給付工程款
臺灣高雄地方法院(民事),建字,108年度,97號
KSDV,108,建,97,20210223,1

臺灣高雄地方法院民事判決　　　　　　　 108年度建字第97號
原　　　告　森榮營造有限公司


法定代理人　楊芳銘　
訴訟代理人　黃泰翔律師
複代　理人　蕭意霖律師
被　　　告　台灣電力股份有限公司

法定代理人　楊偉甫　
訴訟代理人　王聖舜律師
訴訟代理人　吳榮庭律師
上列當事人間給付工程款事件，本院於民國110年1月19日言詞辯
論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：
㈠兩造於於民國102 年5 月13日訂立「大林電廠更新改建計畫 345kV GIS 開關場區土建工程」（下稱系爭工程）工程採購 承攬契約，約定總價金為新臺幣（下同）428,000,000 元。 工程於102 年4 月1 日開工、106 年6 月30日竣工，兩造並 於107 年1 月10日會同驗收合格( 補字卷卷第331 頁) 。系 爭工程經22次契約變更，結算工程款包括514,480,236 元及 營業稅25,724,012元，合計為540,204,248 元。 ㈡系爭工程施作期間因下列事項，原告因而增加施工成本25, 448,433 元，得請求被告給付：
1.舊油管抽油切除盲封工程，屬合約漏項943,300 元( 補字卷 第13頁) ：上開工項非屬清除地下物範圍，原告依民法第49 1 條、第148 條，及政府採購法第6 條規定請求被告給付。 縱認兩造未合意成立承攬契約，被告亦因而受有利益，原告 受有損害；另亦屬不違反被告明示或可得推知之意思為被告 管理事務；原告另得依不當得利及無因管理規定，請求被告 給付舊油管抽油切除盲封工程費用943,300 元。 2.GIS 設備房地下室、一樓重型支撐組拆、滿鋪工作平台費用 2,882,996 元：系爭工程之GIS 設備房地下室一層高6 公尺 ，雖未達丁類危險性工作場高度標準，惟需以重型支撐架組 拆始能支撐以完成混凝土澆置，不適合使用移動式施工架施 作，原告因而採用重型支撐架組拆6,753 立方公尺，另就一



樓部分，重型支撐架組拆264 立方公尺及內部工作平台52㎡ ，原告提出變更設計經危評審查合格送被告，惟被告拒絕辦 理契約變更。原告得依系爭工程契約一般條款、E 、E3之約 定，及擬制契約變更原則，及民法第179 條規定，擇一請求 被告給付①未重型支撐架組拆費1,403,400 元②滿鋪工作平 台費1,092,700 元，另加計10% 之管理費及5%營業稅共2,88 2,996 元。
3.GIS 設備房（內部挑空區除外）、電氣設備房（全棟內部） 、鋼管施工架組拆、平頂滿鋪鋼管施工架組拆費用8,707, 181 元：電氣設備房內部樓屢高超過1.公尺應設置鋼管施工 架支撐，原告因顧慮工程人員安全等因素，無法使用移動式 施工架，故採內牆鋼管施工架方式施工，共施作鋼管施工架 架組拆9,691 ㎡、平頂滿鋪2,970 ㎡。原告得依民法第227 條之2 第1 項、民法第148 條誠信原則追加費用，請求被告 給付①鋼管施工架組拆（符合CNS4750A2067）費用7,122,88 5 元②平頂滿鋪鋼管施工架組拆（符合CNS 4750A2067 ）費 用415,800 元，共7,538,685 元( 加計10% 管理費及5%營業 稅) 。
4.中間柱切樁材料費，屬合約漏項，共計4,733,883 元：依兩 造工程契約詳細價目表中GIS 設備房壹. 二.2⑷電氣設備房 ，及壹. 三.2⑷中間樁（H 型鋼H350mm×350m m×12mm×19 mm）含打拔費、搬運費及GIS 設備房，及壹. 二. ⑸電氣設 備房，壹. 三.2⑸中間柱切樁止水（含止水帶），契約單價 僅給付施工及止水費用，未約定切割中間柱底部材料費共4, 733,883 元( 加計10 %管理費及5%營業稅) ，應屬契約漏項 ，原告得依民法第491 條、第148 條規定，請求被告給付。 5.電氣一次測電纜施工及電纜施工及材料費，屬合約漏項或數 量不足3,007,406 元：兩造工程契約設計圖說漏未劃設電纜 配置，單價分析表亦無接線線材，一次測電纜配置部分屬漏 項，係追加工程，原告因而增加施工費用3,007,406 元( 含 10% 管理費及5%營業稅：原告得依民法第491 條及公平原則 請求被告給付。
6.電纜涵洞外牆水注射藥劑防水費用1,803,648 元：系爭工程 因被告設計瑕疵導致頂版及牆面滲水，原告因而增加支出1, 803,648 元( 10% 管理費及5%營業稅) ，原告得依民法第50 9 條請求被告給付。如認不能請求工程款，被告亦因而受有 不當得利，原告依民法第179 條規定請求被告給付。 7.因設計變更、展延工期肇致原告衍生相關費用機具設備租金 （鋼板樁、水平支撐、管保護架等）、管銷費用等3,370,01 9 元：系爭工程因展延使原告施工時程發生變更，非原告投



