臺灣屏東地方法院民事判決
110年度建字第21號
原 告
即反訴被告 顏錦祥
訴訟代理人 鄭淵基律師
被 告
即反訴原告 何桂蓮即正命工程行
訴訟代理人 黃順天律師
上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國112年8月3日言
詞辯論終結，判決如下：
主 文
一、被告應給付原告新臺幣33萬4,738元，及自民國111年11月11 日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、本訴訴訟費用(除減縮部分外)由被告負擔百分之13，餘由原 告負擔；反訴訴訟費用由反訴原告負擔。
三、原告其餘之訴及反訴原告之訴暨假執行之聲請均駁回。四、本訴原告勝訴部分，得假執行；但被告如以新臺幣33萬4,73 8元為原告預供擔保，得免為假執行。
五、原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序部分
一、按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告 及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴。反訴之標的，如 專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者 ，不得提起。民事訴訟法第259條、第260條第1項分別定有 明文。又民事訴訟法第260條第1項所稱之「相牽連」，係指 為反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係間，或為反訴 標的之法律關係與作為本訴防禦方法所主張之法律關係間， 兩者在法律上或事實上關係密切，審判資料有其共通性或牽 連性者而言。本件本訴部分，原告請求被告給付工程款新臺 幣（下同）262萬7,628元，被告否認有前開債務存在，並主 張原告前此向其借貸30萬元，復於兩造承攬期間再向被告借 貸28萬4,061元，反訴請求原告返還借款，經核被告所提反 訴標的法律關係所發生之原因，與本訴標的法律關係所發生 之原因，均係基於兩造間承攬契約相近期間所生之爭執，而 與本訴所為攻擊、防禦方法相牽連，揆諸上開規定，應予准 許。
二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張
或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第25 5條第1項第3款定有明文。本件原告起訴時聲明請求被告給 付其280萬4,539元本息。訴狀送達後，變更聲明請求被告給 付其262萬7,628元本息。另本件反訴原告起訴時聲明請求反 訴被告應給付反訴原告40萬8,624元，及自民事答辯暨反訴 狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之 利息。訴狀送達後，變更聲明請求反訴被告應給付反訴原告 58萬4,061元，及自民國110年11月19日起至清償日止，按週 年利率百分之5計算之利息。經核原告及反訴原告前開聲明 之變更，乃屬擴張或減縮應受判決事項，揆諸上開規定，均 無不合，應予准許。
貳、本訴部分
一、原告主張：訴外人麗明營造股份有限公司(下稱麗明公司) 承攬高雄榮民總醫院屏東大武分院新建工程(下稱大武分院 新建工程)，並由被告於109年3月20日，向麗明公司之子公 司全宏營造股份有限公司（下稱全宏公司）承攬大武分院新 建工程中之北區模板工程(下稱系爭工程)，由被告將系爭工 程分為北一區、北二區、北三區（含車道），而將北一區部 分轉包予訴外人黃國華，並於109年5月中旬將北三區（含車 道）部分轉包予伊，口頭約定由伊為被告施作系爭工程之北 三區部分，並約定被告應於交板及釘板完成後給付價金百分 之80；拆板及整理完成後給付價金百分之10；泥作吊線完成 確認無誤後給付尾款即剩餘價金百分之10。嗣後北一區部分 之原承攬人黃國華於完成北一區交板及釘板後，無意繼續承 攬，經被告同意後，黃國華乃將北一區後續之拆板部分交由 伊接續承攬，約定相關拆模費用、北一區水箱及地下2樓之 尾款，均由伊向被告收取。