給付工程款
臺灣高等法院 臺中分院(民事),建上字,108年度,61號
TCHV,108,建上,61,20200930,2

臺灣高等法院臺中分院民事判決　　　　 108年度建上字第61號
上　訴　人
即追加被告　　鐵山營造工程有限公司

法定代理人　　林茂森　
訴訟代理人　　林雅儒律師
被上訴人　
即追加原告　　臺中市政府

法定代理人　　盧秀燕　
訴訟代理人　　葉張基律師
受告知訴訟人　世合工程技術顧問股份有限公司

法定代理人　　胡廷秉　
代　理　人　　江長潤　
上列當事人間請求給付工程款事件，上訴人對於中華民國108 年
6 月27日臺灣臺中地方法院104 年度建字第99號第一審判決提起
上訴，被上訴人並於本院為反訴之追加，本院於109 年9 月2 日
言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於命上訴人給付被上訴人逾新臺幣壹佰陸拾玖萬壹仟肆佰柒拾伍元本息部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。上訴人之其餘上訴、被上訴人之追加反訴及假執行之聲請均駁回。
第一、二審（不含被上訴人追加反訴部分）訴訟費用，由上訴人負擔百分之六十，餘由被上訴人負擔。
追加反訴訴訟費用由追加原告負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
壹、本件原契約當事人之臺中縣政府於本件訴訟前，因升格合併 為被上訴人即反訴原告（下稱被上訴人）臺中市政府，原法 定代理人為林佳龍，嗣變更為盧秀燕，並依法聲明承受訴訟 （見原審卷二第185 頁及背面）。
貳、按提起反訴，非經他造同意，不得為之。但就主張抵銷之請 求尚有餘額部分，有提起反訴之利益者，不在此限，民事訴 訟法第446 條第3 項第3 款定有明文。查被上訴人於本院時 主張依原審判決理由伍、一、（二）之認定，上訴人即反訴 被告（下稱上訴人）就系爭工程（詳後述）溢領工程款新臺



幣（下同）856 萬9467元，故依民法第179 條規定，提起反 訴（見本院卷第13-17 頁），上訴人雖不同意（見同卷第15 7-159 、288 頁），但被上訴人於原審時，已就上訴人請求 發還系爭工程履約保證金384 萬2500元部分，主張以被上訴 人已給付之工程款1794萬6565元抵銷（見原審卷一第130 頁 ），故被上訴人於本院所提起之反訴，僅係就其於原審本已 主張抵銷後尚溢付之工程款，依不當得利之法律關係，請求 上訴人返還，合於規定，應予准許。
乙、實體方面：
壹、本訴部分
一、上訴人主張：
（一）上訴人於民國92年11月13日與縣市合併前之臺中縣政府簽 訂「臺中縣政府九二一地震教育園區聯外道路、停車場、 橋樑等工程採購契約」（下稱系爭契約），承攬臺中縣政 府發包之「九二一地震教育園區聯外道路、停車場、橋樑 等工程」（下稱系爭工程），依系爭契約第3 條約定：本 工程契約價金為7685萬元，施作工作內容大致可分為：1 、聯外道路工程；2 、停車場工程；3 、橋樑工程（包括 橋樑主體工程及橋樑引道工程），嗣臺中縣政府取消施作 橋樑主體工程部分（下稱橋樑部分，或系爭橋樑主體工程 ），並於94年11月28日召開系爭工程後續處理會議，會中 作成結論：「本工程已完成部分（道路、停車場及橋樑引 道）依行政程序按現況先行辦理結算，橋樑部分則俟鑑定 結果並確定責任歸屬後再追究有關單位應負之責。」（下 稱94年11月28日會議結論）。而就橋樑部分工程之責任歸 屬，業經鈞院101 年度建上更（一）字第10號（下稱前案 ）民事判決認定上訴人、被上訴人、設計監造單位即受告 知訴訟人世合工程技術顧問股份有限公司（下稱世合公司 ）應各負60% 、20% 、20% 之過失責任，並確定在案。另 經原審囑託臺灣省土木技師公會鑑定結果，橋樑部分於二 次變更設計前上訴人已施作完成（含已備料進場未施工之 工項）之工程項目總費用為2119萬9424元，扣除被上訴人 第一至四期已估驗計價橋樑部分估驗款1704萬9237元，則 依系爭契約及承攬關係，被上訴人應再給付上訴人末期款 415 萬187 元，包括橋樑工程已施作部分之工程款計281 萬4137元（下稱系爭已施作工程款，詳參本院卷第361 頁 ）、橋樑工程未施作已購置之材料款133 萬6050元（下稱 系爭材料款，詳如附表一「上訴人主張」欄所示）。又被 上訴人迄未退還履約保證金384 萬2500元之定期定存單， 爰依系爭契約請求被上訴人退還之。