標時得估算；且被告展延工期有預示拒絕原約定受領給付之 意思；縱無此意思，被告有使原告依原訂計劃、時程完成工 作之協力義務，竟展延工期，乃不可歸責於原告，致衍生之 相關費用機具租金、管銷費等共計3,370,019 元（含10% 之 利潤損失及5%營業稅，計算式：1,938,654 元＋566,191 元 ＋412,920 元＝2,917,765 元）。原告得依民法第227 條之 2 第1 項，民事訴訟法第397 條第1 項及給付遲延受領遲延 等規定，請求被告給付。
㈢另系爭工程展延工期691 日，係不可歸責於原告之事由，原 告得請求被告因而增加之稅雜費33,622,525元。 聲明：㈠被告應給付原告59,070,958元及自起訴狀繕本送達 之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。㈡願供 擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：
㈠兩造工程契約特訂條款11.2.2「既有地下結構障礙物拆除及 清運」已約定「本工程用地現況為既有油槽用地，. . . 留 下之既有油槽、堵油堤基礎及地坪等既有地下結構及其他障 礙物由原告負拆除及清運」，並以一式計價，單價已包括完 成本工作所需相關費用( 原證一詳細價目表壹. 一.1) ；故 舊油管抽油切除盲封及清除殘油污染作業均為原告可預期之 工作項目。兩造103 年8 月15日會勘係基於職業安全衛生法 第6 條第1 項第2 款規定，應避免切割油管產生火花，原告 應採用安全且合理之施工方式，被告並未另為指示原告，原 告主張產生預期外費用，請求舊油管抽油切除盲封工程費用 943,300 元並無理由。且就其中吸油棉及吸油工資未出憑證 。
㈡高雄市政勞動檢查處103 年4 月9 日審查意見僅要求原告「 聲明書中有本建案地下一層約6 公尺高，其模板技撐方式是 否請繪製圖說」，並未要求以重型支撐架，原告僅為補充說 明即可，原告自行選用重型支撐非依被告指示辦理。依兩造 工程契約特訂條款11.2.7「模板組立及拆除」( 6)其他( a) 約定，均未要求原告以重型支撐架施工，被告亦未曾指示； 模板支撐費用被告己編列於詳細價目表「普通模皮加工組立 及拆除」費用( 原證1 詳細價目表壹. 二.1( 10) ) ，被告 並另編列移施工架20組( 原證1 詳細價目表伍. 一.7) 。原 告請求給付GIS 設備房地下室、一樓重型支撐組拆、滿鋪工 作平台費用2,882,996 元，並無理由。 ㈢依系爭工程採購投標須知第31其他規定( 十一) 9 及兩造契 約特訂條款8.31之約定，原告施工前即應自行妥善規劃工程 工地作業之環境及施工動線，施工中工地環境之維護及材料



