給付工程款等
臺灣橋頭地方法院(民事),建字,107年度,22號
CTDV,107,建,22,20201231,3

臺灣橋頭地方法院民事判決　　　　　　　 107年度建字第22號
原　　　告　　比丰興業有限公司

法定代理人　　黃綉英　
訴訟代理人　　施秉慧律師
　　　　　　　焦文城律師
上　一　人
複　代理人　　陳甲霖律師
　　　　　　　唐雨瑄律師
被　　　告　　恩承企業有限公司

兼法定代理人　許主培　
上　二　人
訴訟代理人　　尤挹華律師
被　　　告　　新豪營造股份有限公司


法定代理人　　趙台欣　
上列當事人間請求給付工程款等事件，本院於民國109 年12月18
日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告恩承企業有限公司應給付原告新臺幣壹拾肆萬叁仟壹佰伍拾肆元，及自民國一百零六年九月十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被告新豪營造股份有限公司應給付原告新臺幣壹拾萬陸仟陸佰玖拾壹元，及自民國一百零六年九月三十日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告恩承企業有限公司負擔二十五分之四，由被告新豪營造股份有限公司二十五分之三，餘由原告負擔。本判決第一項得假執行；但被告恩承企業有限公司如以新臺幣壹拾肆萬叁仟壹佰伍拾肆元為原告預供擔保後，得免為假執行。本判決第二項得假執行；但被告新豪營造股份有限公司如以新臺幣壹拾萬陸仟陸佰玖拾壹元為原告預供擔保後，得免為假執行。 事實及理由
壹、程序部分：
一、被告恩承企業有限公司（下稱恩承公司）之法定代理人原為 陳麗琴，嗣於民國109 年4 月23日變更登記為許主培，有恩 承公司變更登記表可憑（本院卷㈡第199 至201 頁），並經 許主培具狀聲明承受訴訟（本院卷㈡第197 頁），依民事訴



訟法第175 條第1 項、第176 條規定，並無不合，應予准許 。
二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之 基礎事實同一、不甚礙被告防禦及訴訟之終結者，不在此限 ，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款、第7 款分別定有明文 。本件原告原以併存之債務承擔契約或利益第三人契約請求 被告許主培給付如附表一所示支票（下稱系爭支票）之票款 新臺幣（下同）552,000 元，嗣援引臺灣屏東地方法院檢察 署（現改名為臺灣屏東地方檢察署，下稱屏東地檢署）檢察 官106 年度偵字第667 號不起訴處分書，主張因許主培受任 為被告新豪營造股份有限公司（下稱新豪公司）處理向恩承 公司領取工程款之事務，許主培迄今尚有至少20,766,886元 未返還新豪公司，新豪公司依民法第541 條規定得對許主培 請求返還上開款項，因新豪公司怠於行使權利，原告為保全 對新豪公司之第一期工程款債權552,000 元，備位主張依民 法第242 條規定，代位請求許主培應給付新豪公司552,000 元，並由原告代位受領等語，而為訴之追加，許主培雖不同 意上開追加，然新豪公司對原告是否負擔系爭支票之票據債 務為本件原因事實之一部分，又屏東地檢署檢察官106 年度 偵字第667 號不起訴處份書之緣由，係因新豪公司主張許主 培掌控新豪公司名義之京城銀行帳戶，並侵占新豪公司向恩 承公司請求給付之工程款，因而對許主培提起涉嫌侵占、偽 造文書等罪之告訴，因許主培為上開刑事案件之被告，對案 情有所明悉，且已於該案中為答辯及提出證據，則原告此部 分之追加亦不甚礙許主培之防禦及訴訟之終結，亦無逾其原 起訴之目的，且符合紛爭解決一次性之法理，應認符合民事 訴訟法第255 條第1 項第2 款、第7 款之要件，自得准許。貳、實體部分：
一、原告主張：
㈠新豪公司承攬恩承公司發包之大豐護理之家新建工程（下 稱系爭新建工程）（地點：屏東市○○路000 號，下稱系 爭工地），其等於103 年12月3 日簽訂大豐護理之家營造 合約（下稱系爭營造合約），新豪公司於105 年3 月31日 將系爭新建工程中之輕隔間工程（下稱系爭工程）分包予 原告施作，雙方簽訂報價單為證。原告就系爭工程之第一 期工作已施作完畢並向新豪公司請求給付第一期工程款55 2,000 元，新豪公司副總陳村田就第一期之工作驗收無誤 ，然新豪公司卻遲未給付工程款，因新豪公司法定代理人 趙台欣曾在系爭工地工務所對恩承公司實際負責人許主培 要求由新豪公司簽發系爭支票給付工程款予原告後，在該



