返還履約保證金等
臺灣高等法院 高雄分院(民事),建上字,107年度,3號
KSHV,107,建上,3,20201125,3

臺灣高等法院高雄分院民事判決　　　　　107年度建上字第3號
上　訴　人　瑞昶科技股份有限公司

法定代理人　史麗芬　
訴訟代理人　張宗琦律師
　　　　　　駱忠誠律師
上　訴　人　臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司

法定代理人　張國明　
訴訟代理人　王伊忱律師
　　　　　　蕭乙萱律師
上列當事人間請求返還履約保證金等事件，上訴人對於民國106
年11月9 日臺灣高雄地方法院106 年度建字第8 號第一審判決各
自提起上訴，本院於民國109 年10月28日言詞辯論終結，判決如
下：
主 文
原判決關於駁回後開第二項之訴部分暨訴訟費用之裁判均廢棄。前項廢棄部分，臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司應再給付瑞昶科技股份有限公司：㈠新臺幣貳佰肆拾參萬壹仟柒佰貳拾元，及自民國一百零五年十月一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息；㈡自民國一百零五年十月一日起至本判決確定日止，依本金新臺幣肆佰陸拾貳萬伍仟柒佰貳拾壹元按週年利率百分之五計算之利息。
瑞昶科技股份有限公司其餘上訴駁回。
臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司上訴駁回。第一、二審訴訟費用由瑞昶科技股份有限公司負擔十分之七，餘由臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司負擔。 事實及理由
壹、程序事項：
按於二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但 請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446 條第 1 項但書、第255 條第1 項第2 款定有明文。查上訴人瑞昶 科技股份有限公司（下稱瑞昶公司）就請求損害賠償之部分 ，於本院審理期間，追加依民法第490 條、第511 條為請求 權基礎（本院卷一第99頁），經核瑞昶公司上開追加，既與 原請求均係基於兩造間所締結之下述工程契約而來，核與前 開規定相符；又上訴人臺灣港務股份有限公司高雄港務分公 司（下稱港務公司）之法定代理人原為陳紹良，於本院審理 期間變更為張國明，張國明於民國109 年3 月25日聲明承受 訴訟（見本院卷三第71頁），核無不合，均應准許。



貳、實體部分：
一、瑞昶公司主張：伊於103 年8 月7 日標得港務公司之南星土 地開發計畫污水處理廠新建工程（下稱系爭工程）採購案， 兩造於103 年8 月27日簽訂工程採購合約（下稱系爭契約） ，契約總價新臺幣（下同）219,800,000 元（含稅），約定 實作實算，伊已於103 年9 月19日檢送開工報告。詎港務公 司未於招標文件揭露系爭工程場址回填層有地質屬極緊密及 有回脹風險之特殊地質條件，且故意隱匿台興地質鑽探調查 報告、萬鼎場址轉爐石地層回脹性調查報告、華光爐石碴浸 水膨脹試驗報告（下稱系爭3 件地質報告），致伊無法正確 選擇施工機具工法，復未請設計監造單位釐清疑義即要求伊 申報開工及進駐工地，有拒不履行協力義務及不完全給付之 情事。又港務公司於103 年9 月17日施工前協調會同意檢驗 爐石膨脹率並支付檢驗費用，惟事後未履行，復拒絕伊自費 辦理補充調查，致伊縱使完成工作仍難以符合債之本旨。在 港務公司有前述等不履行協力義務，而有可歸責事由之情形 下，爰依系爭契約第21條第12項、民法第254 條、第226 條 、第227 條及第256 條規定，於103 年10月31日對港務公司 為解除契約之意思表示，依契約第14條第2 項、民法第259 條、第179 條，伊自得請求港務公司返還履約保證金21,980 ,000元本息，並依契約第21條第7 項準用同條第6 項第2 款 、第21條第12項、民法第227 條第1 項、第231 條第1 項、 第507 條第2 項，請求港務公司給付已支付之費用1,808,13 1 元。聲明：㈠港務公司應給付瑞昶公司23,788,131元，及 其中21,980,000元自103 年10月31日起，其餘1,808,131 元 自105 年10月26日起，均自清償日止，按年息5 ％計算之利 息；㈡願以中華郵政股份有限公司或臺灣銀行存單或現金供 擔保，請准宣告假執行。
二、港務公司則以：
㈠港務公司於103 年9 月15日通知瑞昶公司開工後，即於103 年9 月17日召開施工協調會，就瑞昶公司所提出有關監造單 位艾奕康公司（下簡稱監造單位）委託第三人所做之鑽探作 業成果報告，鑽探深度與系爭契約設計規範所要求之深度不 符、回填爐石渣膨脹率不符合設計條件等疑義，請監造單位 澄清釋疑或補充說明，並願負擔費用由兩造會同在施工基地 取樣送驗檢測爐石渣膨脹率，且就試驗之結果檢討設計條件 及提出因應措施。惟瑞昶公司其後拒絕配合提供相關資料及 到場會同檢測，並於103 年9 月25日發函請求監造單位同意 自開工日期至釐清前述爭議之期間不計工期，旋即再於103 年10月1 日發函以鑽探報告未併招標文件公告及預期產生遠