、機具設設調度亦為原告權責範圍，原告主張之GIS 設備房 、電氣設備房等工項以移動式施工架即得完成施工，原告綜 合評估自行選用鋼管施工架且以滿鋪工作平台方式施工，為 告自行考量，非被告指示，原告主張採移式施工架將造成工 項無法進行及工程人員安全疑慮且屬可歸責於被告並非事實 ，原告應舉證證明。另內牆施工架數量不足部分，原告施工 中己提出，被告經洽設計單位核算己辦理第10次、第19次契 約變更，共增加給付8,861,895 元( 未含稅雜費及營業稅， 計算式如審建卷第49頁背面) ，兩造己合意並辦理契約變更 。是原告請求被告增加給付GIS 設備房（內部挑空區除外） 、電氣設備房（全棟內部）、鋼管施工架組拆、平頂滿鋪鋼 管施工架組拆費用8,707,181 元，並無理由。 ㈣就中間柱之打拔、切除與止水，設計單位已於設計圖之「中 間柱切除及止水板示意圖」「中間樁切除及止水板示意圖」 將中間柱切除作法明確表示，並於契約特訂條款11.2.4「擋 土支撐及監測系統」( 6)「橫擋及水平支撐安裝及拆除」f 約定拆除中間柱應依施工規範02260 章3.1.6 規定辦理。且 本工項費用，被告均已編列於詳細價目表壹. 二.2.( 4) 、 壹. 二.2.( 5) 、壹. 三.2.( 4) 、壹. 三.2.( 5) 。設計 圖面及相關規範既已載明中間柱裁切後有部分需埋於混凝土 內，且自公開閱覽供原告審閱迄今均未更動，亦未有投標者 針對本項目提出異議，原告應自行審視評估各工作項目需求 後再為投標，原告請求中間柱切樁材料費4,733,883 元，並 無理由。
㈤兩造工程契約特訂條款8.31.1( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9)已 約定工程標介面連結之相關管線由原告負責提供及安裝。被 告已於詳細價目表編列「GIS 設備房- 配線設備工程」及「 電氣設備房- 配線設備工程」費用( 原證1 詳細價目表 參. 一.2.( 2) 、參. 二.2.( 2) ) ，並以一式計價，被告 為避免混淆造成爭議，依公開閱覽意見修正之契約定稿本均 無電氣部分單價分析表。所謂一次側係指系爭工程新設設備 引接自其他標案電源所用線路、二次側則為其他標案銜接系 爭工程新設設備之電源線路。系爭工程相關管線依上開特訂 條款約定應由原告負責施作，並一式計價，並無漏項或數量 不足之情，依吉興工程顧問股份有限公司( 下稱吉興公司) 103 年6 月30日函文亦可證( 審建卷第51頁背面、補字卷第 757 頁) 。且原告請求「一次側電纜施工費750,000 元（未 稅）」項目似有誤算，應為375,000 元（未稅）。是原告請 求電氣一次測電纜施工及電纜施工及材料費3,007,406 元， 並無理由。




㈥有關電纜涵洞防水係委託吉興公司設計，吉興公司就電纜涵 洞防水設計底板接縫上下50公分已足敷防水需求( 原告所稱 50公尺應有誤) ；原告施作後頂板及牆面滲水，恐係因原告 未妥善澆置混凝土所造成，並無設計瑕疵問題。原告主張設 計瑕疵應舉證證明。因原告施工不良造成滲水，原告因此注 射藥劑防水係履行其保固防止滲漏水責任，原告請求被告給 付電纜涵洞外牆水注射藥劑防水費用1,803,648 元，並無理 由。
㈦被告否認原告額外支出相關機具等費用與工期展延有關，原 告應舉證證明，系爭工程雖經4 次展延，惟相關機具器材活 動設備，原告可自行調配進出不一定衍生租賃費。另兩造工 程契約特訂條款11.2.4( 5) e就鋼板樁支撐設施等項目於詳 細價目表均係係支數或施作面積計價，未考量時間因素，原 告主張因工程展延增加機具租金等並不足採。且兩造於契約 變更協議展延工期時已將工期展延及原告所得請求之報酬納 入考量，契約變更亦因此協議調整價金，原證14就契約變更 因而展延工期無法施工期間亦列入計算租金請求並無理由。 原告請求因設計變更、展延工期肇致原告衍生相關費用機具 設備租金（鋼板樁、水平支撐、管保護架等）、管銷費用等 共3,370,019 元，並無理由。
㈧兩造工程契約就因設計變更及契約變更增作項目因而增加工 期者，均依契約稅雜費比例或新增項目比例增加稅雜費( 原 證2)。係契約特訂條款5.2 、5.3 約定①第一次分項工程期 限自開日次日起555 日曆天完成②第二次分項工程期限自開 工次日起585 日曆天完成；全部工程期限自開工次日起785 日曆天完成。故僅有全部工程展延部分才可能發生是否應增 加給付費用問題，系爭工程第1 次、第2 次、第4 次工期展 延涉及延長全部工程期限計230 日曆天（計算式：12日＋55 日＋163 日）部分，被告已就工安、品管及環保人員費用按 實際數量計價給付；另第3 次工期展延僅涉及第二分項工程 期限展延未影響全部工期，原告請求無理由。另稅雜費中保 險費、利潤等項目，並不因停工或展延工期而當然增加，不 應依展延日期比例計算，縱原告主張展延工期所增費用為有 理由，仍應舉證證明因而受有何損害，及因而增加何必要費 用。原告主張因展延工期691 日，得請求被告增加給付稅雜 費33,622,525元，並無理由。
三、兩造不爭執事項及本件爭點(卷第177-179頁)： 不爭執事項：
㈠兩造於於102 年5 月13日訂立「大林電廠更新改建計畫345k V GIS 開關場區土建工程」工程採購承攬契約( 外放原證1