（二）並聲明：
１、被上訴人應給付上訴人415 萬187 元及自起訴狀繕本送達 翌日起迄清償日止，按年息百分之5 計算之利息。 ２、被上訴人應返還上訴人彰化銀行○○分行編號OY0000000 、OY0000000 號，面額均為192 萬1250元之定期存單2 紙 。
３、願供擔保請准為假執行之宣告。
二、被上訴人則以：（以在本院之抗辯所準）
（一）前案已認定橋樑部分已施作工程款部分，上訴人應負60% 過失責任，則依爭點效理論，上訴人請求系爭已施作工程 款及系爭材料款亦應受此比例之拘束。
（二）系爭橋樑引道部分於95年4 月19日完成驗收，上訴人復曾 於原審法院97年度建字第47號一案請求橋樑部分已施作工 程款209 萬9986元，嗣經撤回該部分請求，時效不中斷， 故系爭已施作工程款及系爭材料款之時效均應自95年4 月 19日起算。另依94年11月28日會議結論，兩造係約定「鑑 定結果並確定責任歸屬」，而前案最後一份公共工程委員 會補充鑑定報告係於102 年4 月2 日出具，縱寬認以上訴 人在前案中於102 年4 月26日提出書狀之日期為起算日， 迄至提起本件訴訟，均已罹於2 年時效。又上訴人原起訴 請求系爭已施作工程款為209 萬9986元，嗣於108 年3 月 28日始擴張為281萬4137元，就擴張部分已罹於時效。（三）系爭材料款之材料並未到工地現場，上訴人復未提出檢驗 合格證明，更未經被上訴人核定驗收，依系爭契約第8 條 第1 項約定，上訴人無權請求系爭材料款，亦不能類推適 用民法第101 條第1 項主張視為驗收合格。又上訴人當年 所購置之此等材料業已存放多年，幾無使用價值，且均不 在工地現場，而是散落在上訴人所存放之各地，如法院認 被上訴人必須給付此項工程款，則依民法第264 條主張同 時履行抗辯權，請為對待給付判決。另系爭鑑定報告（詳 後述）就系爭材料款中之「景觀橋扶手欄杆」計算單價誤 為1,733.63元/M，應以1,597.96元/M計算。（四）如認上訴人得請求系爭已施作工程款、系爭材料款，應扣 除被上訴人已給付之工程款1300萬7728元。又上訴人應就 系爭工程施工不良負60% 之過失責任，且因上訴人違約情 況嚴重，被上訴人依法終止契約，並受有重新發包之損害 717 萬6323元，則依系爭契約第5 條第6 項第1 款約定， 得自應付價金中扣抵，如有不足者，並得自保證金扣抵； 另依押標金保證金暨其他擔保作業辦法第20條第1 項規定 及系爭契約第15條第3 項約定，系爭契約之履約保證金已



