損害賠償等
臺灣臺北地方法院(民事),重訴字,107年度,647號
TPDV,107,重訴,647,20200820,3

臺灣臺北地方法院民事判決
107年度重訴字第647號
原 告 岳泰建設股份有限公司

岳達國際開發股份有限公司

共 同
法定代理人 羅明珠
共 同
訴訟代理人 楊金順律師
方志偉律師
被 告 張雅菀
陳慕凡
張穎護
張豐翔

張啟邦
張迦雯
張鴻耀
張祐婷
張祐華
張祐豪
張淑芬
陳慕芸

共 同
訴訟代理人 葉建廷律師
楊克成律師
鄭惠宜律師
上列當事人間請求損害賠償等事件，本院於中華民國109年7月23
日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序事項
次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴；但擴張 或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第25 5條第1項第3款定有明文。經查，本件原告起訴時訴之聲明 為：(一) 確認被告等人土地使用同意書有效。(二)被告等



人應給付原告岳泰建設股份有限公司(下稱岳泰公司)新臺幣 (下同)1億5,000萬元。(三)被告等人應給付原告岳達國際開 發股份有限公司（下稱岳達公司）5,000萬元。(四)被告等 人應給付岳泰公司 4 億 225 萬 5,663 元，及自起訴狀繕 本送達之日翌日起按週年利率5％計算之利息。(五)被告等人 應給付岳達公司 5 億 4,238 萬 1050 元，及自起訴狀繕本 送達之日翌日起按週年利率5％計算之利息。(六)願供擔保， 請准為假執行之宣告。嗣變更聲明如後述，經核屬減縮應受 判決事項之聲明，應予准許。　
貳、實體事項　　
一、原告起訴主張：
(一)原告岳泰公司及岳達公司於民國 102 年7 月 29 日與被告 等人共同簽立「住宅大樓合建分售契約」（下稱系爭合建分 售契約 )，後於 103 年 10月 24 日簽立「住宅大樓合建分 售契約第一次修訂協議書」( 下稱第一次修訂協議書 )及「 商用及旅館大樓合建分屋契約書」 (下稱系爭合建分屋契約 )，約定由被告等人提供位在新北市○○區○○段○ 0 地號、第 3 之 1 地號、第 3 之 2 地號之土地共 3筆，由原告興建 住宅、商用及旅館大樓 (下稱系爭合建工程)，岳泰公司並 給付被告等人保證金7,500 萬元、岳達公司給付被告保證金 2,500 萬元。兩造於訂立前開契約後，於 103 年 4 月 29 日申請建造執照，因系爭合建工程涉及都市設計審議及環 境影響評估，需待都市設計審議及環境影響評估後始能續行 建造執照之審查流程，而都市設計審議主管機關即內政部營 建署就系爭合建工程召開 4 次都市設計審查會議，環境影 響評估主管機關即新北市政府環境保護局除召開 4 次環境 影響評估會議外，更於 107 年 1 月 15 日召開環境影響差 異分析報告第1 次審查會議，原告於歷次會議均有出席陳述 意見，並將都市審議報告送審，原告均有確實辦理系爭合建 工程施工之流程，且有將辦理流程通知被告等人。(二)詎被告張鴻耀於106年 8 月 24 日以存證信函通知原告，要 求原告提出合建案時程改善計畫及補償措施，原告遂於106 年 9 月 1 日回覆張鴻耀並表明原告確有賡續辦理系爭合建 工程之建造執照請領程序。而張鴻耀再度於106 年 11 月 3 日以存證信函要求原告確定系爭合建工程開工期限並提出 足額補充保證金，原告亦於 106 年 11月 15 日函覆被告等 人系爭合建工程辦理進度及並無違約等情。惟被告等人卻於 107 年 2 月 2 日以存證信函通知原告解除雙方系爭合建 分售契約、系爭合建分屋契約及土地使用同意書，並主張沒 收原告給付之保證金、及自 105年 2 月 1 日起至函到日止