契約第一冊) ，約定總價金為428,000,000 元。契約約定被 告於原告以書面通知指定日正式開工，工程應自開工日之次 日起785 日曆天內完工，工程於102 年4 月1 日開工、106 年6 月30日竣工。兩造已於107 年1 月10日會同結算驗收合 格( 補字卷第331 頁) ，全部工程經22次契約變更，結算工 程款包括514,480,236 元及營業稅25,724,012元，合計為 540,204,248 元( 本院卷第131 頁) 。 本件爭點：
㈠原告主張增加施工成本共25,448,433元，包括下列各項，被 告應再為給付工程款，有無理由。
1.舊油管抽油切除盲封工程，屬合約漏項943,300 元( 補字卷 第13頁) ：上開工項非屬清除地下物範圍，原告依民法第49 1 條、第148 條，及政府採購法第6 條規定請求被告給付； 如認兩造未合立成立承攬關係，原告亦得依民法第不當得利 及無因管理、民法第227 條( 卷第33頁) 規定，請求被告給 付。
2.GIS 設備房地下室、一樓重型支撐組拆、滿鋪工作平台費用 2,882,996 元：原告依兩造工程契約一般條款、E 、E3之約 定，及擬制契約變更原則，及民法第179 條規定，擇一請求 被告給付，包括：①未重型支撐架組拆費1,403,400 元②滿 鋪工作平台費1,092,700 元；另加計10% 之管理費及5%營業 稅共2,882,996 元。
3.GIS 設備房（內部挑空區除外）、電氣設備房（全棟內部） 、鋼管施工架組拆、平頂滿鋪鋼管施工架組拆費用8,707,18 1 元：原告依民法第227 條之2 第1 項、民法第148 條誠信 原則，追加請求被告給付：①鋼管施工架組拆（符合CNS475 0A2067）費用7,122,885 元②平頂滿鋪鋼管施工架組拆（符 合CNS 4750A2067 ）費用415,800 元，共7,538,685 元( 加 計10% 管理費及5%營業稅) 。
4.中間柱切樁材料費，屬合約漏項，共計4,733,883 元( 加計 10 %管理費及5%營業稅) ：應屬契約漏項，原告依民法第49 1 條、第148 條規定，請求被告給付。
5.電氣一次測電纜施工及電纜施工及材料費，屬合約漏項或數 量不足3,007,406 元( 含10% 管理費及5%營業稅：兩造工程 契約設計圖說及單價分析表亦未列載，一次測電纜配置部分 屬漏項，原告依民法第491 條及公平原則請求被告給付。 6.電纜涵洞外牆水注射藥劑防水費用1,803,648 元：系爭工程 因被告設計瑕疵導致頂版及牆面滲水，原告因而增加支出 1,803,648 元( 10% 管理費及5%營業稅) ，原告得依民法第 509 條請求被告給付；如不能請求工程款，被告亦因而受有