全數被扣抵與沒收，上訴人不得請求返還履約保證金。（五）並聲明：
１、上訴人之訴及假執行之聲請均駁回。
２、如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。貳、反訴部分：
一、反訴原告即被上訴人於原審主張：依臺灣省土木技師公會10 8 年5 月13日補充鑑定報告（下稱系爭補充鑑定報告），被 上訴人因上訴人違約終止契約後，另行發包友山營造股份有 限公司（下稱友山營造），其施作工程具有原橋樑使用功能 替代性質之工程款3909萬8480元（未扣除有價營建廢棄物折 價35萬元），與被替代之上訴人所施作工程款2713萬7940.9 5 元（補充鑑定報告附件五）之差額為1196萬539 元，依上 訴人應負60% 責任比例計算為717 萬6323元，屬不完全給付 之加害給付。爰依民法第502 條第2 項、第503 條、系爭契 約第16條第8 項後段規定而為請求。並聲明：㈠反訴被告即 上訴人應給付反訴原告717 萬6323元，及自民事反訴狀送達 反訴被告之翌日起迄清償日止，按週年利率百分之5 計算之 遲延利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。
二、反訴被告即上訴人則以：兩造係合意終止契約，並無被上訴 人所指民法第503 條及第502 條第2 項因可歸責於承攬人之 事由致定作人解除契約之情事存在。且依系爭鑑定報告十三 、（三）係認：「相同工項下兩者之工程款差額為173149元 ，其中鐵山營造（0000000 元）高於友山營造（0000000 元 ）」，反訴被告主張其因重新發包受有損害並不可採。另依 系爭補充鑑定報告十一、（二）、４所載，可知被上訴人重 新發包後已變更工法，使用材料亦不同，無從比較差異價格 ，故被上訴人主張系爭補充鑑定報告自功能性比較差異價格 為其損害，自不足採。況且，被上訴人與友山公司於96年1 月25日驗收完畢，被上訴人之此項請求已逾民法第514 條第 1 項所定1 年除斥期間。並聲明：㈠反訴原告之訴駁回。㈡ 如受不利益之判決，願供擔保請准免為假執行之宣告。參、原審判決上訴人全部敗訴，被上訴人之反訴全部勝訴（原審 判決主文雖諭知被上訴人之反訴一部敗訴，但細繹被上訴人 之反訴聲明及判決理由，原審判決係判准被上訴人之全部反 訴請求）。上訴人就其敗訴部分不服，提起上訴，並聲明： （一）原判決不利於上訴人部分應予廢棄。（二）上開廢棄 部分，①被上訴人應給付上訴人415 萬187 元整及自起訴狀 繕本送達翌日起迄清償日止按年息百分之五計算之利息。② 被上訴人應返還上訴人彰化銀行南投分行編號OY0000000 、 OY0000000 號，面額均為192 萬1250元之定期存單2 紙。（



三）被上訴人於第一審之反訴及其假執行之聲請均駁回。被 上訴人則答辯聲明：上訴駁回。被上訴人於本院時另追加提 起反訴，主張兩造依可歸責性比例計算後，上訴人可請求之 工程款應為2119萬9424元之40% ，即847 萬9770元，惟被上 訴人已給付工程款1704萬9237元，上訴人溢領工程款856 萬 9467元，爰依民法第179 條規定，請求上訴人返還不當得利 。並聲明：（一）上訴人應再給付被上訴人856 萬9467元， 及自民事答辯聲明暨反訴擴張狀送達上訴人之翌日起迄清償 日止，按週年利率百分之5 計算之遲延利息。（二）願供擔 保，請准宣告假執行。上訴人則答辯聲明：（一）反訴擴張 聲明及其假執行應予駁回。（二）如受不利益之判決，願供 擔保請准免為假執行之宣告。
肆、本院會同兩造整理並簡化爭點，結果如下：（見本院卷第24 2-245 頁，部分文字依本判決用語調整之）一、兩造不爭執事項：
（一）關於系爭已施作工程款及系爭材料款部分： １、被上訴人對於系爭橋樑主體工程迄今仍未辦理驗收結算。 ２、被上訴人曾於96年12月19日，以原證十六之函（臺中縣政 府96年12月19日府工工字第0960329838號）覆上訴人，內 容說明第三點為：「主橋樑部分目前已進入司法程序中， 該案將俟司法判決確定無可歸責於貴公司後，儘速依程序 辦理結算作業。」（見原審卷二第22頁）
３、兩造間責任歸屬分配，兩造曾於原審96年度建字第16號損 害賠償案件，嗣後於103 年10月22日經最高法院判決確定 責任歸屬分配為：上訴人就系爭工程之橋樑南、北兩側事 故均應負60% 過失責任。
４、依系爭鑑定報告，系爭已施作工程款及系爭材料款，共21 19萬9424元（見原審卷一第170 頁函送之鑑定報告書第32 頁）。
５、監造單位世合公司查證發現第二次變更設計後之契約數量 為714 公尺，但雙方已查驗400 公尺部分不爭執。 ６、原審判決理由所指「被上訴人臺中市政府第一至四期已估 驗計價橋樑部分估驗款金額17,049,237元」（詳原審判決 第35頁倒數第12行起），已於兩造間前案鈞院101 年度建 上更㈠字第10號民事判決，與上訴人鐵山公司該案請求相 互扣抵，前案鈞院101 年度建上更㈠字第10號民事判決認 定上訴人鐵山公司溢領之2,635,013.6 元（詳原審卷原證 九第16-17 頁），上訴人鐵山公司亦依被上訴人台中市政 府要求於105 年2 月17日將263 萬5014元繳入被上訴人台 中市政府公庫（詳原審卷原證21）。




