臺灣桃園地方法院民事簡易判決
112年度壢簡字第580號
原 告 李長華 住○○市○○區○○路000巷00弄0○0 號
訴訟代理人 蘇柏勻
被 告 劉晉宇
上列當事人間請求返還工程款事件，本院於民國112年7月4日言
詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應給付原告新臺幣17萬元，及自民國111年11月11日起至清償日止，每日新台幣500元計算之違約金。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用新臺幣1770元由被告負擔。
本判決第1項得假執行。
原告其餘假執行之聲明駁回。
事實及理由
壹、程序事項
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或 減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1項第3款定有明文。本件原告李長華起訴時聲明：被告 應給付原告新臺幣（下同）17萬元，及自民國111年11月10 日起至清償日止，每日1000元計算之違約金。嗣訴狀送達後 變更聲明為：違約金起算日改自111年11月11日起算，其餘 不變（見本院卷第35頁）。經核原告所為上開訴之變更，屬 減縮應受判決事項之聲明，揆諸上開規定，應予准許。二、被告劉晉宇經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事 訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請（見本院卷 第35頁反面），由其一造辯論而為判決。
貳、實體部分
一、原告主張：原告於111年8月22日，將桃園市○○區○○街000巷0 ○0號之房屋（下稱本件房屋）整修工程發包給被告承作，簽 有房屋修繕契約書（下稱本件契約），後於111年8月24日、 同年9月8日，分別匯款10萬元、7萬元，共計17萬元給被告 ，並約定待房屋整修完工時，給付尾款5萬元，然被告承接 工程後，只到場做了一個未完成的廁所圍牆，便將東西丟在 本件房屋內，後續不僅沒完工，原告還要清理被告所留下來 的過期水泥等物品。爰依民法不當得利及本件契約之法律關 係提起本訴等語。並聲明：㈠被告應給付原告17萬元，及自1 11年11月11日起至清償日止，每日1000元計算之違約金。㈡
願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告未於言詞辯論期日到場爭執，亦未提出書狀作任何聲明 或陳述。
三、本院得心證之理由
㈠按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作， 他方俟工作完成，給付報酬之契約；因可歸責於承攬人之事 由，致工作逾約定期限始完成，或未定期限而逾相當時期始 完成者，定作人得請求減少報酬或請求賠償因遲延而生之損 害。前項情形，如以工作於特定期限完成或交付為契約之要 素者，定作人得解除契約，並得請求賠償因不履行而生之損 害，民法第490條第1項、第502條分有明文。又所謂以工作 於特定期限完成或交付為契約之要素，係指依契約之性質或 當事人之意思表示，非於一定期限為給付，不能達契約之目 的者而言。又按解除契約之意思表示，並無一定之方式，上 訴人在其起訴狀中即有解除契約之主張。則其繕本送達被上 訴人時，即已有解除契約之意思表示（最高法院78年度台上 字第2588號裁判要旨參照）。
㈡本件兩造所約定的工作內容係由被告負責桃園市○○區○○街000 巷0○0號之房屋整修工程，勞務重點為房屋裝修工作之完成 ，此有除有原告之陳述外，另房屋修繕契約書可佐（見本院 卷第8頁），實與承攬契約性質契合，應可認本件契約性質 屬於承攬契約，合先敘明。
㈢查兩造就本件房屋之裝修約定施工期限為111年9月1日起至11 1年11月10日，工程總價為22萬，而原告先行預付工程款17 萬給被告，後續款項待111年11月10日前原告驗收完成後給 付，此有房屋修繕契約書、郵政跨行匯款申請書2紙在卷可 參（見本院卷第8頁至第10頁），足認本件房屋裝修工程確 有約定特定之完工期限，被告既未依約完成本件房屋之裝修 工程，原告自得依法解除兩造間承攬契約，又本件原告起訴 請求被告返還款項顯有解除契約之意，是當以起訴狀繕本之 送達，對於被告為解除契約之意思表示，而本件契約既經解 除，被告自無受領本件工程款之法律上原因，是原告請求被 告返還已給付之款項17萬元，自屬有據。
㈣另按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，民法 第252條定有明文。至違約金是否相當，應依一般客觀事實 、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為衡量之標準， 若所約定之額數，與實際損害顯相懸殊者，法院自得酌予核 減，並不因懲罰性違約金或賠償額預定性違約金而異。又違 約金之約定，乃基於個人自主意思之發展、自我決定及自我 拘束所形成之當事人間之規範，本諸契約自由之精神及契約
神聖與契約嚴守之原則，契約當事人對於其所約定之違約金 數額，原應受其約束。惟倘當事人所約定之違約金過高者， 為避免違約金制度造成違背契約正義等值之原則，法院仍得 參酌上情，依職權減至相當之金額（最高法院102年度台上 字第1606號判決意旨參照）。
㈤原告陳稱因被告未依約履行本件房屋之裝修工程，導致原告 需另行尋覓他人接手工程，致使迄今未能將此不動產出租他 人，而有未能收取租金之損失等語（見本院卷第35頁反面） ，參酌原告有本件房屋未能出租之損失、原先約定施工期限 、被告已施作工程之範圍，乃至於迄今未能完工，仍應考量 市場、報價等因素，非能全數歸責被告等情，如依課予被告 過高而不合比例之違約金給付義務，尚非公允，是本院認為 原告請求被告給付之違約金，應予酌減為每日500元計算為 適當，逾此範圍，則不應准許。
四、綜上所述，原告依民法不當得利及本件契約之法律關係，請 求被告應給付原告如主文第1項所示，為有理由，應予准許 。逾此範圍之請求，則屬無據，應為駁回。
五、本件係就民事訴訟法第427條第1項訴訟適用簡易程序所為被 告部分敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，應依 職權宣告假執行。又法院應依職權宣告假執行者，本毋庸原 告為聲請，若原告仍聲請願供擔保宣告假執行者，該聲請僅 具督促法院職權發動之效力，爰不另為供擔保之諭知。至原 告就敗訴部分所為之聲請，因訴之駁回而失所依據，不予准 許。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，於 判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。因原告敗訴部分 甚微，故酌定由被告負擔全部訴訟費用。並依職權確定訴訟 費用額如主文第3項所示。
中 華 民 國 112 年 7 月 25 日 中壢簡易庭 法 官 林莆晉
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須附繕本）。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 7 月 25 日 書記官 陳香菱