並請求賠償因不 履行而生之損害。民法第502條第2項、第503條定有明文。 又契約解除時，當事人由他方受領之給付物，應返還之。受 領之給付為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之。受領 之給付為勞務或為物之使用者，應照受領時之價額，以金錢 償還之。民法第259條第1、2、3款亦有明定。(二)經查，原告主張之上開事實，業據原告提出與其所述相符之 出工程細項及估價單、系爭工程合約書、LINE對話紀錄截圖 及匯款單、平面圖、現場照片、高雄市政府環境保護局執行 違反廢棄物清理法案件舉發通知書、高雄市政府工務局112 年4月17日高市工務建字第11233257100號函、統一發票、租 賃契約書等件（見審建卷第17至111頁）為證，而被告經合 法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀加以否認或 爭執，經本院調查前揭證據之結果，堪認原告之主張為真實 。又被告戶籍地址為小港戶政事務所，現應送達處所不明， 本院依原告之聲請對被告為公示送達，並於112年6月21日黏 貼於本院公告處及經司法院網路公告，經20日即同年7月11 日發生送達效力，此有本院公示送達證書在卷可憑（見本院 審訴卷第149頁）。從而，原告請求被告給付130萬元，及自 起訴狀繕本送達翌日即112年7月12日起至清償日止，按週年 利率5％計算之利息，即屬正當，應予准許。
五、綜上所述，原告基於系爭工程契約之法律關係、民法第179 條、第503條、227條第2項之規定，請求被告給付原告130萬 元，及自112年7月12日起至清償日止，按週年利率5％計算之 利息，為有理由，應予准許。又原告陳明願供擔保以代釋明 ，聲請宣告假執行，核無不合，爰酌定相當之擔保金額准許 之。
六、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰判決如主文。中 華 民 國 112 年 9 月 28 日 民事第二庭 法 官 黃顗雯
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 9 月 28 日
書記官 吳翊鈴