詎被告於伊承攬期間，表示無意 繼續承攬系爭工程，於109年12月1日時給付伊10萬元後，向 伊表示：施作至此即可，後續北三區部分之拆模及整理將交 由訴外人陳國銘負責等語。伊迫於無奈，僅能施作至北一區 部分地下1樓拆模完成及北三區部分釘板完畢，伊就北一區 部分業已施作完成，就北三區(含車道)部分則完成百分之80 ，得請求被告給付：㈠北一區地下2樓及水箱尾款27萬7,105 元；㈡北三區地下2樓及水箱尾款34萬1,694元；㈢北一區及北 三區地下1樓未付工程款319萬5,943元。其次，兩造於系爭 工程施工期間另行新增承攬工項，即約定由伊派工清理北一 區及北三區之廢石，並施作新樓梯，前者之廢棄物清理費用 62萬7,500元，後者之派工費用17萬5,823元，被告亦應給付 。再者，被告於系爭工程之承攬期間，得向麗明公司申請外 籍勞工幫忙施作，於被告申請完畢後，被告之下包廠商即伊
等人，則可以請求派工，並以每名外籍勞工每日工資1,825 元計算，自下包廠商所得請求之工程款中扣除。被告認定伊 自109年9月1日至同年00月00日間，共計使用174人次之外籍 勞工，而從伊所受領之地下2樓工程款中扣除，惟實際上， 伊僅使用115.5人次，被告溢扣10萬6,763元【(174-115.5)× 1825=106763，不足1元部分四捨五入】。此外，系爭工程釘 板時須使用固定器華司螺母，而華司螺母為可回收使用之物 ，惟因被告要求伊不要進場施作，以致伊未能回收北一區及 北三區之華司螺母，共計受有14萬800元之承攬材料費損失 。以上合計486萬7,628元，扣除被告已給付之工程款224萬 元(即將被告已給付之234萬元扣除北一區地下2樓拆板費用1 0萬元)，被告尚應給付伊262萬7,628元，依民法第505條第1 項規定，伊得請求被告加計法定遲延利息如數給付等情，並 聲明：㈠被告應給付原告262萬7,628元，及自起訴狀繕本送 達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡原 告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：伊係向麗明公司之全宏公司承攬系爭工程，並將 其中北一區地下1樓、北三區地下1樓(含車道)發包予原告承 攬，發包內容包含模板釘設、拆模、拔釘及整理材料，約定 總工程款360萬1,476元，詎原告於109年11月初模板釘設階 段，即出工不足，經原告同意後，伊求諸陳國銘找出工支援 ，以填補原告出工人數不足，自109年12月初起，原告即全 未出工，均由陳國銘施作，後續之拆模、拔釘及整理材料， 亦係由陳國銘施作，陳國銘因原告出工不足、全未出工而向 伊請領之費用，共計166萬7,600元，伊已悉數給付予陳國銘 。其次，原告於入場施工起至000年00月0日間，已陸續向伊 預支工程款234萬元，原告預支及陳國銘向伊請領之費用合 計400萬7,600元，已超過兩造間約定之總工程款360萬1,476 元，是原告已無工程款可請領。其次，伊與全宏公司就系爭 工程之工程款，係約定估驗款百分之90，保留款百分之10， 保留款須待全部工程完工，經大武分院新建工程之業主即高 雄榮民總醫院就整體工程驗收合格，並由全宏公司開立保固 書後，始可請領，而兩造就保留款部分，亦為相同之約定， 亦即須高雄榮民總醫院就大武分院新建工程驗收合格，且伊 已受領全宏公司所給付之保留款後，始有給付原告或黃國華 保留款之義務，而伊既尚未受領所給付之保留款，原告自不 得請求伊給付北一區、北三區地下2樓及水箱5之保留款(即 尾款)。況且，原告所承攬部分有違規及施作瑕疵，致伊遭 全宏公司扣款，乃屬加害給付，依民法第227條第2項規定， 伊得請求原告賠償伊遭扣款之損害，其中北三區地下1樓部