之懲罰性違約金等語，之後再於107 年 3 月 15 日回覆原 告將撤回土地使用同意書，原告並經新北市政府水利局、新 北市政府工務局來函告知於兩造民事爭議釐清前停止建造執 照請領程序之審查，被告等人之行為違反兩造間之前開契約 ，解除之意思表示亦不合法，致原告受有「系爭合建工程工 期延宕」、「無法完成合建工程致生不能獲取完工之預期利 益」等損害。
(三)為此請求：
1、被告等人應給付岳泰公司1億5,000萬元。2、被告等人應給付岳達公司5000萬元。
3、被告等人應給付岳泰公司4億225萬5,663元，及自起訴狀繕本 送達之日翌日起按週年利率5％計算之利息。
4、被告等人應給付岳達公司5億4,238萬1,050元，及自起訴狀繕 本送達之日翌日起按週年利率5％計算之利息。5、願供擔保，請准為假執行之宣告。
二、被告則以：本案依兩造所簽第一次修訂協議書第14條、系爭 合建分屋契約第16條第3項，明訂原告無法於102年7月29日 起2年6個月開工，被告得解除契約，此係兩造在簽約之際， 為避免系爭合建工程無法順利開工，合建基地之運用懸而未 決所設，並作為判斷原告對系爭合建工程有無履約能力之重 要指標，而與其他原告履約能力出現重大問題同列為解約事 由，故該項解約事由並無需以可歸責於原告為前提，此觀條 文內容可知，自不容原告擅加原契約所未訂立需以可歸責原 告作為解約要件，故而本件被告於107年2月2日按前開契約 對原告提出解除契約之意思表示，自無須考慮是否可歸責原 告。另參第一次修訂協議書第14條及系爭合建分屋契約第16 條第3項，將開工期限等文字修正，除將「簽約日」具體為 「102年7月29日」之簽約日期外，並將開工期限從原本「2 年」延長為「2年6個月」，係因當時原告表示本合建案量體 較大，需辦理環境影響評估及都市設計審議，在審查作業上 需較長時間，因此要求將開工期限由2年延長為2年6個月;而 被告基於尊重原告係專業建設公司，對於合建工作時程評估 之專業能力，而同意延長為2年6個月，是原告只要超過約定 之開工期限仍未開工，被告即得主張解約。此部分與原告若 違反系爭合建分售契約第7條時，其違約條款係定在系爭合 建分售契約第17條第4項與系爭合建分屋契約第16條第4項所 產生之效果不同，不可混為一談。又本案亦無系爭合建分售 契約第16條第2項、系爭合建分屋契約第15條第2項所指情形 ，亦未經雙方先以書面協議變更相關約定，自難認有適用之 餘地。另原告主張系爭合建分售契約第17條1項、系爭合建



分屋契約第16條第1項，前提為原告雖經合理期限催告被告 改善，被告未改善導致系爭合建工程無法進行，始能解除契 約，原告並未曾踐行催告或解約之程序，自無從依前開契約 約定請求被告賠償等語。並答辯聲明為：(一)原告之訴及假 執行聲請均駁回。(二)如受不利判決，願供擔保，請准免予 假執行。
三、原告於102年7月29日與被告等人共同簽立系爭合建分售契約 ，後於103年10月24日簽立第一次修訂協議書及系爭合建分 屋契約，約定由被告等人提供位在新北市○○區○○段○ 0地號 、第3之1地號、第3之2地號之土地共3筆，由原告興建系爭 合建工程，岳泰公司並給付被告等人保證金7,500萬元、岳 達公司則給付被告保證金2,500萬元。嗣張鴻耀於107年2月2 日以淡水竹圍郵局存證號碼000431號、000432號存證信函通 知原告，解除兩造間所簽訂系爭合建分售契約、系爭合建分 屋契約，並向新北市政府撤回土地使用同意書等情，此為兩 造所不爭執，並有系爭合建分售契約、第一次修訂協議書、 系爭合建分屋契約影本、存證信函在卷可參（見本院卷一第 53頁至第115頁、第315頁至第335頁）。原告主張本件開工 期限應扣除審查評估期間，原告並無違約情事，被告等人解 除契約之意思表示不合法，故依契約請求被告返還保證金及 因此所失之利益、所受之損害等語，為被告所否認，並以前 詞置辯，是本件爭點為：(一)本件系爭合建工程所定於102 年7月29日簽約後2年6個月開工，是否應扣除審查評估期間 ？(二)被告等人於107年2月2日以淡水竹圍郵局存證號碼000 431號、000432號存證信函解除契約之意思表示是否生效？( 三)原告主張依系爭合建分售契約第17條第1項、系爭合建分 屋契約第16條第1項，請求被告加倍返還保證金，及賠償岳 泰公司所失利益3億2,788萬8,137元、所受損害7,436萬7,52 5元，賠償岳達公司所失利益5億2,372萬4,400元、所受損害 1,865萬6,650元，有無理由？茲說明得心證之理由如下：(一)本件系爭合建工程所定於102年7月29日簽約後2年6個月開工 ，應扣除審查評估期間：
1、按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之 辭句，民法第98條定有明文。所謂探求當事人之真意，乃在 兩造就其意思表示真意有爭執時，應從該意思表示所植基之 原因事實、經濟目的、社會通念、交易習慣、一般客觀情事 及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，並將 誠信原則涵攝在內，藉以檢視其解釋結果是否符合公平原則 （最高法院103年度台上字第2251號判決參照）。又按解釋契 約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之