支票到期時，許主培須給付票款等語，經許主培當場同意 ，新豪公司因而簽發系爭支票交予原告，許主培與新豪公 司間就新豪公司對原告所負系爭支票債務已成立併存債務 承擔或利益第三人契約。詎系爭支票屆期跳票，因許主培 承諾負擔系爭支票之票據債務，且原告因新豪公司與許主 培間成立之利益第三人契約，對許主培有直接請求給付之 權，自得請求許主培給付552,000 元，爰先位依上開二項 法律關係，請求本院擇一為判決。又恩承公司有向彰化銀 行岡山分行申請工程貸款，新豪公司將其於京城商業銀行 北高雄分行開立之帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺及印鑑章 交予許主培，彰化銀行岡山分行將工程貸款匯入系爭帳戶 後，許主培再將該等貸款匯入新豪公司之其他銀行帳戶， 許主培以其個人意願受新豪公司委任領取新豪公司之工程 款，其等間成立委任契約，許主培應自系爭帳戶匯入新豪 公司其他帳戶之工程款迄今尚有至少20,766,886元未返還 予新豪公司，新豪公司依民法第541 條規定得對許主培請 求返還上開款項，因新豪公司怠於行使權利，原告為保全 上開對新豪公司之工程款債權，備位主張依民法第242 條 規定，代位請求許主培應給付新豪公司552,000 元，並由 原告代位受領等語，求為判決：㈠先位聲明：許主培應給 付原告552,000 元及自105 年7 月6 日起至清償日止，按 年息6 ％計算之利息。㈡備位聲明：許主培應給付新豪公 司552,000 元，由原告代為受領。
㈡原告為施作系爭工程，前已購入輕隔間所須使用材料運至 工地，原告於105 年7 月間離開系爭工地前，經清點仍有 如附表二所示之材料（下稱系爭剩餘材料）放置於工地， 原告於105 年7 月18日向新豪公司、恩承公司寄發大寮中 庄郵局第363 號存證信函，嗣於105 年7 月20日向恩承公 司寄發大寮中庄郵局第366 號存證信函，通知因新豪公司 無故解約，未經原告同意，不得擅自移動、搬離破壞系爭 剩餘材料等語。其後，原告於105 年10月間發現恩承公司 使用系爭剩餘材料進行工程之施作，恩承公司因而受有使 用該等材料之利益，並致原告受有損害，爰依民法第184 條、第179 條規定，請求恩承公司應賠償（返還）系爭剩 餘材料之金額254,854 元等語，求為判決：恩承公司應給 付原告254,854 元，及自支付命令送達翌日起至清償日止 ，按年息5 ％計算之利息。
㈢原告就系爭工程於第一期工作施作完畢後，繼續施作第二 期工程，截至原告退場前，已施作第二期工作之工程款為 106,691 元，有105 年6 月24日估價單為證（下稱系爭10