分遭扣款3萬1,000元，應全數由原告賠償伊之損害；又全宏 公司以伊違反勞工安全衛生規定，扣款共22萬2,000元，並 以伊所承攬系爭工程有「牆面凸肚打石、拆模」之模板工程 施作瑕疵，預計扣款共32萬3,045元，而全宏公司雖未表明 此部分違規或瑕疵係發生在北一區、北二區、北三區中之何 者，惟原告所承攬者為北一區、北三區部分，其範圍佔系爭 工程之3分之2，自應由原告負擔前開扣款之3分之2即36萬3, 363元(222000×2/3+323045×2/3=363363，不足1元部分四捨 五入)，方為合理；以上扣款金額，伊均主張自原告得向伊 請求之金額為抵銷。再者，伊否認有就已給付原告款項中溢 扣移工使用費用10萬6,763元，原告主張其尚有10萬6,763元 之工程款可請領，於法無據。此外，北一區地下2樓模板工 程原係交由黃國華承攬，黃國華於釘設模板、灌漿後即無意 繼續承攬，後續拆模工程係交由原告施作，伊已給付拆模費 用10萬元予原告，惟拆模後續之拔釘及整理材料，原告均未 施作，黃國華亦未委由他人施作，而係伊另行僱工處理，則 黃國華或原告自不得請求此部分尾款，縱認其等得為請求， 伊另行僱工處理之費用亦應由北一區地下2樓及水箱之尾款 及原告已領之前開拆模費用10萬元中扣除。至黃國華有無將 北一區地下2樓及水箱之尾款債權讓與原告，因伊未受通知 ，縱有讓與，對伊亦不生效力。另原告退場後，伊未發現原 告之華司螺母，原告亦未要求伊返還，而系爭工程之工地係 由全宏公司管領，縱認原告確實遺留華司螺母在工地，亦非 伊所保管，原告請求伊給付華司螺母承攬材料費之損失14萬 800元，自屬無據。關於系爭工程之營建廢棄物清理，係由 全宏公司處理後，再從全宏公司應給付伊之工程款中扣除此 部分費用，原告主張其得向伊請求廢棄物清理費用62萬7,50 0元，難認有據。至於施作新樓梯部分，伊對於兩造約定新 增施作新樓梯部分之工項，及原告此部分之施作費用為12萬 2,063元，不予爭執，惟否認超出前開金額範圍之施作費用 等語，資為抗辯，並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁 回。㈡如受不利之判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行 。
三、兩造不爭執事項：
㈠麗明公司承攬高雄榮民總醫院之大武分院新建工程，並由被 告承攬大武分院新建工程中之系爭工程，復由被告將系爭工 程中之北一區部分轉包予黃國華，並將北三區（含車道）部 分轉包予原告。嗣後，黃國華退出，經兩造同意，由原告進 行北一區部分之後續施作(見本院卷一第164、165頁；本院 卷二第195頁、第271頁、第327、328頁)。
㈡正命工程行、正念工程行、正定工程行之實際負責人均為何 桂蓮之配偶黃國寶，黃國寶係以正命工程行、正念工程行、 正定工程行名義承攬系爭工程(見本院卷一第34、35頁)。 ㈢兩造就北一區地下1樓、北三區地下1樓(含車道)之模板工承 ，約定總工程款為360萬1,476元(見本院卷二第327頁)。 ㈣原告就系爭工程北三區地下2樓及水箱部分，業已完工(見本 院卷一第271頁、第289頁)。
㈤系爭工程北一區及北三區之地下2樓、水箱尾款分別為27萬元 及29萬8,000元(見本院卷二第327頁)。 ㈥兩造於系爭工程期間，新增施作樓梯之工項，原告施作部分 之價額至少為12萬2,063元(見本院卷二第327、328頁)。 ㈦被告因系爭工程已給付原告234萬元，前開金額包含就被告北 一區地下2樓模板工程拆模部分之10萬元(見本院卷一第35頁 ；卷二第327、328頁)。
㈧系爭工程之北一區、北三區部分，自000年00月間起，由陳國 銘加入施作部分工程，而原告於000年00月間，即未再進場 施工(見本院卷一165、166頁)。
㈨全宏公司或麗明公司迄至本件言詞辯論終結止，尚未給付被 告系爭工程之保留款(見本院卷二第278、279頁)。 ㈩大武分院新建工程業於111年11月10日驗收合格，惟迄至112 年7月12日止，高雄榮民總醫院與麗明公司間之工程尾款及 保留款均尚未發放；而麗明公司於111年4月19日發函回覆本 院：正命工程行、正念工程行、正定工程行承攬系爭工程之 保留款依約尚不得請領等語，復於112年7月20日發函回覆本 院：前開保留款已可請領等語(見本院卷二第278、279頁、 第326頁)。