高於履約保證金之虧損等理由，解除或終止系爭契約並請求 提前返還履約保證金。然工程縱有如瑞昶公司所述地質疑義 ，因已由監造單位予以釋疑，況瑞昶公司尚得依系爭契約第 20條第1 款、第7 條第2 項第1 款第2 目及第3 項等約定， 要求展延工期、增加工程款或變更設計等調整契約內容，不 至於無法履約。惟經多次催告瑞昶公司先行依約辦理開工， 瑞昶公司均不予置理或口頭拒絕，更再於103 年10月31日第 2 次通知港務公司解除兩造契約。因瑞昶公司自開工日起多 項開工前置作業及應辦事項均未完成，人員、機具等亦未進 駐履約施工，並自工程預定開工日即103 年9 月22日即未進 場施作，至同年12月3 日已達72日，以本件工程主體工項之 履約期限405 日曆天為基礎，換算遲延履約日數70日，瑞昶 公司履約進度落後17.78 ﹪，港務公司乃於103 年12月3 日 依系爭契約第21條第1 款第8 目之規定，通知瑞昶公司終止 契約，並依同條第4 款規定不予發還履約保證金。 ㈡況瑞昶公司其後向行政院公共工程委員會（下稱工程會）針 對港務公司將瑞昶公司名稱及本件相關情形刊登政府採公報 提起申訴，於申訴程序進行中，兩造同意將本件主要爭點即 「本案招標文件載述基地地層狀況與鑽探報告及現地地層狀 況是否有重大差異，足以影響廠商無法進場施工」之待證事 實，送交中華民國大地工程技師公會（下稱大地技師公會） 鑑定。鑑定結果認就地層分布與回填層分布厚度，與監造單 位前所委託之台興工程有限公司（下稱台興公司）所提出鑽 探報告中所示地層狀況並無重大差異。且回填層組成成分， 與招標文件特別條款第11項及鑽探報告描述之地層主要組成 成分大致相符，工程會其後亦駁回瑞昶公司之申訴。本件工 程施工場址之地質既確與招標文件相同，且依系爭工程公開 招標文件，港務公司已載明系爭工程場址之地質主要係回填 爐石渣，已充分公開必要之資訊，並要求瑞昶公司開挖前應 先確定工址土層分布及地下水狀況，以確認與設計用地質調 查報告書比對是否相符，復賦與瑞昶公司可向港務公司或監 造單位洽詢場址之地質調查報告，如有疑義應洽監造人和設 計人處理。瑞昶公司既於投標前未曾依公開招標文件之說明 及政府採購法第41條規定，以書面請求港務公司對爐石渣膨 脹率是否影響施工品質為釋疑，亦未請求港務公司提供地質 鑽探或爐石渣膨脹率報告等相關資料，在港務公司無主動提 供該等資料義務之情形下，系爭工程招標程序並無瑕疵。又 系爭工程港務公司於103 年12月3 日終止契約後即重新公告 ，由訴外人園泰營造有限公司（下稱園泰公司）得標並依限 完工，是系爭工程並無上訴人所稱無法施工情事，瑞昶公司