真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、 交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原 則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判 斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解 致失其真意（最高法院104年度台上字第1088號判決參照）。2、本件依兩造102年7月29日所簽訂之系爭合建分售契約第7條約 定：「第七條：工程期間與約定」、「一、本契約簽訂日起 ，至交屋通知日止，乙方（即岳泰公司）需於78個日曆月内 就本住宅大樓完工交屋。各階段工期預計如下，乙方得視實 際需要於3個月内調整各階段工期，但總工期不得超過78個日 曆月：…2.開工：乙方應在領得建造執照起8個月内申報並實 際開工。…」、「二、本條各款期限如因不可抗拒之天災事變 、法令變更、審查評估或其他不可歸責於乙方之事由者除外 」（見本院卷一第61頁），依此條約定，岳泰公司應於領得 建造執照起8個月內申報開工並實際開工，除非有因不可抗拒 之天災事變、法令變更、審查評估或其他不可歸責於岳泰公 司之事由者除外。再參系爭合建分售契約第17條約定：「…三 、如乙方（即岳泰公司）有違反本契約之約定，經甲方（即 被告）定期催告後，乙方仍無法履約或改善時，乙方應按日 給付新台幣壹拾萬元之懲罰性違約金予甲方迄至改善或履約 時為止；如乙方發生申請破產或重整、進入清算或解散程序 、廢止許可、撤銷登記、連續停業達三個月以上、歇業或其 他顯無能力完成本合建案之重大情事，或無法於簽約日起二 年內開工，甲方並得聲明解除本契約。」（見本院卷一第71 頁）。嗣兩造於103年10月24日第一次修訂協議書第1條第14 項，將前開系爭合建分售契約第17條第3項修正為：「如乙方 （即岳泰公司）有違反本契約之約定，經甲方（即被告）定 期催告後，乙方仍無法履約或改善時，乙方應按日給付新台 幣壹拾萬元之懲罰性違約金予甲方迄至改善或履約時為止； 如乙方發生申請破產或重整、進入清算或解散程序、廢止許 可、撤銷登記、連續停業達三個月以上、歇業或其他顯無能 力完成本合建案之重大情事，或無法於民國102年7月29日起 二年六個月内開工，甲方並得聲明解除本契約。…」（見本院 卷一第87頁），同日岳達公司與被告等人所簽訂之系爭合建 分屋契約第7條工程期間與約定中，第2項亦約定：「本條各 款期限如因不可抗拒之天災事變、法令變更、審查評估或其 他不可歸責於乙方（即岳達公司）之事由者除外」；第16條 第3項約定：「如乙方（即岳達公司）有違反本契約之約定， 經甲方（即被告）定期催告後，乙方仍無法履約或改善時， 乙方應按日給付新台幣壹拾萬元之懲罰性違約金予甲方迄至