７、系爭契約第8 條第1 項之約定文字如下：「機關對工程有 隨時變更計畫及增減工程數量之權，廠商不得異議，對於 增減數量，雙方參照本契約所訂單價計算增減之。倘因機 關變更計畫，廠商須拆除已完工之一部或已到現場之合格 材料時，由機關核定驗收後，參照本合約所訂單價，或比 照訂約時料價計算給付之。」
８、系爭橋樑主體工程中之「橋樑及公共設施裝修工程」及「 電氣設備工程」工程上訴人未施作。
９、兩造於94年11月28日後續處理會議中合意終止契約，並作 成如原審卷一第25-26 頁原證二之會議紀錄。 、被上訴人收到上訴人96年2 月27日鐵山霧峰造字第96004 號（原證十二）後，曾轉請設計監造單位世合公司表示意 見，世合公司於96年3 月27日以( 96) 世技字第Q327-11 號函（被證九）覆被上訴人之內容：「…惟本公司監造係 依其現場施作完成之材料查驗，承商是否已備未裝設之機 電材料？因尚未裝設於現場，未達監造查驗點，本公司並 不知情，且施工期間承商鐵山營造並未通知本公司查驗其 所有已備之機電材料數量，故鐵山營造向貴府所報之材料 是否確於施工期間購進之合格材料，因該批材料尚未進場 施作完成，未達監造之施工查驗點，本公司無法判斷其庫 存數量及是否為合格材料。」
、被上訴人乃於96年4 月10日以府工工字第0960087815號函 （被證十）覆上訴人，該函說明二內容：「貴公司報請驗 收點交已購料未施作之機電工程、欄杆等材料，案經世合 工程顧問股份有限公司查復，施工期間貴公司並未通知該 公司查驗所有已備之機電材料數量，貴公司所報材料是否 於施工期間購進之合格材料，因該批材料尚未進場施作完 成，未達監造之施工查驗點，故該公司無法判斷其庫存數 量及是否為合格材料。故本案函請驗收點交，核與合約規 定不符，礙難照准。」
、上訴人於96年2 月27日檢送之「點交材料明細表」內所載 之物，除上開橋樑扶手欄杆400 公尺外，迄今尚未為兩造 契約之監造單位世合公司查驗。
（二）關於系爭工程應返還之履約保證金384 萬2500元之部分： １、本件履約保證金經計算為384萬2500元。 ２、被上訴人另行發包友山營造，其結算金額為3874萬8480元 ，就被證三文書之形式真正不爭執。
３、兩造同意如果有「重複發包之損害」，計算式為「新約橋 樑結算金額」－「舊約橋樑結算金額」。
二、兩造爭執事項：