請求為無理由等語置辯。並聲明：㈠瑞昶公司之訴及假執行 之聲請均駁回；㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假 執行。
三、原審審理之結果，判決：㈠港務公司應給付瑞昶公司4,621, 721 元，及自判決確定翌日起至清償日止，按年息5 ％計算 之利息，而駁回瑞昶公司其餘之訴。兩造均不服提起上訴， 瑞昶公司聲明：㈠原判決關於駁回瑞昶公司下開聲明第㈡項 、第㈢項之部分廢棄；㈡上開廢棄部分，港務公司應再給付 瑞昶公司19,162,410元，及其中17,354,279元自103 年10月 31日上訴人解除函送達翌日起，其餘1,808,131 元自105 年 10月26日民事訴之變更暨準備狀繕本送達日起，均至清償日 止，按年息5 ％計算之利息；㈢第㈠項廢棄部分，港務公司 應再給付瑞昶公司4,625,721 元自103 年10月31日瑞昶公司 解除契約函送達日起至本判決確定日止，按年息5 ％計算之 利息。港務公司答辯聲明：上訴駁回。港務公司上訴聲明： ㈠原判決關於命港務公司給付及負擔訴訟費用部分均廢棄； ㈡上開廢棄部分，瑞昶公司在第一審之訴及假執行之聲請均 駁回。瑞昶公司則答辯聲明：上訴駁回。
四、兩造不爭執之事項：
㈠港務公司辦理南星土地開發計畫污水處理廠新建工程採購案 ，由瑞昶公司於103 年8 月7 日得標，兩造並在103 年8 月 27日簽訂工程採購契約，契約總價金219,800,000 元（含營 業稅) ，採實作實算。依契約約定之應開工日為103 年9 月 22日。
㈡港務公司曾委託萬鼎工程服務股份有限公司（下稱萬鼎公司 ）進行南星土地開發計畫之地質鑽探及爐石渣回脹等試驗， 並於101 年6 月間提出「地質鑽探成果報告」。系爭工程之 監造單位另委請台興工程有限公司為地質鑽探，並提出「委 託技術務場址鑽探作業成果報告」。
㈢訴外人瑞鋒營造有限公司另委託華光工程顧問股份有限公司 於102 年6 月17日採樣純爐石為浸水膨脹試驗7 天平均值為 4.48% 。
㈣兩造於開工前103 年9 月17日召開施工前協調會，瑞昶公司 提出工址基地內爐石渣之膨脹性是否符合設計條件之疑義， 建議進行建物基礎工區內道路底層粒料的浸水膨脹試驗，會 議結論請監造單位會同兩造採樣送驗，就試驗結果檢討設計 條件及因應措施，採樣試驗費用港務公司並表示願負擔。 ㈤瑞昶公司於103 年9 月25日函文港務公司要求上開疑義嚴重 影響上訴人基礎工程之施作，要求港務公司同意自開工日至 釐清期間不計工期。瑞昶公司另於103 年10月1 日發函表示



因有歸責於港務公司之事由，依兩造工程採購契約第21條第 7 項約定為終止或解除兩造系爭採購契約之意思表示，並請 求港務公司發還履約保證金。
㈥港務公司於103 年10月16日召開施工協調會議，會中由監造 單位為釋疑並說明經5 次公開招標之過程，瑞昶公司如認有 影響投標報價時應於開標前請招標機關釋疑，且南星計畫已 有多家廠商施工未遭遇相關問題；並請瑞昶公司在103 年10 月20日前回覆是否同意履約及依約定期限辦理開工。 ㈦瑞昶公司於103 年10月22日、103 年10月27日各以（103)昶 環字第1420022 號、第1420023 號函請港務公司同意待釐清 疑義與相關因應處理後再另訂開工起算日期。並另再於103 年10月31日以（103)昶環字第1420025 號函表示曾於103 年 10月1 日為解除契約之意，並再依民法第226 條第1 項、第 256 條規定解除兩造間工程採購契約。又於103 年11月20日 以（103)昶環字第1420027 號函表示已循工程會爭議處理途 徑訴請港務公司返還履約保證金及履約所生費用。 ㈧港務公司則在103 年9 月15日以高港新工字第1033332917號 請瑞昶公司依約辦理開工；103 年10月20日以高港新工字第 1033333126號函請瑞昶公司辦理開工並進場履約施工；另於 103 年12月3 日以高港採購字第1033222388號函依兩造工程 採購契約第21條第1 款第8 目約定表示終止與瑞昶公司間系 爭契約。港務公司另在103 年12月22日以高港採購字第1033 222414號函文通知瑞昶公司將依政府採購法第101 條第1 項 第12款規定刊登採購公報；瑞昶公司則在104 年1 月8 日以 （104)昶環字第1420029 號函提出異議。港務公司又於104 年1 月23日以高港採購字第1043221082號函說明處理結果。 ㈨兩造於104 年2 月向工程會提起審議申訴，審理中依預審委 員建議，由瑞昶公司在104 年5 月26日向大地技師公會申請 鑑定，在104 年9 月11日提出鑑定報告書，有該會南星土地 開發計畫污水處理廠新建工程地質特性履約爭議鑑定報告書 結論可參。
㈩工程會於105 年5 月13日以訴字第0000000 號為採購申訴審 議判斷書駁回瑞昶公司之申請請求。瑞昶公司不服提起行政 訴訟，經高雄高等行政法院於106 年4 月26日以105 年訴字 第288 號判決駁回瑞昶公司之訴；瑞昶公司不服再提起上訴 ，經最高行政法院以107 年度判字第120 號判決駁回瑞昶公 司之上訴確定（見本院卷一第143-164 頁；以下稱系爭行政 訴訟）。
五、本件爭點：
㈠瑞昶公司於103 年10月1 日及同年月31日所為解約之意思表