不當得利，原告依民法第179 條規定請求被告給付。 7.因設計變更、展延工期肇致原告衍生相關費用機具設備租金 （鋼板樁、水平支撐、管保護架等）、管銷費用等3,370,01 9 元（含10% 之利潤損失及5%營業稅) ：系爭工程因工期展 延，衍生相關費用機具租金、管銷費，原告依民法第227 條 之2 第1 項，民事訴訟法第397 條第1 項及給付遲延受領遲 延等規定，請求被告給付。
㈡原告另請求因工期展延691 日，為不可歸責於原告之事由， 原告得請求被告因而增加之稅雜費33,622,525元( 計算式如 補字卷第1055頁) 。
四、本院的判斷：
㈠原告主張有關舊油管抽油切除盲封工程，屬合約漏項943,30 0 元( 補字卷第13頁) ，而依民法第491 條、第148 條及政 府採購法第6 條，及民法第不當得利及無因管理、民法第 227條(本院卷第33頁) 規定，請求被告給付部分： 1.系爭工程承攬契約特定條款第11.2.2係既有地下結構障礙物 拆除及清運，明文約定「本工程用地現況為既有油槽用地， 場地交付施工前將由甲方( 被告) 負責拆除至地坪/ 地表面 以上為止，留下之既有油槽、堵油堤基礎及地坪等既有地下 結構及其他障礙物需由乙方( 原告) 負責拆除及清運，按「 既有地下結構障礙物物拆除及清運」項目，以「一式」為單 位計價，其單價已包括為完成本工作所必需之相關費用。」 ，有契約特定條款之約定可證( 外放契約第275 頁) ；且被 告確於契約詳細價目表項次壹. 一.1編列「既有地下結障礙 物拆除及清運」費用，記載單為一式計價，亦有契約詳細價 目表可參( 外放契約第67頁) ；況系爭工程位址本為既有油 槽用地，既為原告於投標前所已知悉( 本院卷第131 頁背面 筆錄) ，則就油槽其下方可能有堵油堤基礎及既有輸油管線 等存在，原告既有能力參與投標，自應有此等專業能力，足 以判斷可能需施作既有輸油管線切割盲封，或清除殘油污染 等相關作業，應屬原告本可預期之工作項目；況依系爭工程 承攬開標紀錄所示，本件連原告在內共有10人參與投標，原 告以低於底價9 千7 百萬元之價格以最低價得標，亦有開標 決標紀錄可參( 外放契約109 頁) ，原告於參與投標前既未 曾提出請求釋疑，且以最低標價標得系爭工程，堪認原告就 系爭工程相關約定已知之甚明，不應於工程已全部施作完工 後再主張有何違反誠信原則或公平合理原則情事；則系爭工 程承攬既已約定一式計價，即無合約漏項之問題，且為原告 依系爭工程承攬合約約定應施作之範圍，原告依民法第491 條、第148 條、第227 條及政府採購法第6 條，及民法第不



當得利及無因管理等規定，請求被告增加給付此部分工程款 ，即無理由而不應准許。
2.兩造雖曾於102 年7 至11月間就有關既有地下結構物及油管 拆除會同現場會勘，惟會議結論均係記載原告應如何處理( 原證5 ，補字卷第635-645 頁) ，雖其中103 年8 月15日之 會勘紀錄載有有關油管切除作業均須採用無動火工法，以避 免油管內殘餘油因施工火焰產生燃燒造成意外( 補字卷第64 3 頁) ，然被告抗辯該決議係基於職業安全衛生法第6 條第 1 項第2 款約定認該部分工法應採用安全且合理的施工方法 作業( 審建卷第47頁) 亦屬合理，會勘紀錄既未約定被告願 增加給付工程費用，原告亦不能以之主張得請求此部分工程 款。至被告是否於交付原告工地前，另行發包拆除工程並將 工地內舊油管截斷拆除( 本院第225 頁) ，或係因兩造系爭 工程契約特約條款約定有「場地交付施工前將由甲方( 被告 ) 負責拆除至地坪/ 地表面以上為止」既如上述，自不能以 之認為舊油管抽油切除盲封工程係屬契約漏項；原告主張並 無理由。
3.是原告主張此部分屬合約漏項，依民法第491 條、第148 條 及政府採購法第6 條，及民法第不當得利及無因管理、民法 第227 條( 本院卷第33頁) 規定，請求被告給付，均無理由 而不應准許。
㈡原告請求GIS 設備房地下室、一樓重型支撐組拆、滿鋪工作 平台費用2,882,996 元：原告依兩造工程契約一般條款、E 、E3之約定，及擬制契約變更原則，及民法第179 條規定， 擇一請求被告給付，包括：①未重型支撐架組拆費1,403,40 0 元②滿鋪工作平台費1,092,700 元；另加計10% 之管理費 及5%營業稅共2,882,996 元部分：
1.經查，系爭工程契約特訂條款11.2.7模板組立及拆除第（6 ) 項其他a . 點約定「本工程一般模板運進工地時必須為全 新材料，模板支撐高度超過4.5 公尺時，應使用鋼管、鋼管 架、組合鋼柱等支撐材料，惟其支撐上端小於1.8 公尺之空 間得用木支撐，餘詳工程規範第03110 章之規定」( 外放契 約第278 頁) ，並非約定原告以移動式施工架方式施作，亦 未約定原告需以重型支撐架形式施工，原告亦未提出本件假 設工程不得或無法以移動式施工架施工之證明，原告主張已 無理由。且工程規範第03110 章亦載明原告本有將製造圖送 工程師審核、將模板及技撐設計由技師簽認，及有關模板及 支撐安裝等約定，有工程規範可參( 本院卷第71-85 頁) ， 足認兩造就此部分約定已明。
2.且被告亦於系爭工程契約詳細價目表壹. 二. 1.( 10) 有模