5 年6 月24日估價單），並經新豪公司工地人員陳人豪現 場清點原告確有施作無誤後，於該估價單上簽名等語，依 民法第490 條、第505 條規定，求為判決：新豪公司應給 付原告106,691 元，及自支付命令送達翌日起至清償日止 ，按年息5 ％計算之利息。
二、被告之答辯：
㈠許主培則以：許主培並未目睹新豪公司與原告間簽發系爭 支票之經過，且於其等間交付系爭支票時並不在場，與原 告間並無承擔系爭支票債務之意思表示合致，亦未同意對 原告支付票款，果若許主培曾為同意付款之表示，何以許 主培未於系爭支票上為背書擔保。又原告係向新豪公司之 員工羅珮玉領取系爭支票，羅珮玉從未聽聞過趙台欣、陳 村田及許主培三人間之對話內容，無從將上開內容轉達予 原告，並對原告告知原告已對許主培取得直接請求權，原 告又如何為承諾之意思表示，並轉達予許主培而成立利益 第三人契約。併存債務承擔及利益第三人契約乃艱澀法律 用語，羅珮玉及原告公司之楊壹婷並不理解上開法律用語 ，又如何會互相轉達，進而再為意思表示合致，蓋許主培 若曾同意擔保系爭支票會兌現，以一般人之觀念而言，應 係會要求許主培在系爭支票上背書，而非透過上開文意艱 澀之契約類型之解讀，要求許主培負擔給付系爭支票票款 之義務。另因恩承公司向彰化銀行岡山分行申請辦理建築 融資，依該行要求，此建築貸款須由該行撥款至以新豪公 司名義開立之系爭帳戶，然因新豪公司之實際施工進度未 達建築融資撥貸之進度，故許主培代表恩承公司要求新豪 公司提供系爭帳戶交由恩承公司控管，彰化銀行岡山分行 匯入系爭帳戶之款項係恩承公司所有，非屬新豪公司所有 ，之後再由許主培及恩承公司員工即訴外人潘怡瑄依恩承 公司之實際需求自系爭帳戶提領或匯出款項，許主培係為 恩承公司處理事務，並非為新豪公司處理事務，許主培與 新豪公司間並未成立委任契約。又新豪公司就系爭新建工 程有施工遲延之情事，恩承公司各期給付之工程款有溢付 之情事，恩承公司與新豪公司解約後，就新豪公司所負遲 延責任尚未結算，新豪公司對恩承公司是否仍有工程款債 權亦未可知等語置辯。並聲明：原告之訴駁回。 ㈡恩承公司則以：系爭營造合約為統包合約，該合約第2 條 之營造總價已包含材料及工資之對價，上開合約乃工作物 供給合約，當事人之意思就承攬人所提供之材料重在所有 權之移轉，即為買賣契約。原告交付予新豪公司之輕隔間 材料，即屬新豪公司依系爭營造合約對恩承公司交付之材



料，材料所有權於送至系爭工地時已移轉予恩承公司。又 系爭營造合約分為7 期付款，恩承公司已給付新豪公司第 1 至5 期工程款，其餘第6 、7 期之付款期程為取得使用 執照及經衛生局查驗，等同恩承公司撥付之工程款已包含 地上四樓全部之材料及工資，故恩承公司已取得系爭剩餘 材料所有權，恩承公司使用自己所有之材料，並無不法情 事，亦非無法律上原因而受有利益。原告於支付命令聲請 狀所提出之證6 數量清單，乃原告自行製作之文件，恩承 公司否認其形式上及實質上之真正，原告應證明系爭剩餘 材料確屬存在，且均遭恩承公司使用。恩承公司與新豪公 司解約後，曾於105 年7 月29日、同年8 月1 日、2 日、 4 日、同年9 月2 日、同年10月8 日、13日向臺火企業股 份有限公司購入輕隔間材料，復因105 年7 月8 日尼伯特 颱風、同年9 月14日莫蘭蒂颱風、同年9 月27日梅姬颱風 侵襲屏東地區，恩承公司使用該等材料前，已有放置於工 地之矽酸鈣板及岩棉被雨水浸濕而丟棄之情形，則恩承公 司另委請訴外人胡進吉施工所用之材料確非全數均為原告 所遺留於工地之材料。另基於債之相對性，原告就系爭剩 餘材料之款項應向其上包新豪公司為請求，而非對恩承公 司為主張等語資為抗辯：並聲明：原告之訴駁回。 ㈢新豪公司則以：因為恩承公司未給付工程款，所以新豪公 司沒有錢可給付原告，新豪公司有向原告商量再晚一點給 付。陳人豪乃新豪公司所雇用在工地現場之工人，原告所 提出系爭105 年6 月24日估價單是原告之人員和陳人豪一 起去清點，原告有施作開估價單之工作，但陳人豪清點過 後，尚須新豪公司之工務部門人員再去檢查，並經工務部 門審核後，由工務部門人員向財務部門請款，然因許主培 不同意新豪公司進入工地檢查，所以新豪公司無法確認原 告第二期工程款得請款之數額等語資為抗辯：並聲明：原 告之訴駁回
三、本院於109 年12月18日言詞辯論期日協同兩造彙整不爭執事 項如下（本院卷㈢第121 、123 頁）：
㈠新豪公司承攬恩承公司發包之系爭新建工程（地點：屏東 市○○路000 號），雙方並於103 年12月3 日簽訂系爭營 造合約，約定應於簽約後10日開工，至取得使用執照之日 止，工期共270 日曆天。新豪公司於105 年3 月31日將系 爭新建工程中之輕隔間工程即系爭工程分包予原告施作， 有報價單為憑（審建字卷第100 頁）。
㈡原告就系爭工程向新豪公司請領第一期工程款552,000 元 ，新豪公司開立系爭支票交付予原告，系爭支票經原告於



