給付技術服務費用
臺灣高等法院(民事),重上更一字,109年度,105號
TPHV,109,重上更一,105,20220125,1

臺灣高等法院民事判決
109年度重上更一字第105號
上 訴 人 瑞昶科技股份有限公司


法定代理人 史麗芬
訴訟代理人 康文尚
王建元
林石猛律師
張宗琦律師
被上訴人 臺北市政府環境保護局

法定代理人 劉銘龍
訴訟代理人 吳俊達律師
複 代理 人 謝曜焜律師
惠嘉盈律師
上列當事人間請求給付技術服務費用事件，上訴人對於中華民國
106年9月30日臺灣臺北地方法院104年度重訴字第762號第一審判
決提起上訴，並為訴之追加，經最高法院發回更審，本院於111
年1月11日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨除確定部分外之訴訟費用裁判，均廢棄。被上訴人應再給付上訴人新臺幣肆佰捌拾貳萬伍仟捌佰陸拾柒元，及自本判決確定之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
其餘上訴及追加之訴均駁回。
第一、二審（除確定部分外）（含追加之訴）及發回前第三審訴訟費用，由被上訴人負擔百分之三十八，餘由上訴人負擔。本判決所命給付部分，於上訴人以新臺幣壹佰陸拾萬捌仟陸佰貳拾貳元供擔保後得假執行，但被上訴人如以新臺幣肆佰捌拾貳萬伍仟捌佰陸拾柒元預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
關於備位請求，上訴人瑞昶科技股份有限公司在本院追加請求 新增工項90日之專案管理服務費及監造服務費合計新臺幣（下 同）149萬3154元（見本院卷1第367頁），核與原訴基礎事實 同一，依民事訴訟法第446條第1項但書、第255條第1項但書第 2款規定，應予准許。
上訴人主張：兩造於民國94年12月27日簽訂臺北市政府環境保 護局臺北市內湖垃圾山（下稱內湖垃圾山）清除工程委託專案



管理技術服務勞務採購契約（下稱專案管理契約），及內湖垃 圾山清除工程委託監造技術服務勞務採購契約（下稱監造技術 契約，與專案管理契約合稱系爭契約），約定由伊辦理內湖垃 圾山清除工程（下稱系爭工程）之專案管理及監造技術服務（ 下稱系爭服務），服務費依系爭契約第7條計算。系爭工程嗣 於95年10月4日發包予訴外人福清營造股份有限公司（下稱福 清公司）施作，同月14日開工，原訂100年1月10日完工（預定 工期1550日），迄103年1月22日始完工，因不可歸責於伊之事 由，展延工期共1108日，佔原定工期71%，增加履約成本，非 締約時所得預料，伊得請求100年1月11日至103年1月22日增加 之服務費，扣除原審判准新臺幣（下同）50萬9841元本息（已 確定）外，請求被上訴人臺北市政府環境保護局再給付1242萬 0305元（專案管理服務費234萬1679元，監造服務費1007萬862 6元）。爰先位依99年1月15日修正發布之機關委託技術服務廠 商評選及計費辦法（下稱99年技評辦法）第31條、民法第227 條之2規定、誠信原則及公平原則，求為命被上訴人如數再給 付1242萬0305元本息之判決。另倘認伊因臺北市議會審議延宕 停工665日、新增工項增加工期90日期間繼續提供服務均屬新 增工項，備位依系爭契約及民法第547條規定，求為命被上訴 人加給服務費1271萬7551元本息之判決（原審就此部分為上訴 人敗訴之判決，上訴人聲明不服，提起上訴並為訴之追加。其 餘未繫屬部分，不予論述）。並上訴及追加之訴聲明：㈠原判 決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分廢棄。㈡（先位） 被上訴人應再給付1242萬0305元（專案管理服務費234萬1679 元，監造服務費1007萬8626元），及自起訴狀繕本送達翌日起 至清償日，按週年利率5%計算之利息。㈢（備位）被上訴人應 再給付1271萬7551元，及其中1122萬4397元自起訴狀繕本送達 翌日起；其中149萬3154元自上訴人110年6月7日民事變更聲明 暨準備㈣狀送達被上訴人翌日起，均至清償日止，按週年利率5 %計算之利息。㈣願供擔保請准宣告假執行。
被上訴人則以：系爭契約採總包價法，自決標次日即94年12月1 3日起至驗收合格日即103年7月4日止均為上訴人之履約期限（ 包含上訴人主張100年1月11日至103年1月22日計1108日），上 訴人提供給付內容並未超出約定之服務範圍，自不得請求加給 服務費。伊已依約支付報酬，上訴人當不得再為請求。99年技 評辦法並非系爭契約之條款或附件，上訴人不得依技評辦法請 求伊加給服務費。又上訴人於94年11月間提出服務建議書（下 稱服務建議書）時，即知悉土石方處理計畫須經臺北市議會審 核通過，且工程施工因天候或技術面無法施作，或施工廠商之 因素致施工逾期，為該公司簽約時所能預見。況系爭契約就服