（一）關於系爭已施作工程款281 萬4137元部分： １、系爭已施作工程款金額如何計算？
⑴系爭鑑定報告認定系爭已施作工程款1986萬3374元及系爭 材料款133 萬6050元共2119萬9424元之金額，是否取代鈞 院101 年度建上更（一）字第10號判決所為抵銷之上訴人 已完成之工程款1564萬2742元（4 次估驗款1704萬9237元 - 有用樑柱估驗款140 萬6495元）？
⑵上訴人請求報酬是否應依本院101 年度建上更㈠第10號民 事確定判決所認定之過失責任比例計算？
２、本件是否罹於時效？
（二）關於系爭材料款部分：
１、上訴人是否已購置上開工程所需材料而花費133 萬6050元 ？兩造間就已購置未施作部分之材料款，是否「需經監造 單位查驗後」，始列入被上訴人給付義務？此涉及兩造對 系爭契約第8 條之解讀。
２、上訴人所購材料是否已查驗？上訴人得否主張類推適用民 法第101 條第1 項，視為驗收合格？
３、上訴人請求材料款是否應依本院101 年度建上更㈠第10號 民事確定判決所認定之過失責任比例計算？
４、被上訴人得否主張民法第264 條同時履行抗辯？ ５、本件是否罹於時效？
（三）上訴人請求被上訴人返還系爭工程履約保證金定存單，是 否有理由？政府採購法第30條第3 項授權訂之押標金保證 金暨其他擔保作業辦法」第20條第1 項規定，本件得否適 用？
（四）被上訴人依民法第503 條、502 條第2 項及系爭契約第16 條第8 項後段規定，請求上訴人賠償重新發包受有損害11 96萬539 元是否有理由？
１、「重新發包之損害」如何計算？
２、上訴人所施作之系爭橋樑主體工程之工項，與被上訴人之 後發包橋樑主體給友山營造之工項有無差異？在相同工項 情形下兩者工程款差額為何？
（五）反訴原告追加請求不當得利856 萬9467元有無理由？伍、本院之判斷：
一、關於系爭已施作工程款部分：
上訴人主張被上訴人應給付系爭已施作工程款281 萬4137元 ，為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。查：（一）系爭已施作工程款、系爭材料款之金額應以系爭鑑定報告 為準：
兩造曾因系爭工程其他工程款涉訟，並經本院101 年度建



上更（一）字第10號即前案判決確定在案。前案認：「鐵 山公司請求之附表編號1-4 號合計為16,876,579元…而就 橋樑工程部分，臺中市政府已先另外給付予鐵山公司15,6 42,742元（…實際給付予鐵山公司之估驗已請款為17,049 ,237元，臺中市政府主張扣除留存有用橋墩柱子之工程費 為1,406,495 元，故為15,642,742元）。即系爭橋樑工程 款為：鐵山公司請求附表之金額（16,876,579元）及臺中 市政府已付之工程款（15,642,742元）共計為32,519,321 元…」（見原審卷一第72頁背面），亦即係以被上訴人已 給付之金額，充作上訴人在本件所請求之系爭已施作工程 款、系爭材料款之金額，但兩造既於本件中將系爭已施作 工程款、系爭材料款列為訟爭標的，並經原審法院囑託臺 灣省土木技師公會進行鑑定，兩造對於系爭鑑定報告認系 爭已施作工程款及系爭材料款，共2119萬9424元，又均不 爭執（見兩造不爭執事項（一）、４），堪以採信，則關 於系爭已施作工程款、系爭材料款之金額，自當以系爭鑑 定報告為準。
（二）上訴人得請求之工程款應依前案認定之歸責比例計算： 上訴人雖主張本件請求款項之性質為承攬報酬，無須依前 案所認定之過失責任比例計算云云，但為被上訴人所否認 。經查，兩造間就系爭橋樑主體工程責任歸屬分配，曾於 前案即原審96年度建字第16號損害賠償案件，嗣後於103 年10月22日經最高法院判決確定責任歸屬分配為：上訴人 就系爭工程之橋樑南、北兩側事故均應負60% 過失責任， 為兩造所不爭執（見兩造不爭執事項（一）、３）。又按 工作有瑕疵者，定作人得定相當期限，請求承攬人修補之 。承攬人不於前開期限內修補瑕疵，或其瑕疵不能修補者 ，定作人得請求減少報酬，民法第493 條第1 項、第494 條第1 項前段分別定有明文。而依前案之認定，系爭工程 之橋樑南、北兩側事故均應由上訴人負60 %過失責任，且 系爭橋樑主體工程之瑕疵不能修補，除由上訴人拆除部分 工作物外，並由被上訴人辦理第二次變更設計後，另行發 包予第三人施作完畢，兩造在本件中，對於前情亦均不爭 執，堪予認定。由此可知，上訴人所提供之工作物確有瑕 疵，且該瑕疵不能修補，則依前開規定，被上訴人請求依 上訴人之歸責程度減少報酬，即於法有據。上訴人此部分 主張，並不可採。
（三）上訴人之本件請求未罹於時效：
被上訴人雖為時效抗辯（見被上訴人答辯意旨（二））。 但查：