以上事項，均為兩造所不爭執，並有台新銀行存款交易明細 、估價單、陳國銘點工單、收據、高雄市高雄地區農會匯款 申請書、麗明公司111年3月25日(111)麗字第032400428號函 (含附件)、111年10月7日(111)麗字第100701480號函、112 年4月19日(112)麗字第041900548號函、更正決標公告、高 雄榮民總醫院112年7月12日高總工字第1120008743號函(含 附件)、麗明公司112年7月20日(112)麗字第072001018號函 及工程承攬合約在卷可憑(見本院卷一第55至71頁、第99至1 01頁、第139至147頁、第149至159頁、第297至407頁；卷二 第153頁、第261頁、第289、290頁、第297至302頁、第309 至318頁、第319頁)，堪認屬實。
四、本件之爭點為：㈠兩造是否另約定由原告進行廢棄物清理， 並得據以向被告請款？㈡被告是否溢扣原告之移工使用費用1 0萬6,763元？㈢被告主張以原告所承攬之部分有違規及施作
瑕疵，被告得依民法第227條第2項規定，請求原告賠償共36 萬3,363元損害，是否於法有據？㈣原告就系爭工程北一區及 北二區之地下2樓及水箱部分，是否符合請領尾款或保留款 之條件？㈤原告請求被告加計法定遲延利息給付其262萬7,62 8元，是否有理由？茲敘述如下：
㈠兩造是否另約定由原告進行廢棄物清理，並得據以向被告請 款？
⒈按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任， 民事訴訟法第277條前段定有明文。本件原告主張兩造另約 定由原告進行廢棄物清理，並得據以向原告請款乙節，既為 被告所否認，自應由原告就此有利於己之事實負舉證責任。 ⒉原告固提出正命點工單為證(見本院卷一第205至215頁)，觀 之前開點工單，均為電腦打字，固見其上有「溢漿打除廢石 清理」、「溢漿打石」、「廢石清理」、「垃圾清理」、「 吊模打除」等項目之記載，惟各點工單最末之「承攬人簽名 蓋章」、「營造廠確認簽名蓋章」或「工地主任」、「製表 」之簽名蓋章欄位，均未有簽名或蓋章，亦無任何姓名之記 載，應屬原告或第三人單方面製作，而未獲被告認可之私文 書。又前開點工單之形式真正性及兩造間有約定由原告進行 廢棄物清理之事實，均為被告所否認，即難以原告或第三人 單方面製作之前開點工單，逕認兩造間有由原告進行廢棄物 清理之約定。
⒊本院依原告之聲請，函請麗明公司提供正命工程行、正念工 程行、正定工程行就系爭工程之請款資料，麗明公司所回覆 之資料，未見正命工程行、正念工程行、正定工程行有就清 理廢棄物項目請款之紀錄，反見正命工程行、正念工程行、 正定工程行因利用麗明公司或全宏公司之廢棄物、垃圾清運 廠商清運廢棄物或垃圾，而遭全宏公司扣款之紀錄(見本院 卷一第400至404頁、第406、407頁)。是被告辯稱：關於系 爭工程之營建廢棄物清理，係由全宏公司處理後，再從全宏 公司應給付伊之工程款中扣除此部分費用等語，應堪採信。 原告既未舉證以實其說，則其主張：兩造另約定由原告進行 廢棄物清理，並得據以向原告請款云云，即非可採。 ㈡被告是否溢扣原告之移工使用費用10萬6,763元？ ⒈原告主張：伊於109年9月1日至同年00月00日間，僅使用115. 5人次之外籍勞工，被告逕以伊於前開期間使用174人次之外 籍勞工，而自伊所受領之地下2樓工程款中溢扣10萬6,763元 云云，為被告所否認，自應由原告就此有利於己之事實負舉 證責任。
⒉原告雖提出派工計算單、移工人數出勤狀況表及派工登記單
為證(見本院卷一第185至204頁)。被告不爭執前開派工計算 單為兩造核對所製，惟否認前開移工人數出勤狀況表之真正 性。觀之前開派工計算單下方記載「35+36+39+40+30-6=174 」，原告亦據此主張被告認定原告係使用174人次之外籍勞 工，且被告已依此人次扣除金額而給付部分之工程款予原告 等語，堪認前開派工計算單確為兩造核對之結果。又觀之前 開出勤狀況表，固記載109年9月移工人數為48.5人次、109 年10月移工人數為82人次，然此均屬原告單方製作，尚難逕 認與實情相符。至前開派工登記單，雖有廠商簽名，惟原告 所提供之資料，各廠商之簽名難以辨識，其中可辯識為「顏 錦祥」簽名部分，人次總合雖顯小於174人次，然亦與原告 所製作之前開出勤狀況表所載有所落差。