示是否生解除契約之效力？
㈡港務公司於103 年12月3 日依契約第21條第1 項第8 款終止 契約，是否生終止效力？
㈢瑞昶公司請求返還履約保證金有無理由？金額為若干？ ㈣瑞昶公司請求賠償已支付之工程費用有無理由？金額若干？六、本院之判斷：
㈠瑞昶公司於103 年10月1 日及同年月31日所為解約之意思表 示是否生解除契約之效力？
瑞昶公司固主張港務公司未於招標文件揭露系爭3 件地質報 告，致其陷於錯誤而投標，已違反誠信原則、公平合理原則 及政府採購法、契約第21條第2 項所定之協力義務，更於未 釐清地質爭議前逕要求瑞昶公司進場施工，而為不完全給付 ，經催告復不盡其協力義務，其自得依契約第21條第12項、 民法第507 條、民法第254 條、第226 條、第227 條及第25 6 條等規定解除契約云云。然查：
⒈按「機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招 標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。機關所 擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服 務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包 裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及 效果上均不得限制競爭。招標文件不得要求或提及特定之商 標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應 者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內 註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。」「公開招標之 招標文件及選擇性招標之預先辦理資格審查文件，應自公告 日起至截止投標日或收件日止，公開發給、發售及郵遞方式 辦理。第一項文件內容，應包括投標廠商提交投標書所需之 一切必要資料。」政府採購法第26條，第29條第1 、3 項分 別定有明文。是依上開政府採購法之條文規定，招標文件內 容應包括投標廠商提交投標書所需之一切必要資料，如：投 標須知、投標標價清單、投標廠商聲明書、契約草案、採購 規範、押標金及保證金格式等。而招標文件亦往往會隨採購 性質不同，由採購機關視案件性質備妥所需之相關文件，是 如已依其採購目的及其採購功能或效益之需求訂定招標文件 ，且合於正當理由，即符合各該規定。又依上開條文意旨， 佐以立法理由，可知前者目的在於避免招標文件因不法因素 訂定不當流於綁標妨礙競爭、後者則在於避免機關取巧妨礙 廠商參與競爭及使廠商利於參與投標；再佐以工程會「投標 須知範本」第77條規定，政府採購法並未明文規定機關辦理 公開招標之文件應提供何等文件或達於何程度之具體內容方



符合文件所需具備之要件。瑞昶公司雖主張依最高法院判決 、國際顧問工程師聯合會所制訂之土木工程營建契約，以及 依誠實信用原則、平等原則及行政自我拘束原則，港務公司 應有揭露系爭3 件地質報告之義務或附隨義務云云。惟查： ⑴按「廠商對招標文件內容有疑義者，應於招標文件規定之日 期前，以書面向招標機關請求釋疑。機關對前項疑義之處理 結果，應於招標文件規定之日期前，以書面答復請求釋疑之 廠商，必要時得公告之；其涉及變更或補充招標文件內容者 ，除選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標得以書面通 知各廠商外，應另行公告，並視需要延長等標期。機關自行 變更或補充招標文件內容者，亦同。」政府採購法第41條定 有明文。港務公司已於系爭工程公開招標公告施工說明書特 別條款第11.1中，載明系爭工程場址之地質主要係回填爐石 渣等（詳後述），又港務公司曾於101 年先委請專業廠商萬 鼎公司就系爭場址為地質鑽探，有地質鑽探成果報告書可憑 （見原審審建卷第55-60 頁) ，可認已進行必要之土地開發 計畫之地質鑽探及爐石渣回脹等相關試驗。港務公司復再委 請具有專業能力之工程顧問艾奕康公司（即監造單位）進行 設計及監造作業，並將前開萬鼎公司之成果報告書提供予監 造單位做為設計階段之參考資料，監造單位再委請台興公司 、魏智明大地技師事務所進行委託技術服務場址鑽探作業成 果報告，有港務公司提出南星土地開發計畫污水處理廠新建 工程規劃設計及監造工作委託技術服務場址鑽探作業成果報 告為證（見原審審建卷第571-573 頁、第423 頁) ，瑞昶公 司亦未爭執其所主張應於招標文件中揭露文件其中之場址鑽 探作業成果報告即為上開文件（見原審卷三第13頁筆錄) 。 是港務公司就本件採購案既已委託專業監造單位負責設計規 劃並製作招標文件，監造單位基於專業評估，於評估相關地 質鑽探及爐石渣回脹等資料後，於公告招標文件中之施工說 明書特別條款第11.1中揭示：「依據『南星土地開發計畫污 水處理廠新建工程』地質鑽探成果報告書，本基地調查深度 範圍內主要為回填爐石渣、磚石、粉質細砂、粉質黏土及砂 質粉土交錯沉積，承包商應於開挖回填、臨時擂土設施打設 、基樁打設及施工時，慎選施工機具，以達工程需求，承包 商不得要求相關衍生之費用。」（見原審審建卷第76頁、原 審卷一第43頁) ，足認上開揭示係經專業評估，復依本件採 購目的及功能或效益之需求，訂定上開招標文件內容。且上 開特別條款已明確記載地層內有爐石渣、黏土之成份在內， 並有交錯沉積之情形，堪認已相當程度揭露該場特性資料。 如瑞昶公司對於招標文件之內容有疑義，因前揭揭示已載明