務費並未因工期變動而調整，亦未就延長工期訂定計價標準， 顯見不得依民法第227條之2第1項規定請求加給服務費。誠信 原則、公平原則並非完全性條文，不得作為請求權基礎。議會 審議停工665日部分，上訴人於訂約時即知悉土石方處理計劃 尚待市議會審核通過，且其於停工期間提供系爭服務甚少，應 以實際支出之費用計算服務費，上訴人逕依專案管理技術服務 經費配置表及監造技術服務經費配置表（下合稱經費配置表） 按其自行估算之比例計算請求給付服務費，洵屬無據。土石清 運(土資場拒收)問題展延工期220日部分，上訴人未即時督促 福清公司延長土資場收容同意書期限，至98年3月2日復工後土 資場以同意書逾期失效拒絕收容，福清公司始尋找其他堆置場 所，又福清公司於100年間篩分剩餘土石時，因未符合土資場 之收容標準而遭拒收，足見上訴人未確實稽核、檢測其篩分之 品質是否符合土資場之收容標準造成工程延宕，故上訴人具有 可歸責事由，不得請求加給服費等語，資為抗辯。兩造於94年12月27日簽訂系爭契約，約定由上訴人辦理系爭服 務，服務費依系爭契約第7條計算。嗣系爭工程於95年10月4日 發包予福清公司施作，同月14日開工，福清公司與被上訴人原 定工期1550日、於100年1月10日完工，因臺北市議會審議延宕 而停工665日、天災及土石清運問題展延285日、新增工項增加 工期90日及福清公司施工逾期68日，實際竣工日為103年1月22 日，並於103年7月4日驗收合格（本件時序詳如附表三所載） 。兩造於101年12月20日訂定「臺北市政府環境保護局臺北市 內湖垃圾山清除工程委託監造技術服務勞務採購契約」第1次 補充協議（下稱系爭補充協議），約定由被上訴人給付上訴人 11萬3,700元。被上訴人已依系爭契約第7條第1項給付上訴人 專案管理服務費821萬7388元、監造服務費2859萬4612元，共3 681萬2000元，另加計系爭補充協議約定之11萬3700元，總計3 692萬5700元。系爭工程因臺北市議會審議延宕而停工665日部 分，福清公司業與被上訴人調解成立，被上訴人同意給付福清 公司1512萬0093元，並經臺北市政府採購申訴審議委員會98年 10月14日第92次委員會議決議通過。被上訴人依原審判決應給 付上訴人新增工項專案管理服務費11萬3810元、監造服費39萬 6031元，共計50萬9841元(已確定)之事實，為兩造所不爭執（ 見本院卷3第11至12頁），堪信為真實。
上訴人先位依99年技評辦法第31條、民法第227條之2規定、誠 信原則及公平原則，請求被上訴人再給付1242萬0305元；備位 依系爭契約第7條第3項及民法第547條規定，請求被上訴人給 付1271萬7551元，為被上訴人所拒。經查：　㈠系爭契約第9條第1項明定上訴人之履約期限為自決標次日起至