又原告對於被告已 依174人次計算，而自原告所受領之地下2樓工程款中扣除等 情，不予爭執，原告既未舉證證明其已於兩造製作前開派工 計算單或被告給付地下2樓工程款時，當場提出爭執，且原 告於110年2月17日寄發存證信函予被告，亦未敘及關於外籍 勞工使用人次落差之爭執，有110年2月17日存證信函在卷可 憑(見本院卷一第27至41頁)，其遲至本件起訴後始對被告主 張溢扣移工使用費用10萬6,763元，堪可認定兩造於製作前 開派工登記單時，應已達成就原告使用外籍勞工人次乙節， 以174人次作為計算標準之合意。
⒊依麗明公司函覆本院之資料，可見正念工程行於109年9月、1 0月使用外籍勞工之人次分別為161人、172人，並均經全宏 公司自工程款中扣除(見本院卷一第383、384頁、第401頁) ，其人次顯大於前開派工計算單所載，是依麗明公司所提供 之外籍勞工派工資料，亦難證明被告有溢扣原告之移工使用 費用10萬6,763元之事實。
⒋從而，兩造既已達成就原告使用外籍勞工人次，以174人次計 算之合意，原告事後又主張被告溢扣原告之移工使用費用10 萬6,763元云云，尚非可採。
㈢被告主張以原告所承攬之部分有違規及施作瑕疵，被告得依 民法第227條第2項規定，請求原告賠償共36萬3,363元損害 ，是否於法有據？
⒈按債權人得將債權讓與於第三人。債權之讓與，非經讓與人 或受讓人通知債務人，對於債務人不生效力。但法律另有規 定者，不在此限。受讓人將讓與人所立之讓與字據提示於債 務人者，與通知有同一之效力。民法第294條第1項本文及第 297條分別定有明文。次按第三人與債權人訂立契約承擔債 務人之債務者，其債務於契約成立時，移轉於該第三人。第 三人與債務人訂立契約承擔其債務者，非經債權人承認，對
於債權人不生效力。民法第300條及第301條亦設有明文。又 當事人之一方將其因契約所生之權利義務，概括的讓與第三 人承受者，係屬契約承擔，與單純的債權讓與不同，非經他 方之承認，對他方不生效力（最高法院73年台上字第1573號 判決先例意旨參照）。是倘為契約權利義務之概括承受、契 約主體變更，係契約之概括承擔，則契約主體既為變更，承 擔人即當然繼受被承擔人本於契約之權利義務關係，與所謂 單純債權讓與或債務承擔者，有所不同，而屬契約變更之範 疇，非經新舊契約之當事人合意，不生其效力。 ⒉麗明公司承攬高雄榮民總醫院之大武分院新建工程，並由被 告承攬大武分院新建工程中之系爭工程，復由被告將系爭工 程中之北一區部分轉包予黃國華，並將北三區（含車道）部 分轉包予原告。嗣後，黃國華退出，經兩造同意，由原告進 行北一區部分之後續施作等情，為兩造所不爭執。又於黃國 華退出後，關於北一區地下2樓模板工程拆模費用10萬元， 被告亦係對原告為給付，而觀之原告所提出工程合意書(見 本院一第253頁)，記載略以：甲方(黃國華)向正命工程行承 攬系爭工程北一區水箱至1樓板範圍，將拆模作業交付乙方( 顏錦祥)施作，工程金額以模板數量計算，工程款由正命工 程行直接給付，甲方因路程遙遠，車資人力耗費甚鉅不堪負 荷，自地下1樓起，後續模板工程委託乙方施工，工程款由 正命工程行直接給付，為補貼乙方工資材料費用，甲方將北 一區水箱至地下2樓尾款給乙方請領，109年6月等語。核前 開工程合意書意旨，原告與黃國華間有契約承擔之合意，而 兩造既均同意由原告進行北一區部分之後續施作，應認被告 與原告及黃國華間，亦已達成由原告概括承擔黃國華就系爭 工程北一區部分權利義務之合意，自屬契約承擔，黃國華即 脫離原契約關係，而由原告承擔其與被告間之法律關係。從 而，兩造間就系爭工程北一區部分，亦存有承攬法律關係。 ⒊按承攬人所為不完全給付造成之損害可分為瑕疵損害與瑕疵結果損害。前者，係指承攬人完成之工作本身有瑕疵，對工作本身發生之損害，乃定作人履行利益之減損，依民法第227條第1項規定，定作人得依關於給付遲延之規定行使其權利 ，即可補正者，仍應經催告程序行使權利；後者，則指因承攬人完成之工作瑕疵，對於定作人之人身或該工作以外之其他財產等固有法益，所造成之損害。