105 年10月18日提示請求付款後遭退票，有系爭支票及退 票理由單附卷可稽。
㈢新豪公司於105 年6 月中旬撤離系爭工地（本院卷㈠第17 3 頁）。原告於105 年4 月1 日間進場施作系爭工程，迄 至105 年6 月間止，其後未繼續施作。原告未繼續施工後 仍有放置部分輕隔間材料於系爭工地。
㈣原告於105 年7 月18日向新豪公司、恩承公司寄發大寮中 庄郵局第363 號存證信函，恩承公司於同年月27日收受。 原告又於105 年7 月20日向恩承公司寄發大寮中庄郵局第 366 號存證信函，恩承公司有收受該封存證信函。 ㈤原告之負責人黃綉英因系爭工程之工程款給付爭議，對趙 台欣提出詐欺罪之告訴，經屏東地檢署檢察官作成105 年 度偵字第6357號不起訴處分書，嗣黃綉英聲請再議，經臺 灣高等法院高雄分院檢察署（下稱高雄高分檢）以106 年 度上聲議字第44號處分書駁回再議在案。
㈥原告前就其放置於系爭工地之輕隔間材料遭恩承公司使用 之爭議，對陳麗琴、許主培及胡進吉提出竊盜等罪之告訴 ，經屏東地檢署檢察官作成106 年度偵字第1756號不起訴 處分書。
㈦新豪公司曾對許主培及潘怡瑄提起涉嫌侵占等罪之告訴， 經屏東地檢署檢察官作成106 年度偵字第667 號不起訴處 分書，嗣新豪公司聲請再議，經高雄高分檢以107 年度上 聲議字第455 號處分書駁回再議在案。
四、得心證之理由：
㈠原告對許主培請求部分：
⒈按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責 任，民事訴訟法第277 條前段定有明文。次按請求履行 債務之訴，除被告自認原告所主張債權發生原因之事實 外，應先由原告就其主張此項事實，負舉證之責任，必 須證明其為真實後，被告於其抗辯事實，始應負證明之 責任，此為舉證責任分擔之原則（最高法院43年台上字 第377 號裁判意旨參照）。原告主張新豪公司對其所負 系爭支票之票據債務已由許主培承擔，其得適用或類推 使用民法第301 條規定請求許主培給付票款552,000 元 之本息一節，為許主培所否認，自應由原告就上開主張 盡舉證之責。
⒉許主培有無承擔系爭支票之票據債務？亦即許主培與新 豪公司間、或許主培與原告之間，就新豪公司應給付予 原告系爭支票之票據債務，有無債務承擔契約存在？ ⑴按第三人與債務人訂立契約承擔其債務者，非經債權