針對系爭場址製有地質鑽探成果報告書，自可依政府採購法 第41條第1 項規定，於招標文件規定之日期前，以書面向招 標機關請求釋疑，即已賦與瑞昶公司有相當機會探知工程場 址之特性，是港務公司所為招標程序，難認有何違反上開政 府採購法規範招標文件應為記載或說明，或與工程實務慣例 不符之處，自無瑞昶公司所稱有違反協力義務或附隨義務情 形。
⑵瑞昶公司雖稱港務公司未將3 件地質報告列為招標文件，致 其無法正確估算投標價格及風險，亦無從依政府採購法第41 條請求釋疑，且港務公司本件招標與其先前標案所提招標文 件相異，有違法院判決前例、行政及工程慣例云云。然查， 港務公司前縱於辦理「高雄港旗后船廠南側碼頭改建工程」 、「高雄港客運專區－港埠旅運中心新建工程－建築工程」 時，曾提供地質調查鑽孔位置柱狀圖或地質報告書。然如前 所述，不同之工程各自有不同之特性，不能以港務公司曾於 其他工程在招標文件上揭露相關地質報告，認港務公司於本 件工程之招標文件，亦需同為相類之資訊公告，瑞昶公司此 部分之主張，亦難據採。又上訴人雖稱欠缺3 件地質報告， 將影響上訴人於投標前能否正確估算投標價格、衡量風險判 斷是否投標，更影響其後施作過程中是否先行調度或另行更 換施工方法影響公共安全，亦無由請求釋疑云云。然工程之 施作過程本質上即具有高度不確定性，難於事先全然規劃無 瑕，苟於施作過程中有發生非締約時所可預見之情形，諸如 上訴人所主張之地質、工期、機具與經費等疑慮，因契約第 20條第1 項、第7 條第2 項第1 款、第3 項對此已設有調整 機制，透過展延工期、增加工程款、變更設計等方式調整契 約內容（見原審審建卷第366-367 頁、第342-343 頁），民 法第22 7條之2 亦賦與瑞昶公司得依開工後，客觀上於締約 時所不可預見之情事，請求增加給付或變更原約定之契約效 果，不致令其無法依契約之約定申報開工甚或進場施工。又 瑞昶公司就系爭工程既非第一次投標（詳後述），佐以瑞昶 公司之總經理何忠賢於系爭行政訴訟中，聲請停止執行事件 （高雄高等行政法院105 年度停字第12號）105 年6 月28日 準備程序時自承：「我們公司（指瑞昶公司）目前尚有餘力 想往污水處理發展下去，所以當時備標期很短，我們重點係 放在履約工項及費用，我係忽略掉這個地質特性」等語（見 本院卷一第159 頁背面、第160 頁），堪認瑞昶公司由前開 招標公告之記載，依其工程專業本即得評估是否得以施工及 相關風險，係因自身疏忽致誤判，並無不得依政府採購法第 41條之規定請求釋疑之處，亦與港務公司提供之招標文件是