次按因可歸責於承攬人之事由，致工作發生瑕疵者，定作人得依民法第495條第1項 規定，對承攬人同時或獨立行使修補費用償還請求權與損害 賠償請求權，該項損害賠償請求權雖屬債務不履行責任（不 完全給付）之性質，惟所規定損害賠償不包括瑕疵結果損害 在內。故定作人就承攬人所為之瑕疵結果損害，即得依民法 第227條第2項規定，逕行請求損害賠償，無須先為定相當期 限催告修補瑕疵之必要(最高法院110年度台上字第2525號判決意旨參照)。 ⒋被告主張以原告所承攬之部分有違規及施作瑕疵，被告得依 民法第227條第2項規定，請求原告賠償共36萬3,363元損害 ，並主張就原告所得請求給付之金額為抵銷云云。其主張無 非以：依麗明公司提供之缺失處分通知單(見本院卷一第381 頁、第396頁、第397頁)，可見北三區部分於109年9月28日 因「攜帶酒精性飲料，態度惡劣，執意帶入廠區，加重罰款 」之違規事實，遭麗明公司罰款2萬4,000元，109年12月4日 因「工地未戴安全帽及不安全行為」之違規事實，遭麗明公 司罰款4,000元，109年12月7日因「人員不安全行為」之違 規事實，遭麗明公司罰款3,000元；又依麗明公司111年10月
7日函所附廠商扣款紀(記)錄及正命、正念、正定目前累計 未扣款明細表(見本院二第153至162頁，可見麗明公司以正 命工程行、正念工程行、正定工程行違反勞工安全衛生規則 ，陸續扣款共22萬2,000元，並可見麗明公司以系爭工程有 「牆面凸肚打石、拆模」之瑕疵，預計自正命工程行、正念 工程行、正定工程行之工程款中扣款，共計32萬3,045元云 云，為其論據。惟查，前開缺失處分通知單之罰款，未記載 具體違規人員及小包商為何，違規人員是否為原告及其工人 ，非無疑義，且依兩造不爭執之事實，系爭工程之北一區及 北三區部分自000年00月間起，由陳國銘加入施作部分工程 ，而原告於000年00月間，即未再進場施工，則109年12月4 日、7日之罰款是否與原告有關，亦存疑義。其次，前開廠 商扣款紀(記)錄及正命、正念、正定目前累計未扣款明細表 ，亦未記載瑕疵之工區及地點，尚難證明瑕疵係因原告施作 所致。再者，經本院向麗明公司函詢其所罰款之具體違規日 期、地點、內容，及其所扣款之原因是否屬系爭工程之施作 瑕疵所致、施作地點為何等事項，經其回覆：依現有資料尚 難分辨等語，有本院112年2月10日屏院惠民泰字第110建21 號函及麗明公司112年4月19日(112)麗字第041900548號函在 卷可參(見本院卷二第249、250頁、第261頁)，則本院無從 形成前開罰款、瑕疵扣款，均係因原告之違規或施作瑕疵所 致之心證。
⒌從而，原告未舉證證明係原告所為加害給付，造成被告受有 就前開罰款及扣款之損害，則被告主張其得依民法第227條 第1項規定，請求被告賠償共36萬3,363元之損害，因而對原 告享有同額之債權，於法難謂有據。
㈣原告就系爭工程北一區及北二區之地下2樓及水箱部分，是否 符合請領尾款或保留款之條件？
⒈按所謂保留款僅係一定比例之承攬報酬，須俟約定條件成就 時始能給付而已，尚難認其非屬承攬報酬之一部分。兩造就 系爭工程北一區及北三區之地下2樓及水箱部分之尾款或保 留款給付條件為何，未形諸於書面，惟兩造對於前開工程部 分有尾款或保留款之約定，則不爭執。原告主張：兩造口頭 約定被告應於交板及釘板完成後給付價金百分之80，拆板及 整理完成後給付價金百分之10，泥作吊線完成確認無誤後給 付尾款即剩餘價金百分之10等語；被告則主張：兩造約定估 驗款百分之90，保留款百分之10，保留款須待全部工程完工 ，經大武分院新建工程之業主即高雄榮民總醫院就整體工程 驗收合格，並由全宏公司開立保固書後，且伊已受領全宏公 司所給付之保留款後，伊始有給付原告或黃國華保留款之義
務等語。