１、兩造曾於94年11月28日後續處理會議中合意終止契約，並 作成如原審卷一第25-26 頁原證二之會議紀錄，為兩造所 不爭執（見兩造不爭執事項（一）、９）。依前開會議紀 錄，會中作成結論：「本工程已完成部分（道路、停車場 及橋樑引道）依行政程序按現況先行辦理結算，橋樑部分 則俟鑑定結果並確定責任歸屬後再追究有關單位應負之責 。」足證兩造於94年11月28日，業已約定先就無爭議之「 道路、停車場及橋樑引道」辦理結算，至於涉及橋樑部分 ，並有達成「俟鑑定結果並確定責任歸屬後再追究」之合 意，換言之，就系爭橋樑主體工程部分之結算，兩造間應 認存在附有「待鑑定結果並確定責任歸屬後」始為結算之 條件。而上訴人本件所請求之系爭已施作工程款、系爭材 料款，均與系爭橋樑主體工程有關，則依兩造上開協議， 自需待「鑑定結果並確定責任歸屬」後，始得進行結算。 又關於系爭橋樑主體工程之責任歸屬，兩造曾於前案中列 為重要爭點，惟該案一審法院認被上訴人及監造單位世合 公司應負4 分之3 之過失責任，該案二審即本院98年度建 上字第74號則改認定上訴人應負60% 之責任，嗣經最高法 院廢棄發回，並就上訴人應負責任之多寡加以指摘，可知 前案迄至最高法院發回為止，對於兩造之責任歸屬，尚無 定見。而後本院101 年度建上更㈠字第10號判決認定上訴 人應負60% 責任，上訴人不服，又提起上訴，經最高法院 103 年度台上字第2185號於103 年10月22日判決駁回上訴 確定（見原審卷一第34-55 、66-77 頁），應認兩造關於 系爭橋樑主體工程之責任歸屬，迨至103 年10月22日始告 確定，兩造關於系爭橋樑主體工程之請求權，應自103 年 10月22日起算。而上訴人係於104 年7 月13日提起本件訴 訟（見原審卷一第1 頁收件日期），自無罹於2 年時效之 情事。
２、被上訴人抗辯稱：上訴人原起訴請求系爭已施作工程款為 209 萬9986元，嗣於108 年3 月28日始擴張為281 萬4137 元，就擴張部分已罹於時效云云。然按為一部請求者，就 實體法而言固得自由行使該一部債權，惟在訴訟法上乃為 可分之訴訟標的，其既判力之客觀範圍仍以該起訴之聲明 為限度，且祇就該已起訴部分有中斷時效之效果。從而因 一部請求而起訴之中斷時效，並不當然及於嗣後將其餘殘 額擴張請求之部分，最高法院98年度台上字第511 號裁判 固可參照。惟查，上訴人在本件請求系爭已施作工程款， 並非明知可請求超過209 萬9986元，而選擇一部請求，僅 請求209 萬9986元，而係因兩造迄未就系爭橋樑主體工程



進行結算（見兩造不爭執事項（一）、１），故上訴人先 以自己估算之金額而為請求，嗣因原審囑託臺灣省土木技 師公會進行鑑定，並於108 年1 月3 日提出系爭鑑定報告 ，始確認系爭已施作工程款、系爭材料款之總金額（見兩 造不爭執事項（一）、４），則上訴人於108 年3 月28日 依系爭鑑定報告擴張請求金額，應認僅係民事訴訟法第25 6 條所定之不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律 上之陳述者而已，非追加另一訴訟標的，故於108 年3 月 28日所更正、超出原起訴請求金額部分，與原起訴部分係 屬同一訴訟標的，時效仍應自本件起訴時，生中斷之效力 ，並無被上訴人所稱該擴張部分已罹於時效之情形。二、關於系爭材料款部分：
（一）上訴人主張系爭材料款為133 萬6050元，固有系爭鑑定報 告為憑（見該報告書第32頁、附件八8-1 ），並經上訴人 計算綦詳，詳如附表一「上訴人主張」欄所載（見本院卷 第359 、361 頁）。惟依系爭鑑定報告附件八8-1 所載， 可知如附表一編號1 之「景觀橋扶手欄杆」單價係以每公 尺1,733.63元計算，但該報告第34頁之鑑定意見係謂：「 本會認為景觀扶手欄杆應仍有部份區段未施工完成且未經 監造單位現場查驗等程序，但其材料應已於現場全部依合 約備料進場並支付相關款項給廠商。綜合考量上述理由， 本會建議被告（指被上訴人）應將景觀扶手欄杆之材料款 項計價結算給原告（指上訴人），該景觀扶手欄杆之每Ｍ 長估驗結算施工單價應依原證十一之計算方式扣除按裝工 資及零星工料之費用135.67元/M，扣除後之計價單價為17 33.63 元/M-135.67/M = 1597.96 元/M。」，可知附件八 8-1 關於如附表一編號1 之「景觀橋扶手欄杆」單價應有 誤算，則經改依1,597.96元/M計算結果，應更正如「本院 之判斷」欄所載為46萬2481.58 元。
（二）被上訴人雖以系爭材料款之材料未到現場，亦未經被上訴 人核定驗收，不符合系爭契約第8 條第1 項得請款之要件 云云置辯。但查：
１、系爭契約第8 條第1 項後段固約定：「…倘因機關變更計 畫，廠商須拆除已完工之一部或已到現場之合格材料時， 由機關核定驗收後，參照本合約所訂單價，或比照訂約時 料價計算給付之。」，第12條第5 項亦為相同意旨之約定 （見兩造不爭執事項（一）、７、原審卷一第10、21頁） 。
２、惟經原審囑託臺灣省土木技師公會鑑定結果，認：①如附 表一編號1 所示工項，依上訴人所提供之照片，可證明其