板支撐費用「普通模板加工組立及拆除」項目共編列複價金 額16,622,149元( 外放契約第23頁) 及伍. 一. 7 編列有移 動施工架20組，並備註按實作數量計價( 外放契約第41頁背 面) ，足認原告採移動施工架施作時應得請求按實作數量計 算此部分工程款，亦難認有何顯然編列不足或漏列之情形， 況被告抗辯移動式施工架係供施工人員安裝、鎖固及設置支 撐等施工之安全上下設備，並非以移動式施工架支撐模板結 構( 本院卷第135 頁背面) ，原告亦未為爭執。 3.原告以系爭工程之GIS 設備房地下室一層高度6 公尺，雖未 達丁類危險性工作高度標準，但其面積達100 平方公尺以上 且佔該層模板支撐面積百分之60以上，經專任工程人員評估 施工安全狀況，且施工前向勞動檢查機構申請審查核准在案 ，以重型支撐架組拆始能足以支撐並一次完成混凝土之洗置 ，事涉施作完成後之混凝土強度、主體結構及施作工法限制 ，倘以移動式施工架施作，因僅能局部施作，此將導致混凝 土澆置後產生多處細縫，且嚴重影響主體結構之安全，更與 工程慣例不符，但原告並未提出證據就此部分為證明，此部 分主張亦無理由。
4.再原告主張本件為符合高雄市勞工局勞動檢查處危險性工作 場所審查且移動式施工架顯不適用系爭工程，原告無法使用 移動式施工架，經原告提出變更設計經危評審查合格並送交 被告，應認被告已同意原告所提變更設計，即應按變更後設 計辦理契約變更，原告自得依系爭契約一般條款、E . 變更 、增減及修改、E3變更計畫規定，擬制契約變更原則及民法 第179 條規定，擇一請求被告給付未重型支撐架組拆費及滿 鋪工作平台費用；惟查，原告提出之高雄市府政府勞工局勞 動檢查處( 下稱勞檢處) 相關函文及紀錄( 本院卷第231 頁 附表2 所列順序) ，雖有原告檢送勞檢處之施工安全評估報 告書、勞檢處103 年2 月21日開會通知單( 本院卷第239-24 1 頁) ，及勞檢處於103 年4 月9 日判定合格之函文( 補字 卷第691-693 頁) 為證，但各該函文資料並無要求指定原告 應使用何特定之支撐方式記載，原告主張難認有理由。至被 告103 年3 月13日函文及103 年4 月16日函文( 本院卷第24 3-247 頁) 之內容，僅係被告說明依系爭契約第二冊第0157 4 章勞工安全衛生法3.15.2( 1)規定，請原告由專人辦理架 構設計並由專業技師簽章確認，及催請原告速提出有關模板 支撐安全設計資料，並無任何有關原告提出已為變更設計而 經被告同意之書面資料；原告此部分主張亦無理由。不能僅 以被告單純收受勞檢處函文未表示不同意見之沈默，即認為 被告已與原告有追加上開工項之合意( 本院卷第41頁) ，原