工程驗收合格日止，並非以施工廠商之原訂工期為限。1.按解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約 之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者， 即不得反捨契約文字而更為曲解。
2.兩造簽訂之系爭契約第9條第1項約定：「履約期限：自決標之 次日起配合工程相關進度至驗收合格無待解決事項日為止」（ 見原審卷1第14頁反面、第25反面），堪認兩造明確約定上訴 人之履約期限為「自決標之次日起配合工程相關進度至驗收合 格無待解決事項日為止」，即上訴人之履約期限之終期為「驗 收合格日」，並非以被上訴人與施工廠商間契約之原訂工期為 限。
3.參以被上訴人為辦理施作系爭工程，以限制性招標方式公開評 選辦理專案管理及監造工作廠商，又依系爭工程委託專案管理 及監造技術服務投標須知、補充投標須知及評選須知之規定， 由上訴人提送服務建議書（下稱服務建議書）參與公開評選通 過審查，而於94年11月9日得標，兩造並於94年12月27日簽訂 系爭契約等情，為兩造所不爭執，並有投標須知、補充投標須 知、評選須知、系爭服務建議書等件在卷可稽［見原審卷5第19 5至210頁、105年10月7日財團法人臺北市環境工程技師公會（ 下稱環工技師公會）鑑定報告書附件一］。系爭契約第1條第1 項約定，契約文件包括契約本文及其變更或補充、招標文件及 其變更或補充、投標文件及其變更或補充、契約附件及其變更 或補充、依契約所提出來之履約文件或資料（見原審卷1第10 頁反面、第21頁）。本件技術服務標案於招標時明載履約期限 為：「自決標之次日起配合工程相關進度至驗收合格無待解決 事項日為止」（限制性招標公告見原審卷5第185頁）。況系爭 工程係於95年10月4日始發包予福清公司，則兩造於94年12月2 7日簽訂系爭契約時，尚未有系爭工程之確切施作時間，且上 訴人於94年11月8日所提系爭服務建議書記載：「…開工後45日 完內完成統包工程細部設計，送甲方（即被上訴人）及監造單 位完成審查。施工便道開關、相關假設工程附屬設施之設置及 專用清運車輛之準備預計於95年11月20日完成。4.預計96年1 月1日開始現場開挖、分類處理與清運工作，全部223萬廢棄物 之篩分處理與外運處理工期為5年（日曆天），預計100年12月 31日完成，之後再接續辦理設計完成面之覆土夯實、植生、滲 出水收集管路埋設等工作，預計101年3月15日完工」，並於附 圖5.2-1系爭工程作業時程表上明載訂於101年4月15日完成統 包工程竣工驗收（見鑑定報告書附1-39至1-40頁），則依上訴 人自行擬定之工程計畫，亦遠較被上訴人與福清公司就系爭工 程原訂之95年10月14日至100年1月10日施工期間1550日為長。



上訴人既於參與招標時即知履約期限為系爭工程驗收合格日， 仍擬定系爭服務建議書參予評選，兩造嗣簽訂系爭契約，復重 申「履約期限：自決標之次日起配合工程相關進度至驗收合格 無待解決事項日為止」(如上2.所述)，則上訴人自應受系爭契 約就履約期限之約定所拘束。是上訴人之服務工作期限端視系 爭工程所需期間而定，工程所需期間如有增減，其服務期間將 隨之增減，而非以施工廠商與被上訴人間契約之原訂工期，作 為上訴人履行系爭契約之終期。
4.系爭契約第9條第1項明定上訴人之履約期限為自決標次日起至 工程驗收合格日止，並非以施工廠商之原訂工期為限，故上訴 人主張：福清公司原訂100年1月10日完工，迄103年1月22日始 完工，展延工期共1108日，伊得請求100年1月11日至103年1月 22日增加之服務費云云，係將上訴人之履約期限以施工廠商之 原訂工期為限，與系爭契約第9條第1項約定不符，並不足採。㈡系爭契約價金採總包價法，包含為完成契約得合理預見之一切 費用。然就非簽約時所得預料之變動，未排除上訴人得請求公 平裁量加給服務費。
1.關於專案管理服務之委託範圍及項目，見專案管理契約第6條 第1至10項約定（見原審卷1第10頁反面至第14頁正面），包含 施工廠商招標之前之先期作業階段至完工驗收階段之專案管理 ，如本判決附表一所示。關於監造服務之委託範圍及項目，見 監造契約第6條第1至6項約定（見原審卷1第21頁反面至第24頁 反面），包含工程監造、技術服務、工地試驗檢驗等，如本判 決附表二所示。
2.專案管理契約第7條第1項約定：「契約價金結算方式如下：採 總包價法。專案管理技術服務費用為821萬2348元（全部施工 預算費約計12億7300萬元）。」第2項約定：「本契約計價以 新臺幣為準，無論匯率變動甲、乙雙方均不得請求增減。上述 金額除契約另有約定外，為完成本契約所需管理、材料、人工 、機具、設備、保險、稅捐、利潤、工地勘察及其他履約所必 須之一切費用。」（見原審卷1第14頁），而監造契約第7 條 除約定監造服務費用為2859萬4612元外，其餘相同（見原審卷 1第25頁）。系爭契約並未以工期變動為服務費用調整之事由 ，反約定契約價金以總包價法計算，並包含完成契約之一切費 用。另系爭契約未如一般工程契約中就延長期限之服務費用訂 定計價標準。可認被上訴人將一般專業廠商於投標的所得合理 預見之風險，交由參選廠商自行評估後加以承擔，此部分屬參 選廠商應自負風險之範疇。系爭契約第9條第1項約定履約期限 為自決標次日起至工程驗收合格日止，又系爭契約價金採總包 價法，可知該約定價金係包含為完成契約得合理預見之一切費