現場確有部分裝設完成之扶手欄杆，但仍有部分區段未施 工完成且未經監造單位現場查驗等程序，但材料應已於現 場全部依合約備料進場並支付相關款項給廠商（見系爭鑑 定報告第33-34 頁）。②如附表一編號2 至5 所示工項之 材料設備送審資料已於93年1 月9 日經監造單位核可同意 使用（參系爭鑑定報告附件二P2-6-45~P2-6-46），且上 訴人已於本案橋樑結構體合意拆除前（即94年11月28日前 ）依合約之數量以送審文件之規格將相關工程所需之材料 或設備備料進場，並依據備料進場之數量支付相關材料款 項供料廠商（見系爭鑑定報告第32-33頁），本院核與卷 證資料相符，鑑定意見復已詳細說明所憑之依據。被上訴 人雖質疑上訴人提出關於如附表一編號1部分已施工之現 場照片，並以被證九、被證十為證（見兩造不爭執事項（ 一）、），欲佐其說，但上訴人於96年2月27日即函 請被上訴人就系爭材料款之材料派員驗收點交（見兩造不 爭執事項（一）、、原證十二，原審卷一第106頁）， 經被上訴人轉請監造單位表示意見，監造單位以被證九函 覆之，依被證九之內容，可知監造單位係以該等材料尚未 裝設於現場，未達監造查驗點為由，未實地派員點交，以 致無法判斷是否合格材料，被證十則是被上訴人轉述被證 九之內容，是依被證九、被證十之內容，僅能證明該等材 料尚未裝設，及監造單位尚未至現場查驗等情，並不能證 明該等材料確有不合格或未進場之事實。又系爭工程由上 訴人施作部分，有部分業經上訴人拆除，嗣經被上訴人第 二次變更設計後，更已另行發包予第三人友山營造，並已 施工完畢（見兩造不爭執事項（二）、２），工地現場狀 況已與上訴人當初施作時不同，故本件之鑑定人雖無從至 現場查看，並不影響鑑定人依兩造及法院提供之書證所為 之判斷。又鑑定人亦非單憑上訴人所提出之照片，即逕採 信上訴人之主張，實則併有參酌本件全部案卷（包含兩造 及監造單位世合公司往來之函文、上訴人與下包廠商間之 請款與付款單據等），以及工程實務上材料備料進場之慣 例、時程等各情，綜合考量後，方提出上開鑑定意見，再 參以臺灣省土木技師公會係專業之鑑定單位，又無任何事 證顯示鑑定人與兩造間有特別之情誼或怨隙，足生袒偏不 公之情形，被上訴人又未能提出其他證據足以動搖系爭鑑 定報告之內容，本院認系爭鑑定報告之上開鑑定內容，具 公正、專業性，堪予採信。基此，上訴人業已將如附表一 編號1至5所示工料依合約備料進場之事實，洵堪認定。被 上訴人否認該等材料有進場云云，自不可採。