告此部分主張亦無理由。至原告所提被告103 年5 月28日函 文( 本院卷第89頁) 係被告於103 年5 月22日發現原告施作 支撐方式與上開勞檢處審查合格之方式不同因而要求原告停 工，不能以之認為被告已同意原告追加或有擬制契約變更情 事。況原告就此部分增加支出費用亦未提出支出證明為證據 ，所為主張亦無理由。
5.是原告依兩造工程契約一般條款、E 、E3之約定，及擬制契 約變更原則，及民法第179 條規定，請求被告給付請求GIS 設備房地下室、一樓重型支撐組拆、滿鋪工作平台費用2,88 2,996 元，均無理由而應予駁回。
㈢大關GIS 設備房（內部挑空區除外）、電氣設備房（全棟內 部）、鋼管施工架組拆、平頂滿鋪鋼管施工架組拆費用8,70 7,181 元：原告依民法第227 條之2 第1 項、民法第148 條 誠信原則，追加請求被告給付：①鋼管施工架組拆（符合CN S475 0A2067 ）費用7,122,885 元②平頂滿鋪鋼管施工架組 拆（符合CNS 4750A2067 ）費用415,800 元，共7,538,685 元( 加計10% 管理費及5%營業稅) 部分：
1.經查有關內牆施工架數量不足部分，業經會同設計單位檢討 核算，兩造並已辦理第10次、第19次契約變更增加GIS 設備 房、電氣設備房、電纜涵洞、345k V開關場變壓器電抗器及 附屬設備基礎之相關位置「鋼管施工架組拆費用」（其中第 10次契約變更增加345k V開關場電纜涵洞鋼管施工架組拆增 加4,162M 2、345k V開關場變壓器電抗器及附屬設備基礎施 鋼管施工架組拆增加1,743M 2 ;第19次契約變更345k V設備 房鋼管施工架組拆增加5,588m 2、345k V電氣設備房鋼管施 工架組拆增加564 ㎡，共8,861,895 元（未含稅雜費及營業 稅），經雙方合意並辦理契約變更等情，經被告陳明並有原 告提出之契約變更書可參( 原證2 ，補字卷第43頁以下) ， 原告亦未為爭執( 本院卷第45頁) ；足認系爭工程施作過程 ，原告就上開數量不足部分，已向被告提出申請，經設計監 造確認後兩造已合意變更契約並增加工程款，原告於驗收完 畢後再以上開事由請求追加給付工程款，即不能認為有理由 。
2.再者，系爭工程工程採購投標須知第31條其他規定（十一） 本須知特訂規定如下列事項：9 「為估價正確，投標廠商應 詳細研閱招標文件，並得赴工地查勘實際情況，並對本工程 施工之位置，有關地形、地物、地質狀況、氣象、當地情形 、工程施工所需之機具、設備、材料、危害因子之評估（深 開挖、侷限空間等）及其他與本工程有關之一切事物均應瞭 解認識並已考慮在估價之列」( 外放契約第155 頁背面) 、



系爭契約特訂條款8.31工程介面一、施工前之準備「乙方應 於投標前實地了解基地環境狀況，妥善規劃施工場地，不得 於得標後，以施工場地無法取得或施工所需之人員、機具動 員、測量、購料儲料、辦公室設置、水電、安全衛生設備等 施工前之準備不及為由而要求加價，或不依契約規定期程辦 理」( 外放契約第270 頁) ；兩造契約亦規定甚明，則原主 張施工架編列數量不足部分，業經被告交由負責細部規劃設 計之吉興工程顧問股份有限公司( 下稱吉興公司) 檢討審查 ，並經吉興公司於105 年1 月6 日以文號L9-GEL-TPC-00-00 00號函文說明「土建工程承攬契約對於建物之施工架的型式 共有兩種，其一為框架式的施工架，主要是使用於外牆區域 ，其二為移動式的施工架，主要是使用於室內，另外對於34 5kV GIS 設備房的挑空區域因符合丁類危險性工作場所中『 工程中模板支撐高度七公尺以上，其面積達一百平方公尺以 上且佔該層模板支樓面積百分之六十以上者。』的需求，故 額外編列重型支撐架及高空作業平台設施的費用。」「電氣 設備房、GIS 設備房之內牆、地下一樓施工架及平頂滿舖施 工架：契約已編列移動式施工架20組，應可滿足施工需求。 」( 本院卷第147 頁) ；依兩造上開約定，原告本應自行規 劃確認，於投標前如有疑問亦可申請釋疑，況本件係假設工 程，契約亦約定至內以移動施工架施工，則本件既經負責設 計監造之吉興公司審查部分變更契約及增加給付工程款，原 告再以上開事由於驗收完畢後請求被告增加給付工程款；或 依民法第227 條之2 第1 項、第491 條之2 、民法第148 條 誠信原則，追加請求被告給付此部分工程款，均無理由而不 應准許。
3.況原告就上開部分增加支出亦未提出確實增加支出之證明， 僅以原證7 之計算式( 補字卷第697-698 頁) 亦不能證明原 告確實增加支出此部分費用，另原告所提原證23( 本院卷第 119 頁) 為103 年2 月20日下原告下包商請款單，原告以之 為計算式，亦不能證明確有增加此部分支出；原告另請出10 4 年1 月19日報價單( 本院卷第269 頁) 亦僅載為平頂滿鋪 鋼管鷹架，不能作為確實增加此部支出之證明；況依上開說 明，原告此部分之請求亦無理由而無從准許。原告另依系爭 契約契約條文第13條契約約定「凡詳細價目表（不包含單價 分析表）非按實作數量計價之項目（係指按原設計圖及規範 規定施作之項目，於/ 詳細價目表內未註明按實作數量計價 及非以式計價者），如實作數量較詳細價目表內數量增減達 百分之五以上者，其逾百分之五部分，雙方同意在符合政府 採購法第22條第1 項第6 款規範下（不含減購或減供應情形