人承認，對於債權人，不生效力，民法第301 條固定 有明文，惟係以第三人確與債務人曾訂立承擔債務之 契約為先決條件，始有通知債權人及債權人承認與否 之問題。
⑵本件原告起訴時主張新豪公司開立系爭支票予原告時 ，許主培在場，並承諾願於支票到期後支付票款予原 告等語，為許主培所否認，並以前開情詞置辯。查原 告於本院當庭自承其於105 年5 月26日向新豪公司取 得系爭支票時，許主培並無在場等語（本院卷㈠第14 5 頁反面）；再參諸證人陳村田證稱：我有參與系爭 工程；我在新豪公司擔任副總經裡，當時是系爭工地 的工地負責人，負責所有的工地事務，包含次承攬的 發包、施工等工作；原告請系爭工程之第一期工程款 之後，因為恩承公司對新豪公司應付的工程款從105 年2 月、3 月開始不正常付款，而且105 年2 月該期 的第5 期款項也未付，新豪公司就無法付錢給原告， 許主培在105 年4 月底就來跟我們協商，要新豪公司 先開支票支付給原告，許主培承諾票期到了他會負責 跟恩承公司請款下來給新豪公司付這筆票款；許主培 的意思是說他會叫恩承公司付，但他也有說如果恩承 公司的錢請不出來，他自己願意付；（問：你前述許 主培所謂的恩承公司付款或者許主培願意付，是指付 款給誰？）是指會將款項軋進新豪公司的支票帳戶， 因為之前有別家廠商有這樣的情形，所以我們相信他 ，都是廠商去提示付款，許主培用他個人的名義將款 項匯入新豪公司之支票帳戶；（問：你所稱上開許主 培與新豪公司人員協商給付原告公司工程款事宜時， 是在何處？現場有哪些人？）是在工地的工務所，有 我本人、趙台欣及許主培三人在場，另外還有一位恩 承公司的小姐進進出出，好像姓潘，原告公司沒有人 員在場。我看過系爭支票，105 年5 月或是6 月開票 時我在場，這是要付給原告第一期工程款的支票，票 是新豪公司開的，地點在工務所，原告的工程款是4 月底的，所以開支票的時間應該是在5 月份的時候。 我將系爭支票交給工務所的小妹保管，通知原告來拿 支票，原告來拿時我也在場。新豪公司開支票時許主 培在場，但原告來拿支票時許主培不在場。（問：原 告公司是誰來拿支票？）原告公司的負責人黃綉英及 其女兒楊壹婷一起來，楊壹婷也有負責工地，在工地 指揮施工情形；（問：你有無跟她們提到恩承公司或



是許主培的事情？）沒有。原告領走系爭支票領走之 ，趙台欣好像有打電話跟原告公司叫她們放心，說新 豪公司沒有錢的話許主培也會付款，這是趙台欣跟我 說的，這應該是105 年6 月份的事。原告公司來請支 票時，趙台欣不在場；【問：（提示屏檢105 年度偵 字第6357號卷第17頁）你在這一頁第4 個答中所提到 有關許主培在工務所討論比丰公司工程款支付問題， 其中「許主培當場有承諾我們開支票以後，到期他願 意幫我們付支票款，因為他怕工程款給我們之後，我 們公司挪做他用，所以他要在到期日直接支付本張支 票款給比丰公司」等語，請說明所謂的他願意幫我們 付支票款以及他要在到期日直接支付本張支票款給比 丰公司的真意為何？】許主培當時是講他要幫我們去 跟恩承公司請款，假如無法請款的話，他自己也會願 意付。我的意思是說許主培或恩承公司會將款項匯入 新豪公司的帳戶，因為他怕我們挪用款項，並不是說 許主培或是恩承公司直接把款項付給比丰公司的意思 。許主培在跟新豪公司協商對原告公司的工程款給付 問題時，沒有提過恩承公司或是許主培願意直接付款 給原告，他只有叫我們開票。許主培的意思是一定要 透過我們公司的帳戶，這樣將來工程結算時才能夠有 依據等語（本院卷㈠第169 至172 頁），佐以新豪公 司法定代理人趙台欣於本院到庭陳稱：因為新豪公司 錢不夠，所以我們找業主恩承公司的許主培談新豪公 司對原告的第一期工程款要怎麼付，許主培叫我先開 支票，許主培說會匯錢進新豪公司的甲存帳戶，把支 票補過去；原告希望恩承公司直接付錢給原告，許主 培說不要；許主培沒有說過他個人願意幫新豪公司直 接付錢給原告；我所說許主培表示要匯錢到新豪公司 的甲存帳戶，我的理解上是指恩承公司要匯款，因為 許主培每次來都說他代表恩承公司；我跟原告的法定 代理人講說業主要付這條錢，我的意思是指業主會付 給我，我再交給原告；許主培曾經說過如果恩承公司 沒有錢，其也會願意調錢給新豪公司；我從未向原告 公司說過許主培自己願意付款等語（本院卷㈠第126 至128 頁）。綜合證人陳村田之證言及新豪公司法定 代理人趙台欣上開陳述可知，許主培僅向新豪公司表 示恩承公司會提供款項予新豪公司，或是許主培會提 供款項予新豪公司，以供新豪公司得以向原告支付系 爭支票之票款，恩承公司或許主培給付之對象限於新