⒉經查，依被告所提出其與全宏公司間之工程承攬合約(見本院 卷第289、290頁)，可見記載：系爭工程合約總價2,999萬9, 980元，付款日期為每月11日及26日各付款1次，遇假日順延 ；預付款0%、估驗款90%(現金電匯100%)、保留款10%(現金 電匯100%)等語，並可見「保留款待合約數量交貨完成，整 修清潔完成並經甲方及甲方之業主正式驗收合格開具書面簽 認資料后始可辦理申退。乙方應開立保固書經甲方書面簽認 後結算付清」等文字，業經劃線，並蓋有「正命工程行」及 「黃耀潘」(即全宏公司代表人)印文各1枚。又證人陳國銘 到場證稱：模板工程之工作內容為模板組立(含內模、外模) 、樑板組立、鋼筋施作完之收尾、拆模、拔釘、整理材料， 依伊個人經驗，定板完可以請領50%之款項，打完水泥可請 款20%，拆完模板、整理完材料可再請款20%，尾款10%部分 ，則是被告取得總工程尾款後才會給付，伊自己承包之北二 區部分，被告亦未給付伊尾款等語；證人即麗明公司大武分 院新建工程工地副所長楊維彰到場證稱：正命工程行、正念 工程行、正定工程行之工程尾款尚未給付，因契約記載，須 待高雄榮民總醫院與麗明公司驗收完成後才會給付，目前( 即111年8月23日)尚在初驗等語；證人即系爭工程南區承包 商宗展營造有限公司現場工程師洪鼎詠到場證稱：模板工程 之先後順序為釘模、澆置(灌漿)、拆模、整理模料，實務上 大部分工程均會依照各階段分期收受工程款，宗展營造有限 公司統包之南區部分，下包商完成釘模，會先給付6成工程 款，完成澆置會再給2成工程款，拆模及整理模料完成，也 會分別給1成工程款，此外，於澆置時，如有發生爆模等情 況，有可能會扣除一定比例之保留款，故完成澆置時，所給 付之工程款有可能不足6成，伊前述之各階段付款比例，係 宗展營造有限公司在系爭工程南區與下包之約定，至於北區 部分被告如何與下包約定，伊不清楚，而為避免將來工程有 缺失，麗明工司就宗展營造有限公司之工程款有扣保留款等 語；證人即被告就系爭工程北二區部分之下包商謝秉宏到場 證稱：板模工程施作步驟依序為板模組立、完成交板、澆置 (灌漿)、拆板、整理材料，伊與被告約定於完成澆置後，被 告要撥付全部款項之8、9成，而保留1成之保留款，待麗明 公司驗收後，再給付給伊，伊於完成北二區地下二樓就離場 ，伊就該部分工程之保留款並未拿到，蓋麗明公司尚未撥款 給被告，又澆置後如果已給付9成工程款，後面拆模、拔釘 、整理材料完不會再付工程款，因此部分款項已包含在該9 成之工程款，而若澆置後僅拿到8成之工程款，後續拆模、
拔釘、整理材料完還會再付1成工程款等語。
⒊依證人陳國銘、洪鼎詠、謝秉宏前揭證述，可知模板工程實 務，承包商均會按施工進程，給付報酬予小包商，而完成澆 置(或稱灌漿、打水泥)作業時，小包商已可取得7成或8成之 工程款，而後續拆模、拔釘、整理材料完成，則可再取得1 成或2成之工程款，至於各階段之報酬比例及保留款或尾款 是否須待業主驗收合格始給付，均由承包商與小包商自行約 定。本件被告與全宏公司間就系爭工程有保留款之約定，而 依同為被告下包商之證人謝秉宏所述，被告亦有與證人謝秉 宏約定保留1成之保留款，而待麗明公司(全宏公司)驗收後 ，始為給付。又依證人楊維彰所述，麗明公司(全宏公司)與 被告間有待高雄榮民總醫院與麗明公司驗收完成後始給付保 留款之約定，核與前開工程承攬合約內容相符，堪認被告就 其下包商即原告、黃國華及證人謝秉宏，應均係為相同之保 留款約定。是以，被告主張兩造約定關於保留款10%，須待 高雄榮民總醫院就整體工程驗收合格始有給付保留款之義務 等語，堪可採信。至於被告主張：兩造間就保留款尚約定須 待伊自全宏工司受領保留款後，始得給付云云，既為原告所 否認，而被告復未舉證兩造除約定須高雄榮民總醫院就系爭 工程驗收合格外，另有須原告取得保留款後，始得請領之約 定，則其此部主張，即非可採。
⒋原告與被告間關於保留款(尾款)之約定，就系爭工程北一區 及北三區之地下2樓、水箱部分分別為27萬元及29萬8,000元 ；又大武分院新建工程業於111年11月10日驗收合格，惟迄 至112年7月12日止高雄榮民總醫院與麗明公司間之工程尾款 及保留款均尚未發放；而麗明公司於111年4月19日發函回覆 本院：正命工程行、正念工程行、正定工程行承攬系爭工程 之保留款依約尚不得請領等語，復於112年7月20日發函回覆 本院：前開保留款已可請領等語等情，均為兩造所不爭執。 而兩造就系爭工程系爭工程北一區及北三區之地下2樓、水 箱之保留款(尾款)，係以高雄榮民總醫院就整體工程驗收合 格為給付條件，業如前述，則前開保留款(尾款)自111年11 月10日起即符合請領條件。
㈤原告請求被告加計法定遲延利息給付其262萬7,628元，是否 有理由？