用。
3.系爭契約第7條、第9條第1項約定系爭契約之價金採總包價法 ，包含為完成契約得合理預見之一切費用；然就非簽約時所得 預料之變動，未排除上訴人得請求公平裁量加給服務費。㈢臺北市議會審議停工及土石清運問題(土資場拒收)期間過長， 非簽約時所得預料，依民法第227條之2第1項，被上訴人應加 給482萬5867元以符公平。至天候、廠商因素致施工逾期，屬 簽約時得合理預見之範圍，毋庸加給服務費。
1.民法第227條之2第1項規定：「契約成立後，情事變更，非當 時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院 增、減其給付或變更其他原有之效果。」該條項所規定之情事 變更原則，旨在對於契約成立或法律關係發生後，為法律效果 發生原因之法律要件基礎或環境，於法律效力終了前，發生非 當初所得預料之變動，如仍貫徹原定之法律效果，顯失公平者 ，法院即得依情事變更原則加以公平裁量，以合理分配當事人 間之風險及不可預見之損失，進而為增減給付或變更其他原有 之效果，以調整當事人間之法律關係，使之趨於公平之結果。 而工程施作因天候、增加工項或廠商因素致施工逾期，應屬一 般有經驗之專業廠商於投標時所得合理預見或得採取避險措施 之範圍。
2.臺北市議會審議延宕致福清公司停工，長達665日，非簽約時 所得預料，上訴人得請求加給服務費344萬6807元（含專案管 理及監造服務）。
⑴被上訴人於96年6月8日以北市環四字第09632989400號函上訴 人：「土石方再利用計畫未經臺北市議會同意前不得外運， 致影響本工程全面施工，所報停工申請，本局同意備查，俟 未來議會同意土石方再利用計畫後，請督促統包商填報復工 報告書…」，工程停工報告表記載「本工程定於96年5月7日 停工」(見原審卷1第167頁正反面）。可知因土石方再利用 計畫未經臺北市議會同意前不得外運，致影響系爭工程施工 ，上訴人所報停工申請，經被上訴人同意，俟議會同意土石 方再利用計畫後再請統包商復工。其後至98年3月2日始復工 （見原審卷1第168頁）。上訴人於福清公司因市議會停工66 5日，上訴人履行之服務詳如本判決附表四編號1至38所載， 可知上訴人有履行專案管理及監造服務。
⑵臺北市議會審議94年度總預算時，附帶決議要求內湖垃圾山 清除工程篩分產生之土石方，被上訴人應落實檢測工作，並 確認無汙染後始得再利用，再利用前須經議會同意始得辦理 ，未利用前先置於原地。被上訴人據此要求投標者應將議會 意見納入服務建議書內予以考量。上訴人於參與投標時提出



之服務建議書（此為系爭契約之附件）中，「壹、執行構想 」亦陳述：「…其餘尚未有確定去處之土石方，將依臺北市 議會審議本局94年度預算『內湖垃圾山清除工程』附帶決議： 『內湖垃圾山清除工程篩分產生之土石方，環保局應落實檢 測工作，並確認無污染後始得再利用，再利用前須經議會同 意始得辦理，未利用前先置於原地』辦理。」（見原審卷1第 79頁，環工技師公會鑑定報告書附件一附1-9頁，即系爭契 約附件之服務建議書第11頁），以及「貳、專案管理計劃6. 1『本工程之潛力分析』」陳述「…截至目前為止，篩分處理的 土石僅規定依市議會決議採暫時堆置工區，恐因無足夠空間 堆置而產生工程停滯的困擾…」（見原審卷1第79頁，環工技 師公會鑑定報告書附件一附1-49頁，即系爭契約附件之服務 建議書第92頁），足見上訴人於訂約時即知悉「土石方處理 計劃尚待市議會審核通過」一事。
⑶上訴人於簽約時雖可預料系爭契約之施工期間，將因土石方 處理計劃須經市議會之審核而生延宕，然合理之停工期間， 僅為當時或即將到來之議會審議期間。然本件臺北市議會審 議延宕致福清公司停工之期間，長達665日，應非投標當初 所得預料，如仍貫徹原定之法律效果，顯失公平，故得依情 事變更原則加以公平裁量，為增加給付之效果。 ⑷停工期間無實際監造需求，惟被上訴人仍要求上訴人按照契 約之內容執行監造工作，故上訴人調整適當之派駐人數尚屬 合理。臺北市議會審議延宕致福清公司停工665日期間，上 訴人提供如本判決附表四編號1至38所示之服務，其中屬監 造服務部分如附表四編號1至25、27、30至36、38所示。 ⑸關於停工期間上訴人「實際支出」資料，上訴人陳明：人事 薪資及扣繳憑單在原審已提出（見原審卷4第32至33頁、第5 2至59頁），人事以外的其他支出無法提出等語（筆錄見本 院卷3第88頁），可知上訴人未能再提出其他實際支出資料 。查停工期間之人員工作量及其他合理費用，依96年5月7日 至98年3月1日間張崑明、王建元、但惠民、闕乃羚之工作日 數依序為355日、187日、142日、41日，故直接薪資張崑明 以監造主任薪資每月7萬4100元計算，王建元、但惠民及闕 乃羚以監造作業工程師薪資每人每月4萬9400元計算；停工 期間工地庶務費及電腦使用費因監造人員之作業工具於計畫 開始執行時即備妥，故不得計算；停工期間仍持續執行監造 作業項目，包括定期召開工地協調會、按時填報監工日報及 工程月報，評估停工期間之工作量為原施工期間50%，依一 般工程慣例車輛保養、油料費用、各項會議庶務費以停工之 天數按比例計算再折減50%計算；報告製作及印刷費則因停