３、又系爭契約第8 條第1 項後段固約定「由機關核定驗收後 」，計給工程款，且系爭材料款之材料並未經被上訴人核 定驗收乙節，為兩造所不爭執（見兩造不爭執事項（一） 、１）。惟查，本件因上訴人所施作之工作物有瑕疵而停 工，進而兩造合意終止契約，但被上訴人迄未就系爭橋樑 主體工程辦理驗收結算，惟上訴人已施作之工作物已有部 分被拆除，甚且，被上訴人於辦理第二次變更設計後，現 場工地更由第三人友山營造施作完畢，顯然已不可能再至 現場進行驗收，核與一般工地現況仍保留由承攬人即上訴 人施作後之情形，即不相同，已難適用系爭契約第8 條第 1 項後段「由機關核定驗收後」之要件。又兩造間既然因 迄未驗收結算，仍存有系爭已施作工程款、系爭材料款之 爭議，上訴人復已提起本件訴訟，請求被上訴人給付系爭 材料款，應認上訴人有請求進行驗收之意思，兩造又已在 本件中就系爭材料款之請款內容、請款要件互為攻防，自 當以兩造在本院訴訟中所提出之訴訟資料，改由法院之判 斷，代替原本上開約款「由機關核定驗收」之程序，以認 定上訴人可否請求系爭材料款。而經原審囑託臺灣省土木 技師公會鑑定結果，既認上訴人已將系爭材料款之材料均 已依合約備料進場，甚至如附表一編號1 工項已有部分施 工，並建議應計給系爭材料款予上訴人，本院認前開鑑定 意見確有所憑，且合於一般工程慣例，被上訴人又未能提 出不予驗收通過之依據，前開鑑定意見堪認可採。準此， 本院認上訴人請求被上訴人給付如附表一「本院之判斷」 欄所載之材料款（尚未計入壹十三至壹十八之稅費），洵 屬有據，應予准許。
（三）上訴人請求系爭材料款，應依前案即本院101 年度建上更 ㈠第10號民事確定判決所認定之過失責任比例計算，且未 罹於時效，理由則詳參前述伍、一、（二）、（三）之論 述。
三、據上，系爭鑑定報告附件八8-1 就系爭已施作工程款、系爭 材料款，雖列計總價為2119萬9424元，但附表一編號1 之單 價有誤，該項金額應由「501,747.19」更正為「462,481.58 」，即相差39,265.61 元，故附件八8-1 所列「小計」欄之 金額應由「18,781,331.05 」調整為「18,742,065.44 」， 再依此計算附件八8-1 所列壹十三、壹十四、壹十五、壹十 七、壹十八之稅費，總價應由「21,199,424.91 」調整為「 21,155,105」，詳如附表二編號1 至7 所示。再加計前案判 准之工程款1687萬6579元，再扣除兩造均不爭執之留存有用 橋墩柱子工程費140 萬6495元，上訴人原得請求之工程款合



計3662萬5189元。再依上訴人之歸責比例計算後，被上訴人 應給付之工程款計1465萬76元。又兩造均不爭執被上訴人已 給付1300萬7728元，經扣減後，被上訴人尚欠付之工程款為 164 萬2348元，詳如附表二編號7 至13所示。惟查，系爭契 約第5 條第6 項第1 款約定：「廠商履約有逾期違約金、損 害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不 符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自 應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金 扣抵。」（見原審卷一第10頁），被上訴人主張其受有另行 發包之損失717 萬6323元，為有理由（詳後述），則依前開 約定，經與未付工程款扣抵後，上訴人已無工程款可請求。 從而，上訴人依系爭契約及承攬關係，請求被上訴人給付系 爭已施作工程款、系爭材料款合計415 萬187 元，為無理由 ，應予駁回。又上訴人請求給付系爭材料款部分，既因與被 上訴人另行發包之損害扣抵後，已無餘額，則被上訴人所為 同時履行抗辯、請求對待給付云云，即無庸再予審認。四、上訴人不得請求被上訴人返還系爭工程履約保證金定存單：（一）被上訴人抗辯稱：依押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 20條第1 項規定及系爭契約第15條第3 項約定，系爭契約 之履約保證金已全數被沒收，上訴人不得請求返還履約保