否有揭露系爭3 份地質報告無必然關連。是瑞昶公司於得標 簽訂契約後，始以港務公司未於招標文件中提供3 份報告逕 謂招標程序有瑕疵，將自身過失導致不願履約之結果，歸責 於港務公司提出之招標文件不完整，並無足採。 ⒉瑞昶公司雖稱招標文件未附必要之地質文件，所載基地地層 狀況與現場地層狀況存有重大差異，已足以影響瑞昶公司判 斷能否施工、如何施工以及事實上亦無法進場施工云云。然 查：
⑴前開公告招標文件中之施工說明書特別條款所載之內容，是 否與現場地層狀況或台興公司報告書存有重大差異乙節，於 瑞昶公司前揭申訴審議期間，兩造已合意委託大地技師公會 ，就「招標文件載述基地地層狀況與鑽探報告（即上開台興 公司報告書）及現地地層狀況，是否有重大差異，足以影響 廠商無法進場施工。」事項為鑑定，而經鑑定後，鑑定單位 認為：「1.依據本次鐘定鑽孔鑽探成果，鑽孔地層由上而下 分別為回填層、粉土質細砂層、粉土質黏土層及粉土質細砂 層，回填層分布深度15.0至15.5公尺、分布結束高程EL.-6. 57m ～EL .-7.28m，平均厚度約為15.2公尺；就地層分布及 回填層分布厚度，與鑽探報告（即台興公司報告書）地層狀 況「並無重大差異。2.鑑定鑽孔回填層主要成份為粉土質砂 夾爐石、礫石、磚塊、磁磚、鋼筋混凝土、混凝土塊、木頭 、瀝青及塑膠、尼龍、破布、錶帶等雜物，就回填層組成成 分，與招標文件特別條款第11項及鑽探報告描述之地層主要 組成成分「大致相符」；惟招標文件特別條款第11項，未特 別提及鑑定鑽孔鑽獲之鋼筋混凝土、混凝土塊、木塊及塑膠 。. . .4. 依據鑑定鑽孔回填層全取樣結果，於回填層中鑽 獲之鋼筋混凝土，其長度最長達約70.5公分；依工程實務研 判，此回填層所夾之鋼筋混凝土，不排除可能對於鋼鈑樁打 設或植入式基樁於螺旋鑽引孔施工時造成干擾或影響。5.依 據招標文件特別條款第11項之內容，其對於基地地層狀況係 概要之描述，雖未述及地層標準貫入試驗N 值及鑑定鑽孔鑽 獲之鋼筋混凝土等，惟仍礙難稱為招標文件特別條款與鑽探 報告或現地狀況存在重大差異，因此亦無是否影響廠商進場 施工之議. . . . 。」，有高雄高等行政法院105 年訴字第 288 號判決可參（見原審卷二第223 頁) 。是大地技師公會 經鑑定後，既認定施工說明書特別條款第11.1所載地質狀況 與現地地層及台興公司報告書之地質狀況並無重大差異，縱 使鑑定報告中有述及鑑定鑽孔鑽獲鋼筋混凝土，長度達70.5 公分，不排除可能對於鋼鈑樁打設或植入式基樁於螺旋鑽引 孔施工時造成干擾或影響、招標文件特別條款第11.1未特別