工期間應無提送計畫書之工作項目，故不予計算；又考量專 業責任保險於停工期間均應維持，故全部停工之專業責任保 險費用均屬必要應支出之費用，依實際核保費用計算之，總 計核給金額為269萬2818元，有環工技師公會鑑定報告書足 憑（見鑑定報告書第8至10頁），而環工技師公會之費用計 算，為業界之合理計算方式，其上開鑑定內容應屬合理可採 。上訴人增加之監造服務費用為269萬2818元。 ⑹臺北市議會審議延宕致福清公司停工665日期間，上訴人提供 如本判決附表四編號1至38所示之服務，其中屬專案管理服 務部分如附表四編號26、28、29、37所示，可知上訴人除監 造服務之外，亦有提供專案管理服務。依系爭契約專案管理 、監造服務費金額分別為821萬7388元、2859萬4612元（見 原審卷1第14、25頁)，比例為22:78，專案管理服務報酬為 監造服務報酬之28%，故增加之專案管理服務費用為75萬398 9元(計算式：2,692,818×28%=753,989）。 ⑺上訴人主張臺北市議會審議延宕致福清公司停工665日之服務 費計算式如上證16、16-1（見本院前審卷第261至263頁、第 337至344頁）。查該計算式係上訴人依專案管理技術服務經 費配置表及監造技術服務經費配置表(見本院前審卷第177頁 )，再依自行估算之比例計算(筆錄見本院卷3第89頁），而 該估算之比例（例如上證16-1關於計畫主持人係以超出工期 期間每月以0.1人月計，人月數量為2.18，見本院前審卷第3 37頁），並無依據，起訴狀附件1亦同（見原審卷1第7頁） ，其計算方式並不足採。
⑻綜上，福清公司因市議會停工665日期間，上訴人得請求加給 之服務費金額為344萬6807元（計算式：2,692,818+753,989 =3,446,807，包含專案管理及監造服務）。3.土石清運問題（土資場拒收），雖上訴人為可歸責（責任比例 1/2），然展延工期長達220日，非簽約時所得預料，上訴人得 依責任比例請求加給服務費137萬9060元（含專案管理及監造 服務）。
⑴福清公司因土石清運問題工進受影響部分，被上訴人同意自9 8年3月2日至100年12月間，展延計220日，雖有被上訴人101 年2月17日、101年3月28日、102年10月14日函在卷可稽（見 原審卷1第177、179、189頁），惟因該220日係被上訴人依 現場作業情形檢討調整同意間之天數，非連續期間或指定日 期，故此土石清運問題工進受影響之日期，未有確實日期。 ⑵上訴人依專案管理契約，須就篩分處理工程，研擬工程設計 ，及其他與工程設計、施工統包工程招標階段、設計階段、 施工階段之專案管理有關事項為專案管理服務（見專案管理