豪公司之甲存帳戶，許主培從未表示其願意承擔新豪 公司對原告所負擔系爭支票之票據債務，亦未曾表示 系爭支票屆期時，其個人會為新豪公司直接給付票款 予原告，且新豪公司至多僅向原告表示系爭支票發票 日屆至時，恩承公司會撥款給新豪公司，並無表示恩 承公司或許主培願承擔票據債務，直接對原告付款之 意，而許主培或恩承公司提供款項予新豪公司，乃恩 承公司與新豪公司間，或許主培與新豪公間提供資金 之法律關係，與許主培或恩承公司是否願意直接支付 票款予原告，此分屬二事，不得混為一談。再者，果 若許主培確有向新豪公司表示同意對原告直接給付票 款或承擔系爭支票債務之意願，其只須在系爭支票為 背書即可，然系爭支票背面並無許主培之背書，益徵 許主培並無同意對原告承擔系爭支票票據債務之意， 堪認許主培從未對新豪公司或原告表示其願意承擔新 豪公司對原告所負擔之系爭支票之票據債務之意旨。 更何況，原告已自承其向新豪公司領取系爭支票時， 許主培並未在場，更足認許主培與原告間並無互為意 思表示合致之行為，其等間自無可能訂立契約由許主 培承擔新豪公司對原告之系爭支票之票據債務。 ⑶基上所述，本件尚無從由許主培曾向新豪公司表示恩 承公司或許主培會在系爭支票到期時將款項匯入新豪 公司之甲存帳戶等語，而認許主培與新豪公司間，或 原告與許主培間，就新豪公司對原告應給付之系爭支 票票款有併存之債務承擔契約存在。此外，原告復未 能提出其他證據證明其主張許主培有承擔系爭支票之 票款債務之事實為可採信，是原告依債務承擔法律關 係，請求許主培給付系爭支票之票款552,000 元，尚 屬無據。
⒊原告依第三人利益契約法律關係，依民法第269 條規定 請求許主培給付系爭支票之票款552,000 元，有無理由 ？
按以契約訂定向第三人為給付者，要約人得請求債務人 向第三人為給付，其第三人對於債務人，亦有直接請求 給付之權，民法第269 條第1 項定有明文。查原告雖主 張許主培同意代新豪公司直接對原告給付票款等語，惟 為許主培所否認。經核上開證人陳村田之證言及新豪公 司法定代理人趙台欣之陳述可知，許主培僅表示會將款 項匯入新豪公司之甲存帳戶等語，可知許主培與新豪公 司並無約定由許主培將系爭支票之票款直接給付予原告