），以契約變更增減之，…」，因「鋼管施工架組拆」不足 數量亦超出原契約5 % ，主張得請求被告給付超過部分( 本 院卷第51頁) 之工程款，惟原告並未舉證證明確實有增加施 作範圍超過契約約定5%以上，此部分主張為無理由，無從准 許。
㈣中間柱切樁材料費，屬合約漏項，共計4,733,883 元( 加計 10 %管理費及5%營業稅) ：應屬契約漏項，原告依民法第49 1 條、第148 條規定，請求被告給付部分：
1.經查就上開工項，契約詳細價目表「壹. 二.2.( 4) 中間樁 （H 型鋼H 350m m X 350m m X 12m m X 19m m ) 含打拔費 、搬運費」「壹‧二. 2.( 5)中間柱切樁止水（含止水帶） 」「壹‧三.2.( 4) 中間樁（H 型鋼H 350m m X 350m mX 12m m X 19m m ) 含打拔費、搬運費」「壹‧三. 2.( 5)中 間柱切樁止水（含止水帶）」( 外放契約第23頁背面、第26 頁背面) ，參以兩造契約約定總價承攬部分工項實作工程數 量結算，而屬實作數量結算者，均在契約總表及詳細價目表 備註欄載明，有契約可參，而上開項目均未約定屬實作實算 ，即屬總價承攬範圍，原告為專業廠商，既未於投標前就標 單內容表示有疑問，而以低價參與投標並得標，自不得再於 結算驗收後，再主張係契約漏項而請求追加給付工程款；原 告請求不能認為有理由。
2.況就中間柱之打拔、切除與止水，設計單位已於設計圖之「 中間柱切除及止水板示意圖」「中間樁切除及止水板示意圖 」 中，明確指示中間柱需切除作法，並於契約特訂條款11 .2.4「擋土支撐及監測系統」（6 ) 「橫擋及水平支撐安裝 及拆除」f 約定「支撐如採用中間柱，且該中間柱位於底版 內，於拆除該中間柱時應依照規範第02260 章3.1.6.( 1)之 規定辦理，惟H 鋼樁之截切面至底版面（5c m )可用不收縮 砂漿填塞」；且施工規範02260 章3.1.6 「支撐系統之拆除 」 （3)亦約定「於基礎內之支撐（型鋼或鋼軌），除圖說 另有規定外，須裁切至基礎面（即筏基面），且低於基礎面 約5c m，其孔隙須與混凝土同配比之砂漿填塞。其埋於混凝 土內之支撐並須焊接止水板，以防滲水；亦均為被告陳明( 審建卷第49頁背面) ，並有相關契約附件可參；足認被告之 設計圖面及相關規範，已載明中間柱裁切後有部分需埋於混 凝土內，且自公開閱覽供原告審閱迄今均未更動，被告亦陳 明未有投標者針對本項目提出異議；原告本應於投標前自行 審視評估各工作項目需求後再為投標。況原告僅提出工程估 驗單及鋼板樁一日租金及中柱買斷發票、H 型鋼計算式( 本 院卷第273-277 頁、第113 頁) 也不能做為證明原告確實增



加支出超過契約約定數量有因切割中間柱底部而增加如原告 主張之工程費用，原告請求並無理由。
㈤有關電氣一次測電纜施工及電纜施工及材料費，屬合約漏項 或數量不足3,007,406 元( 含10% 管理費及5%營業稅：兩造 工程契約設計圖說及單價分析表亦未列載，一次測電纜配置 部分屬漏項，原告依民法第491 條及公平原則請求被告給付 部分：
1.被告抗辯系爭契約特訂條款8.31( 工程介面) .1( 本標各項 工作與機電設備工程標之介面) 約定「( 5)本工程之分電箱 、控制箱/ 設備一次側端之相關電纜管線屬於本工程範圍， 配線若需配置於機電設備工程標之電纜托架時，應依機電設 備工程標指定之位置配設。（6)本工程之分電箱、控制箱/ 設備配線至機電設備工程標1F交流電源及分電盤室之配電盤 ，其銜接至保護開關負載側屬於本工程範圍內。（7)本工程 之分電箱、控制箱/ 設備所需電源之配管及配線至開關場電 氣設備房機電設備工程標所提供之交直流配電盤並銜接至其 保護開關負載側屬於本工程範圍內。配線若需配置於機電設 備工程標之電纜托架時，乙方須提供纜線數量規格資料供甲 方審核並應依甲方指定之位置配設。（8)本工程與機電設備 工程標之介面，若規範無特別說明時，當一端為本工程設備