契約第6條第1、5、6、7項，本判決附表一之Ａ、Ｅ、Ｆ、Ｇ欄 ），於施工期間需就篩分處理工程，監督稽核統包廠商履行 工程契約事宜、監督統包廠商據以執行，施工時如遇障礙應 設法排除，對各項施工實施查核、進度管控，其他與本工程 有關之監造、技術事項為監造技術服務（見監造契約第6條 第1項、第6條第2項、、第6條第3項，本判決附表一之Ａ、 Ｃ、Ｄ），可知上訴人依專案管理契約須擬定工程契約中篩分 土石之標準、工法，於施工期間需監督稽核福清公司篩分作 業符合標準、進度管控，及其他與系爭工程相關之專案管理 、監造及技術服務。
⑶被上訴人所辯：上訴人未督促福清公司延長土資場收容同意 書期限，至98年3月2日復工後土資場以同意書逾期失效拒絕 收容，福清公司始尋找其他堆置場所等語部分，上訴人並未 爭執，應視同自認。上訴人於土資場收容同意書有逾期情形 ，未督促福清公司延長期限，致土資場因此拒絕收容，福清 公司再找其他堆置場所；上訴人負有確實監督稽核統包廠商 履行工程契約事宜，對各項施工實施查核、進度管控，及其 他與系爭工程相關之專案管理、監造及技術服務之義務，而 未盡其義務，造成工程延宕，上訴人為可歸責，責任比例為 1/2。
⑷施工現場是一座垃圾山，垃圾山裡面有石頭、垃圾，現場主要工作是開挖、篩分處理及清運，其中清運的物品有包括土石、可焚化廢棄物、資源回收物三大類。福清公司執行篩分處理工作，將垃圾及土石盡可能分開，做不同處理，篩分出來的土石進土資場，篩分出來垃圾可以回收的就回收再利用，可以焚化的就至焚化廠去燒，垃圾山就是靠著一邊挖一邊篩分來處理，將垃圾山鏟平。垃圾清運工程的工項，會因為清運進度有受到影響，而影響整個工程的施工進度。土資場認為福清公司自垃圾山篩分出來的土石混有垃圾雜質，所以拒收，土石沒有辦法往外運送，堆在工地，工地無法進行篩分，整個工程進度就會受阻，承包商福清公司就以該理由來向被上訴人提出申請展延工期等情，業據上訴人當庭陳明（筆錄見本院卷3第91頁）。關於台北市內湖垃圾山清除統包工程篩分後之土方品質，因土石夾雜部分雜質，不符土資場需求情形，並有超敏益工程實業有限公司100年1月18日函及晉偉工程股份有限公司100年3月17日函在卷可稽（見本院卷3第179、181頁），應認為真實。可知福清公司於100年間篩分剩餘土石時，因未符合土資場之收容標準而被拒收，上訴人負有確實稽核、檢測其篩分之品質符合土資場收容標準，施工時如遇障礙應設法排除，對各項施工實施查核、進度管控，及其他與系爭工程相關之專案管理、監造及技術服務之義務，而未盡其義務，造成工程延宕，上訴人為可歸責，責任比例為1/2。 ⑸福清公司於98年3月2日同意書逾期失效、於100年間篩分土石 未符合土資場收容標準，遭土資場拒收，造成工程延宕，上 訴人雖有可歸責事由，責任比例為1/2，然被上訴人同意福 清公司工期展延之期間，長達220日，應非上訴人投標當初 所得預料，如仍貫徹原定之法律效果，顯失公平，故得依情 事變更原則加以公平裁量，為增加給付之效果。 ⑹土石外運受阻展延工期220日期間，上訴人仍於現場作業並按 時填報監工日報。關於上訴人「實際支出」資料，上訴人僅 提出人事薪資及扣繳憑單，無法再提出其他實際支出資料， 已如上2.⑸所述。查停工期間之人員工作量及其他合理費用 ，因220日係被上訴人依現場作業情形檢討調整同意之天數 ，非連續期間或指定日期，無法逐一比對差勤簽到紀錄表， 監造主任及監造作業工程師依原監造契約服務經費配置比例 核算，而計畫主持人及行政人員不會至現場執行監造作業， 故毋庸計算；工地庶務費、電腦使用費、各項會議庶務費、 報告製作及印刷費部分因監造人員之作業工具於計畫開始即 備妥，且此期間無舉辦會議及提送計畫書之工作項目，故毋 庸計算；以停工之天數按比例計算再折減50%計算；報告製 作及印刷費則因停工期間應無提送計畫書之工作項目，故不