，是原告並無直接請求許主培給付系爭支票票款之權利 ，而原告就此部分主張亦未能舉證證明之。是原告依第 三人利益契約法律關係，請求許主培給付系爭支票之票 款552,000 元，為無理由。
⒋原告主張因許主培受任為新豪公司處理將彰化銀行岡山 分行匯入新豪公司名義之系爭帳戶之建築貸款，再匯入 新豪公司之其他銀行帳戶，以對新豪公司給付系爭新建 工程之工程款之事務，其2 人間成立委任契約，因新豪 公司怠於請求，其得代位新豪公司，依民法第541 條委 任物返還請求，請求許主培應給付新豪公司552,000 元 ，並由原告代位受領，有無理由？
⑴按稱委任者，謂當事人約定，一方委託他方處理事務 ，他方允為處理之契約；受任人處理委任事務，應依 委任人之指示，並與處理自己事務為同一之注意。其 受有報酬者，應以善良管理人之注意為之，民法第52 8 條、第535 條分別定有明文。本件原告雖主張新豪 公司與許主培間存有委任契約，新豪公司委任許主培 處理向恩承公司領取工程款，再自系爭帳戶匯出工程 款至新豪公司其他帳戶之事務，然原告上開主張，為 許主培及新豪公司所否認，自應先由原告就其主張新 豪公司與許主培間有處理領取工程款事務之委任契約 關係存在等事實，負舉證之責。
⑵查新豪公司曾對許主培及潘怡瑄提起涉嫌侵占等罪之 告訴，其於告訴狀記載：許主培及潘怡瑄於系爭營造 契約簽訂後，新豪公司請領第一期工程款前向新豪公 司之法定代理人趙台欣表示，就工程款之給付方式部 分，因恩承公司內部之特殊規定，故要求新豪公司須 另在其所指定銀行開設新帳戶（即系爭帳戶）後，將 系爭帳戶之存摺、印鑑均交由其2 人保管，相關工程 款之給付則係先由恩承公司匯入系爭帳戶，再由其2 人將工程款自系爭帳戶，轉匯入新豪公司所指定之付 款帳戶等語（屏東地檢署105 年度他字第2269號卷第 2 頁），參以趙台新於本院當庭陳稱：新豪公司沒有 委任許主培為新豪公司處理財務資料及工程款給付事 宜；系爭帳戶係由許主培控制使用；許主培只有請其 交一個帳戶給許主培，講難聽一點，新豪公司是許主 培的人頭等語（本院卷㈢第103 、105 頁），據上所 述可知，許主培係代理恩承公司，與新豪公司商議系 爭營造契約之工程款給付方法，約定由恩承公司先匯 入系爭帳戶後，再匯入新豪公司自己所控管之其他帳



戶，系爭帳戶雖係以新豪公司名義開設，但非由新豪 公司控管，新豪公司亦無權指示許主培自系爭帳戶中 匯出工程款予新豪公司，是可認新豪公司與許主培間 並無許主培為新豪公司處理給付工程款事務之委任契 約存在，原告前揭主張，尚非有據。從而，原告主張 新豪公司與許主培間存有處理給付工程款事務之委任 關係，其得代位新豪公司，依民法第541 條委任物返 還請求，請求許主培應給付新豪公司552,000 元，並 由原告代位受領等語，亦乏依據，而不足採。
㈡原告對恩承公司請求部分：
⒈按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工 作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。約定由承攬人 供給材料者，其材料之價額，推定為報酬之一部，民法 第490 條定有明文。準此，契約約定由承攬人供給材料 之情形，如未就材料之內容及其計價之方式為具體約定 ，應推定該材料之價額為報酬之一部，除當事人之意思 重在工作物（或材料）財產權之移轉，有買賣契約性質 者外，當事人之契約仍應定性為單純承攬契約。次按所 謂製造物供給契約，乃當事人之一方專以或主要以自己 之材料，製成物品供給他方，而由他方給付報酬之契約 。此種契約之性質，究係買賣抑或承攬，仍應探求當事 人之真意釋之。如當事人之意思，重在工作之完成，應 定性為承攬契約；如當事人之意思，重在財產權之移轉 ，即應解釋為買賣契約；兩者無所偏重或輕重不分時， 則為承攬與買賣之混合契約，並非凡工作物供給契約即 屬承攬與買賣之混合契約。是承攬關係重在勞務之給付 及工作之完成，與著重在財產權之移轉之買賣關係不同 ，至承攬關係中，材料究應由何方當事人供給，通常係 依契約之約定或參酌交易慣例定之，其材料可能由定作 人提供，亦可能由承攬人自備。是工程合約究為承攬契 約抑或製造物供給契約，關鍵應在於是否移轉工作物所 有權而定，至材料由何人提供，並非承攬定性之必然要 件（最高法院102 年度台上字第1468號判決意旨參照） 。
⒉經查，新豪公司與恩承公司間簽訂之系爭營造合約第2 條約定：「營造總價：新台幣64,968,888元，本件工程 採統包履約制，上述約定總價包含（但不限於）新建工 程所需材料、工資、政府規費、勞安環保、保險費用等 ，且乙方（即新豪公司）不得提高價錢或以任何理由追 加工程款」（本院卷㈠第49頁），雖系爭營造合約書約