⒈按報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成 時給付之。工作係分部交付，而報酬係就各部分定之者，應 於每部分交付時，給付該部分之報酬。民法第505條固定有 明文。惟如承攬契約當事人間就報酬之給付方式，已有特別 約定，即應循其等特約之方式為給付。以下茲就原告所請求
各項費用，逐一論述。
⒉新增承攬項目(清理北一區及北三區廢石)62萬7,500元： 關於系爭工程之營建廢棄物清理，係由全宏公司處理後，再 從全宏公司應給付伊之工程款中扣除此部分費用，而原告未 舉證證明兩造另約定由原告進行廢棄物清理，並得據以向原 告請款，已如前述，則原告主張其得請求被告給付新增承攬 項目(清理北一區及北三區廢石)62萬7,500元，自屬於法無 據。
⒊新增承攬項目(施作樓梯)17萬5,823元： 兩造於系爭工程期間，新增施作樓梯之工項，原告施作部分 之價額至少為12萬2,063元，為兩造所不爭執。原告雖提出 估價單為證(見本院卷一第179至183頁)，惟前開估價單除10 9年8月5日之估價單上記載「2063」外，其餘估價單之金額 欄均未記載金額，僅於估價單外，有手寫數字(相加共17582 3)，而前開手寫數字旁均無簽名或用印，難認前開手寫數字 即為原告施作之價額。是原告就兩造新增施作樓梯之工項， 除12萬2,063元外，並無承攬報酬債權存在。 ⒋溢扣之移工使用費用10萬6,763元： 兩造已達成就原告使用外籍勞工共計174人次之合意，而原 告未舉證證明被告自已給付之工程款中溢扣移工使用費用10 萬6,763元，則原告主張其尚得向被告請求10萬6,763元，即 屬無據。
⒌華司螺母未能回收之承攬材料費用損害14萬800元： 原告主張：華司螺母為可回收使用之物，惟因被告要求伊不 要進場施作，以致伊未能回收北一區及北三區之華司螺母， 共計受有14萬800元之承攬材料費損失云云，為被告所否認 。查證人陳國銘證稱：如定板完，小包商更換，關於華司螺 母應與上包協調，因材料進場後屬於業主，以系爭工程而言 ，該材料即屬於麗明公司等語；證人洪鼎詠證稱：如於拆模 、整理模料前，下包商有更換，而原下包商之華司螺母未取 回，應歸還給原下包商，至於如何歸還，應視原下包商如何 與統包商溝通，依伊之經驗，也有統包商直接把華司螺母之 金額給原下包商，而原下包商就不取回華司螺母等語。則依 證人陳國銘、洪鼎詠所述，原告模板工程所使用華司螺母， 本應由原告自行取回，難認屬兩造所約定承攬報酬之一部， 至原告未及取回前開華司螺母時，應如何處理，乃屬兩造間 之協調事項，縱或協調不成，亦無法逕充作承攬報酬。是原 告主張其受承攬材料費用損害14萬800元，而依民法第505條 第1項，請求被告如數給付，於法自屬無據。
⒍北一區及北三區地下2樓、水箱尾款27萬7,105元及34萬1,694
元：
兩造間就系爭工程北一區及北三區地下2樓、水箱之保留款( 尾款)27萬7,105元及34萬1,694元，係約定以高雄榮民總醫 院就整體工程驗收合格為給付條件，前開保留款(尾款)自11 1年11月10日起即符合請領條件等情，已據前述。又系爭工 程之北一區、北三區部分，自000年00月間起，由證人陳國 銘加入施作部分工程，而原告於000年00月間，即未再進場 施工等情，固為兩造所不爭執，惟兩造就系爭工程北一區及 北三區部分之承攬契約，迄未終止，而被告復未舉證證明系 爭工程北一區及北三區地下2樓、水箱有何未完工之情形， 則北一區及北三區地下2樓、水箱尾款27萬7,105元及34萬1, 694元部分，自屬原告得請求之承攬報酬。
⒎北一區及北三區地下1樓未付工程款319萬5,943元： ⑴兩造就北一區地下1樓、北三區地下1樓(含車道)之模板工承 ，約定總工程款為360萬1,476元，被告因系爭工程已給付原 告234萬元，前開金額包含就被告北一區地下2樓模板工程拆 模部分之10萬元，而系爭工程之北一區、北三區部分，自00 0年00月間起，由證人陳國銘加入施作部分工程，而原告於0 00年00月間，即未再進場施工等情，為兩造所不爭執。又證 人陳國銘因系爭工程之北一區、北三區部分，已向被告請款
, 台灣公司情報網