予計算；考量專業責任保險於停工期間均應維持，故此期間 之專業責任保險費用均屬必要應支出之費用；車輛保養、油 料使用仍持續支出應予計算，有環工技師公會鑑定報告書足 憑（見鑑定報告書第11至12頁），而環工技師公會之費用計 算，為業界之合理計算方式，其上開鑑定內容應屬合理可採 。又環工技師公會鑑定報告，就土石清運問題延宕220日， 及天候影響65日（此部分本判決認為屬簽約時合理預見之範 圍，不得請求增加給付，如下4.所述)，共285日，依人員工 作量及其他合理費用增加之監造服務費用為279萬1421元（ 見鑑定報告書第12頁）。其中土石清運問題延宕220日部分 ，依比例計算，為215萬4781元（計算式：2,791,421×220/2 85=2,154,781)。又專案管理服務報酬為監造服務報酬之28% ，則增加之專案管理服務費用為60萬3339元(計算式：2,154 ,781×28%=603,339)。故福清公司因土石外運受阻展延工期2 20日，上訴人增加之專案管理及監造服務費用為275萬8120 元（計算式：2,154,781+603,339=2,758,120）。但因土石 清運問題（土資場拒收），上訴人有可歸責，責任比例為1/ 2，已如上⑶、⑷所述，故上訴人得依責任比例請求加給服務 費137萬9060元（計算式：2,758,120×1/2=1,379,060)（含 專案管理及監造服務）。
⑺上訴人主張：福清公司因土石清運問題延宕220日之服務費計 算式如上證17、17-1（見本院前審卷第265至267頁、第345 至348頁）等語。查該計算式係上訴人依專案管理技術服務 經費配置表及監造技術服務經費配置表(見本院前審卷第177 頁)，再依自行估算之比例計算(筆錄見本院卷3第89頁）， 而該估算之比例（例如上證17-1關於計畫主持人係以超出工 期期間每月以0.1人月計，人月數量為0.93，見本院前審卷 第345頁），並無依據，起訴狀附件1亦同（見原審卷1第7頁 ），其計算方式並不足採。
⑻上訴人主張：業界實務狀況，土質有問題往往僅是表面原因 ，背後往往因為有時是收容土方的土資場市場，想藉機漲價 ，逼施工廠商、運土廠商就範云云，並未舉證證明本件有此 種情形，此部分主張並不足採。
⑼上訴人主張：被上訴人既同意福清公司展延工期220日，應無 可歸責福清公司之意，亦難認上訴人有可歸責云云。惟上訴 人與被上訴人係簽立專案管理契約與監造契約，福清公司與 被上訴人係簽立工程契約，上訴人對被上訴人負專案管理及 監造責任，福清公司對被上訴人負工程施作責任，兩者之責 任不同，應分別就其契約約定定其權利義務，尚難以被上訴 人同意福清公司展延工期（雖展延工期，但被上訴人未加給



工程費），即認上訴人無可歸責（上訴人以其無可歸責而請 求加給服務費），上訴人此部分主張，自非可取。4.因天候因素展延工期65日，屬簽約時得合理預見之範圍，上訴 人不得請求加給服務費。
　⑴工程施作因天候展延工期，屬一般有經驗之專業廠商於投標 時所得合理預見。臺灣氣候每年均有颱風、大雨或陰雨連綿 ，此為居住在臺灣的一般人均知悉之事實。稽諸監造契約第 6條第2項第5款約定防汛期期間，上訴人應依被上訴人防汛 期防災、救災及善後處理方案辦理，並應依被上訴人通知督 導統包廠商成立緊急應變小組且於工區內24小時排班輪值應 變（見原審卷1第22頁，本判決附表二之Ｃ欄第5款），上訴 人應得合理預見履約期間會有颱風等因天候素展延工期之狀 況。
　⑵本件福清公司於98年6月4日起至102年11月5日間，因颱風等 天候因素經被上訴人同意展延工期65日，有被上訴人函21份 在卷可稽(見原審卷1第169至176頁、第178至188頁、第190 至191頁，本判決附表三編號10），而自98年至102年之4年 餘期間，因天候因素展延工期65日，平均每年約10餘日因天 候因素無法施工，應屬簽約時得合理預見之範圍。　⑶依系爭契約第7條、第9條第1項約定，系爭契約之價金採總包 價法，包含為完成契約得合理預見之一切費用，上訴人不得 依民法第227條之2第1項規定請求加給天候因素展延工期65 日之服務費。
5.福清公司施工逾期68日，屬簽約時得合理預見之範圍，上訴人 不得請求加給服務費。
⑴工程施作因廠商因素致施工逾期，應屬一般有經驗之專業廠商於投標時所得合理預見。 ⑵系爭工程預計工期為1550日，經被上訴人同意展延1040日，共計2590日，因系爭服務係以垃圾山清除工程為標的，履約期限係至垃圾山清除工驗收合格且無待解決事項為止，並無因垃圾山清除工程逾期之處罰約定，而福清公司施工逾期68日僅佔總工期2.6%，依一般工程慣例逾期天數未達總工程天數之5%，尚屬可預期變動範圍等語，有環工技師公會鑑定報告書足憑（見鑑定報告書第14頁）。本件福清公司自102年2月7日至同年5月7日施工逾期68日（見本判決附表三編號11），屬簽約時得合理預見之範圍。 ⑶依系爭契約第7條、第9條第1項約定，系爭契約之價金採總包價法，包含為完成契約得合理預見之一切費用，上訴人不得依民法第227條之2第1項規定請求加給施工逾期68日之服務費。 6.綜上，上訴人依民法第227條之2情事變更原則規定，請求法院 加給臺北市議會審議延宕停工665日344萬6807元及土石清運問 題（土資場拒收）延宕220日137萬9060元，共計482萬5867元 （計算式：3,446,807+1,379,060=4,825,867）。㈣福清公司新增工項增加工期90日，上訴人得請求加給服務費50 萬9841元（含專案管理及監造服務），此部分業經原審判決確 定。
1.被上訴人於102年2月6日以北市環四字第10230776700號函福清 公司（副本送上訴人）同意因新增行水區越堤坡道、高灘地墊 高至+6.5公尺及越堤坡道路面加鋪5公分厚度A.C.之工作項目 暨統包企劃書所列回饋項目等共需展延工期90日曆天（見原審 卷1第193頁）。福清公司新增工項增加工期90日之監造日誌見