提及鑑定鑽孔鑽獲之鋼筋混凝土、混凝土塊、回填層緊密程 度普遍達極緊密，就施工廠商對鋼鈑樁打設及植入式基樁施 工機具之選擇將有所影響等瑞昶公司認為對其有利之論述， 惟上開差異，鑑定單位既仍認並未達重大，自不致影響瑞昶 公司判斷能否施工及應如何施工，且亦不能僅以招標文件中 就上開回填層存有鋼筋混凝土未予載明，即認瑞昶公司有何 不能施作，甚至不能先向港務公司申報開工之事由。 ⑵瑞昶公司雖另提出華光公司報告，指出爐石渣之7 天浸水膨 脹量高達4.48% 、萬鼎公司報告書記載3 個試體f-CaO 檢測 結果均含有f-Ca0 ，顯示本基地轉爐石地層後續仍存在回脹 風險。然依萬鼎公司報告書鑽探孔位及現場試驗佈設平面圖 所示，系爭污水處理廠係位於第一期範圍中油外海油管左方 ，即該報告書第63頁圖4.20f-CaO 化學成分檢測點位示意圖 第1 區，惟萬鼎公司上揭報告書中f-Ca0 之3 個取樣點（B- 01、B-02、B-03 )均未在系爭污水處理廠之施工場區內，此 亦為瑞昶公司所不爭執（見本院卷二第162 頁），則瑞昶公 司執該3 個取樣點之檢測結果，質疑場址地層存在回脹風險 ，即難認為有據。雖瑞昶公司稱萬鼎公司鑽探報告採樣地點 均位於南星計畫區第一期之土地範圍內云云。然萬鼎公司報 告書第60頁之結論亦載明：【A 、依據第1 及第2 區明挖結 果顯示，本基址回填層組成成份非常複雜「不均勻」，並非 單純由爐石組成，熱水灌注後需穿越包最轉爐石之黏土層， 熱水滲透穿越黏土時產生溫降現象，且黏土屬高壓縮性土壤 ，可提供較大之壓縮空間供轉爐石進行回脹，致地盤回脹量 不明顯。】等語（見原審卷二第223 頁背面），表明南星計 畫區第一區（系爭污水處理廠所在場址）及第二區之爐石回 脹量不明顯，故瑞昶公司執上開報告書作為系爭場址之地質 有回脹風險之依據，難認可採。又上開結論亦說明系爭場址 回填層組成成份非常複雜不均勻，並非單純由爐石組成，瑞 昶公司引述與系爭場址地質不同之純爐石進水膨脹率試驗結 果（即華光公司報告）作為依據，亦難為其有利之認定。 ⑶瑞昶公司既未能提出證據，證明系爭場址所存在之異樣地質 與招標文件所載基地地層狀況間存在重大差異，瑞昶公司稱 港務公司未依工程慣例及誠信原則，揭露地質調查報告及隱 匿地質特性，有未盡協力義務及契約上之附隨義務云云，自 無足取。況縱前開差異將對瑞昶公司施工上造成影響，依上 開說明，瑞昶公司應循契約約定之調整機制解決，非可因而 拒絕依約申報開工並進場施工。高雄高等行政法院及最高行 政法院亦為相同之認定，此有判決可參（見原審卷二第223 -224頁；本院卷一第157 頁以下) 。瑞昶公司主張港務公司



未於招標文件揭露系爭場地地層性質報告，有未盡契約之協 力義務及附隨義務云云，即無可採。又按政府採購法規定既 採「雙階理論」，即以雙方當事人是否已進入訂約程序，決 定應循行政爭訟或民事訴訟程序謀求救濟，若為訂約前之爭 議者，則屬公法事件，應循行政爭訟程序謀求救濟，至於訂 約後所生之爭議，因其性質係機關立於私法主體地位所從事 之私法行為，屬私權爭議範疇；本件兩造雖已訂約而成為私 法爭議事件，然就招標階段招標文件爭議之解釋，仍屬公法 事件，而此部分既於兩造另案系爭行政訴訟，經最高行政法 院依公法程序判決認定瑞昶公司之主張為無理由，本院認無 由再為不同解釋。
⒊依政府採購法第41條之規定，既已明文規定應提供廠商請求 釋疑之機會，並嚴格規定關係變更招標文件內容時之法定程 序，本件工程採購案港務公司前已經過5 次公開招標，均揭 示同上施工說明書特別條款第11.1之招標文件，而瑞昶公司 在高雄高等行政法院105 年訴字第288 號審理中亦提出書狀 陳述：瑞昶公司曾參與第6 次投標，惟該次投標因參加廠商 數不足而流標，瑞昶公司再於2 週後之第7 次招標時得標等 情（見原審卷二第140 頁即原證59) ，足認瑞昶公司於參與 投標之前已有相當時間可了解上開招標文件之內容及地質特 性，其如認有不能履約之重大疑義存在，自應於參與投標前 依上開政府採購法第41條規定，請求港務公司釋疑或放棄投 標，瑞昶公司參與投標並於得標後始上情主張，為可歸責於 瑞昶公司之事由。瑞昶公司在訂約後方以港務公司未提供3 件地層性質報告係故意隱匿，使其無法於投標前知悉工地場 址回填層有「地質屬極緊密」與「具有回脹風險」兩種特殊 地質條件，使其陷於錯誤而投標，未盡協力及附隨義務云云 ，難認有據。
⒋又，縱因瑞昶公司認有上開其所主張之履約疑義存在，港務 公司既已於103 年9 月17日召開施工前協調會，會中結論三 已載明：「為瞭解工址基地內爐石渣之膨脹性是否符合設計 條件，請設計監造單位艾奕康公司會同施工廠商及本分公司 承辦單位取樣送驗撿測爐石膨脹率，試驗結果請設計單位（ 即監造單位）辦理檢討設計條件檢核及因應措施，檢測費用 由本分公司該工程管理費用支應。」（見原審審建卷第443 -444頁) 。港務公司另在103 年9 月15日以新港新工字第10 3333917 號函要求瑞昶公司依兩造工程採購契約第7 條約定 在文到7 日內辦理開工，並於開工前辦妥契約約定之保險等 相關事宜（詳原審證物卷第297 頁) ，瑞昶公司雖提出相關 開工前職工名冊、放樣會勘等函（見原審證物卷第298-31 0