定其總價內包含材料費用，惟其同時包含工資費用，而 新豪公司與恩承公司並未就「材料」、「工資」分別估 價，顯然系爭營造合約所約定之營造總價僅單純在規範 營造總價已包含新豪公司對原告所提供之人工、材料在 內，並無從以此等契約文義推論新豪公司提供之材料進 入工地時，恩承公司即已取得材料所有權。又系爭營造 合約第7 條「建築時間」第2 項規範新豪公司未依工程 進度表時程施工時，恩承公司得對新豪公司請求給付逾 期違約金，並得解除契約，並於第9 條「請款方式」之 約定中明定工程款分為七期給付，第1 期至第5 期依地 下一樓至地上四樓各樓層之工程實際完成進度分期請領 工程款，1 至5 期之請款比例均為15％，第6 期工程款 於取得使用執照並驗收完成時撥付，第7 期工程款於通 過衛生局硬體設備實地訪查後90天結算尾款，有系爭營 造契約在卷可參（本院卷㈠第53至54頁），上開契約條 款中並無任何以移轉財產權為付款期限之約定，足證系 爭營造合約僅著重於以工作物之完成為目的，並無約定 材料所有權之移轉時點，性質上為承攬契約。恩承公司 主張系爭營造合約為工作物供給契約，兼含承攬及買賣 契約之性質，其已取得原告運入系爭工地之輕隔間材料 所有權等語，並無可採。
⒊按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還 其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同 ，民法第179 條定有明文。又民法第179 條規定之不當 得利，凡無法律上之原因，而一方受利益，致他方受損 害，即可成立，至損益之內容是否相同，及受益人對於 受損人有無侵權行為，可以不問（最高法院65年度台再 字第138 號判決意旨參照）。查恩承公司並不否認其有 使用一部分原告放置於工地之系爭剩餘材料（本院卷㈡ 第88頁），且許主培於偵查中陳稱其於系爭新建工程施 工當時為恩承公司之工地負責人，對於檢察官訊問放置 於系爭工地之隔音棉及矽酸鈣板等材料是否為原告放在 工地之問題時則稱：現場所有的材料是恩承公司向新豪 公司支付款項所得，其認為現場的東西本來就歸恩承公 司使用等語（屏東地檢署105 年度他字第2729號卷第69 頁），依許主培之陳述，堪認恩承公司於105 年10月間 委請胡進吉繼續施作系爭工程時所使用者確有原告放置 於系爭工地之系爭剩餘材料。從而，原告於撤離系爭工 地後，所留置工地現場之系爭剩餘材料，因原告與恩承 公司間並無承攬契約關係，亦未曾就系爭剩餘材料之所



有權移轉予恩承公司存有約定，則恩承公司使用系爭剩 餘材料並無法律上原因，致原告受有材料之損害，恩承 公司則因此受有利益，恩承公司自應返還受有使用前開 材料之利益。本院認原告得依不當得利法律關係請求恩 承公司返還其所使用材料之利益，自無庸再就原告另行 主張之侵權行為法律關係加以審究，附此敘明。 ⒋按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責 任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此 限，民事訴訟法第277 條定有明文。又按如當事人已證 明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者， 法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟 法第222 條第2 項固定有明文。惟揆其立法旨趣係以在 損害已經被證明，而損害額有不能證明或證明顯有重大 困難之情形，為避免被害人因訴訟上舉證困難而使其實 體法上損害賠償權利難以實現所設之規範，用以兼顧當 事人實體權利與程序利益之保護。該條項之規定，性質 上乃證明度之降低，而非純屬法官之裁量權，負舉證責 任之當事人仍應在客觀上可能之範圍內提出證據，俾法 院得本於當事人所主張一定根據之事實，綜合全辯論意 旨，依照經驗法則及相當性原則就損害額為酌定。因此