環工技師公會鑑定報告書附件七。
2.福清公司之上開新增工項，應非投標當初所得預料之變動，如 仍貫徹原定之法律效果，顯失公平，故得依情事變更原則加以 公平裁量，為增加給付之效果。
3.原審認上訴人於福清公司增加工期90日確有履行專案管理及監 造服務，參酌環工技師公會鑑定報告之計算方式（見鑑定報告 書第13頁），判准50萬9841元（含專案管理服務11萬3810元、 監造服務39萬6031元，見原審判決第14頁、第21至22頁)，此 部分已確定，不在本件審理範圍。
4.至上訴人逾此金額之備位追加請求福清公司新增工項90日之專 案管理及監造服務費149萬3154元(見本院卷1第367頁），其計 算式如上證18、18-1（見本院前審卷第269至271頁、第349至3 52頁）。查該計算式係上訴人依專案管理技術服務經費配置表 及監造技術服務經費配置表，再依自行估算之比例計算(筆錄 見本院卷3第89頁），而該估算之比例（例如上證18-1關於計 畫主持人係以超出工期期間每月以0.1人月計，人月數量為0.2 9，見本院前審卷第349頁），並無依據，故其計算方式並不足 採，無從據此增加服務費。
㈤上訴人先位另依99年技評辦法第31條請求加給服務費，為無理 由。
1.99年技評辦法並無明文規定得溯及既往，而本件係在94年10月 12日公告招標，上訴人於94年11月9日得標，兩造於94年12月2 7日簽訂系爭契約（詳如本判決附表三所示），自無99年技評 辦法之適用。
2.縱認本件有99年技評辦法之適用，惟99年技評辦法第31條第1 項規定：「服務費用有下列情形之一者，應予另加：…超出技 術服務契約或工程契約規定施工期限所需增加之監造、專案管 理及相關費用。」第2項規定：「前項各款另加之費用，得按 服務成本加公費法計算或與廠商另行議定。」第3項規定：「 第1項各款另加之費用，以不可歸責於廠商之事由，且經機關 審查同意者為限。」，其係規定「得」按服務成本加公費法計 算或與廠商另行議定，並非被上訴人有應依上開規定給付之義 務。
㈥上訴人先位另依誠信原則及公平原則請求加給服務費，為無理 由。
1.按原告對於被告起訴請求，必須在實體法上具有得向被告有所 主張之法律規範，且其表明之原因事實完全滿足或該當於該法 律規範之構成要件，始能獲得勝訴之判決。如為給付之訴，該 法律規範必須在實體法上可以作為請求權基礎之完全性條文（ 具備構成要件及法律效果之法條）始足當之。至於誠信原則，



僅為行使權利履行義務之指導原則，欠缺請求權基礎所需具備 之「法律效果」，並非完全性條文，不足以作為當事人一方得 向他方有所請求之法律規範。
2.誠信原則及公平原則並非完全性條文，不得作為請求權基礎。 誠信原則得作為論斷個案有無民法第227條之2適用時之依據之 一而已。故上訴人不得依誠信原則及公平原則請求加給服務費 。
㈦上訴人備位依系爭契約第7條第3項、民法第547條規定請求加給 服務費，均為無理由。
1.系爭契約第7條第3項約定：「本契約服務範圍有第6條以增加 之項目，其服務費及付款辦法須經甲、乙雙方共同協商同意後 以補充協議補充之。」（見原審卷1第14、25頁），本件上訴 人所提供之服務，均為系爭契約第6條（見原審卷1第10頁反面 至第14頁正面、第21頁正面至第24頁反面)範圍，詳如附表一 、附表二、附表四、上開㈡、㈢所示，均無新增工項，故無系爭 契約第7條第3項約定之適用。
2.民法第547條規定：「報酬縱未約定，如依習慣或依委任事務 之性質，應給與報酬者，受任人得請求報酬。」，兩造間既已 簽訂系爭契約，又無新增工項，兩造間之權利義務，於合理預 見範圍者，依系爭契約定之，非當初所得預料者，依民法第22