頁) ，惟亦在103 年9 月19日即以（103 ）昶環字第000000 0 號函檢送開工報告及申請辦理停工（見原審證物卷第311 頁) 、再於103 年9 月25日以（103 ）昶環字第1420015 號 函提出不計工期天數，主張自開工日( 103 年9 月22日) 至 未指定工區地界前，應不計入本工程工期（見原審證物卷第 322 頁) ，而監造單位則在103 年9 月26日行文要求瑞昶公 司補正提送材料設備送審及審查意見修正（見原審證物卷第 329 頁、第332 頁) ，惟瑞昶公司並未為補正，即在103 年 10月1 日以（103)昶環字第1420020 號函向港務公司表示依 工程採購契約第21條第7 項、第4 條第10項第6 與8 款、第 22條及政府採購法第11條、第46條規定終止或解除契約，並 請求港務公司發還履約保證金（見原審證物卷第338-340 頁 ) ，距兩造所召開之開工協調會時間僅13日，以本件採購價 金總額高達2 億1,980 萬元之鉅，瑞昶公司未就其主張之上 開契約疑點於先行向港務公司申報不涉及實際施作之開工程 序（詳後述）後，再依開工協調會結論積極辦理採樣送驗之 程序，並請求港務公司配合，即發函表示解除契約，可見瑞 昶公司當時無履約之意，難認港務公司有違反民法第148 條 第2 項之誠信原則及政府採購法第6 條維護公利益與公平合 理原則之情形。瑞昶公司所為此部分之主張同無理由。 ⒌工程採購契約第21條第12項雖約定：「履行契約需機關之行 為始能完成，而機關不為其行為時，廠商得定相當期限催告 機關為之。機關不於前述期限內為其行為者，廠商得通知機 關終止或解除契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除 而生之損害」（見原審審建卷第44、371 頁) ，然瑞昶公司 主張港務公司未主動提供3 件地質報告並無理由已如上述， 港務公司並無依約應配合之協力行為或義務存在，瑞昶公司 主張已屬無據。況港務公司亦已召開協調會就瑞昶公司主張 之履約疑義請監造會同辦理採樣送驗程序，即港務公司就此 已盡其應為之行為，而無遲延之可言。反係瑞昶公司於103 年9 月17日召開協調會後，未為任何積極開工之準備並先向 港務公司申報開工，即於13日後即103 年10月1 日發函表示 終止契約，自非可取。
⒍綜上，瑞昶公司主張港務公司未於招標文件揭露3 件地質報 告，係故意隱匿並使瑞昶公司無法於投標前知悉系爭工地場 址回填層有「地質屬極緊密」與「具有回脹風險」兩種特殊 地質條件，使瑞昶公司陷於錯誤而投標，違反政府採購法第 29條第1 項、第3 項之義務規範，並違反民法第148 條第2 項之誠信原則及政府採購法第6 條維護公利益與公平合理原 則；並主張依兩造契約第21條第12項，民法第254 條、第22



6 條、第227 條及第256 條、第507 條第2 項規定解除契約 ，均無理由。
㈡港務公司於103 年12月3 日依契約第21條第1 項第8 款終止 契約，是否生終止效力？
⒈系爭契約第21條第1 項第8 款明定如瑞昶公司無正當理由而 不履行契約者，港務公司即得終止系爭契約，且無庸補償瑞 昶公司因此所生之損失（見原審審建卷第43頁）。監造單位 於103 年10月16日會同兩造召開第一次施工協調會，會中就 瑞昶公司所為解除、終止契約，港務公司已表明並不合法， 監造單位並已提出說明，港務公司復要求瑞昶公司應在103 年10月20日前回覆同意履約及依契約約定辦理開工，否則港 務公司將終止契約並不發還履約保證金，有會議紀錄可參（ 見原審證物卷第383-384 頁）；然瑞昶公司先於103 年10月 22日、103 年10月27日分別函請港務公司同意待釐清疑義及 相關處理後再另訂開工起算日期（見原審證物卷第388-390 頁），嗣即於103 年10月31日再函文港務公司表示解除契約 （見原審證物卷第396-397 頁、並參不爭執事項㈥、㈦）， 並再於103 年11月20日以（103 ）昶環字第1420027 號函表 示已解約及擬求償之意（見原審證物卷第416 頁）；綜上足 認瑞昶公司已無履約意願甚明，且客觀上亦未有履約之事實