改善或履约時為止；如乙方發生申請破產或重整、進入清算 或解散程序、廢止許可、撤銷登記、連續停業達三個月以上 、歇業或其他顯無能力完成本合建案之重大情事，或無法於 民國102年7月29日起二年六個月内開工，甲方並得聲明解除 本契約。…」（見本院卷一第109頁），綜合上開約定內容， 兩造約定之開工期限，依第一次修訂協議書第1條第14項及系 爭合建分屋契約第16條第3項，係約定原告須於102年7月29日 起2年6個月內開工，然此一開工期限是否須扣除系爭合建分 售契約第7條第2項及系爭合建分屋契約第7條第2項所稱「本 條各款期限如因不可抗拒之天災事變、法令變更、審查評估 或其他不可歸責於乙方（即原告）」之期間？就契約文義及 體系解釋上觀之，系爭合建分售契約第7條及系爭合建分屋契 約第7條，均係在規範系爭合建工程之各個工程期間，其中包 括開工，故系爭契約第7條第2項所稱之「本條各款期限」， 開工期限自包括在內，故在計算開工期限時，雖依系爭合建 分售契約第17條第3項、第一次修訂協議書第1條第14項及系 爭合建分屋契約第16條第3項，須於102年7月29日起2年6個月 開工，然此一開工，就體系上觀之，自應扣除系爭合建分售 契約第7條第2項、系爭合建分屋契約第7條第2項針對開工期 限所定，因不可抗拒之天災事變、法令變更、審查評估或其 他不可歸責於原告之期限，如此方符整體契約之文義。3、又本件系爭合建工程須經過環境影響評估，此為兩造於簽訂 契約前均已知悉，為兩造所不爭執。而環境影響評估須經過 委員會審議，時程不定，實際上亦難預估所須時間為何，此 參證人即建築師白省三證稱：（提示原證1、3即本院卷一第5 3頁至第79頁、第93頁至第115頁）伊沒有看過合約書，但原 告曾經就本件建案向伊請教過一些問題，就是就伊擔任建築 師要負責的工作及內容。本件建案伊負責的部分是建築執照 的申請，等申請完後辦理開工，等完工後再協助營造廠去申 請使用執照。伊於103年4月29日向建管機關掛號申請建築執 照，因為要經過很多的審查評估才能核准執照，一般案件的 建築執照大約三五個月就可以核准，本件因為房屋有很多不 同的使用用途，例如旅館、辦公室、住宅，都有不同的審查 評估，主要審查評估的內容有1.環境影響評估：因為本件案 子土地面積較大加上所坐落的位置，所以需要進行環境影響 評估，2.環差審查：類似環境影響評估，3.防火避難綜合檢 討評估審查：審查建物跟建築物本身防火及相關安全設備之 檢查，4.都市設計審查：因為考量到附近環境的影響，所以 要做都市設計審查，5.交通影響評估：因為建物有不同的使 用用途，所以要考量附近交通影響的情形，6.近捷運安全影



響評估報告的審查：因為系爭建物座落位置靠近捷運，所以 要進行這樣的評估審查，整個審查跟評估的過程很繁複，以 致於未領得建造執照，未能申請開工。上開六項的評估審查 都是主管機關在核發建造執照前要進行的評估，要上開評估 審查都完成才會核發建造執照。當初就本案的設計與規劃， 伊沒有辦法掌控要完成上開評估所需時間為何，建照雖然是 跟新北市政府申請，但上開很多評估是跟不同單位審查，例 如環評是跟內政部，交通部分是跟交通主管機關。依伊的經 驗，如果是旅館、酒店、購物中心等較大的案子，都必須要 進行這些審查。伊所指三五個月就可以完成的建照申請，主 要是指一般的住宅或一般的辦公大樓。…（提示原證1 第5 頁 的第七條及原證3 第4 頁的第七條，即本院卷一第61頁、99 至101 頁）這些期間不是伊決定的，這應該是建設公司根據 之前建築經驗所訂的期間，本件案子原告曾經有詢問伊，伊 沒有跟原告說要多久的期間，但伊有告訴原告本件進行審查 需要很久的時間，需要扣除，所以伊有建議原告要將不可抗 力的時間扣除，原告才會在契約第7條第2項增列例如不可抗 力、天災、審查評估等期間要予以扣除，一般契約只會寫因 為天災事變、不可抗力、法令變更及其他不可歸責乙方之事 由等，因為伊知道這個案子比較大，要進行不同的審查，時 間無法掌控，所以才會在第7條第2項增列審查評估的期間也 要予以扣除。原證1跟原證3第7條都是一樣的意思。…系爭合 建工程是由伊所屬事務所承辦，目前還在進行中，就伊剛剛 所述的審查評估內容，目前都已獲得主管機關同意，只剩地 主蓋章跟建商簽好相關文件給伊，伊就可以去領建造執照。 （提示原證1 第10頁的第17條第3項及原證3 第9 頁的第16條 第3項，即本院卷一第71頁、第109頁）對於其中所寫「2年」 、「2年6個月」期間，伊不清楚是誰決定的，這是當事人雙 方決定的。就伊來說，當事人要寫多久的時間都不重要，重 要的是伊跟原告說審查評估等不可抗力的時間要予以扣除。… 就系爭合建工程，會拖這麼久的原因主要是因為剛剛所指很 多項審查評估的時間，例如本案的環境影響評估就進行將近 三年的時間，很多案子的環境影響評估常常會因為各個委員 有不同的意見，所以導致審查時間變長，本件環境影響評估 會拖到快三年主要就是針對系爭建案的高度、對環境的影響 ，委員有不同的意見，要原告一改再改，進行多次的審查， 所以才會拖這麼久。交通部分也是一樣，將近三年。一般進 行這些評估，伊等都會順從委員的意見，提供委員所要的資 料，本件是因為委員的意見一改再改，所以才會拖這麼久等 語（見本院卷二第500頁至第509頁）。從白省三之證言可知



，系爭合建工程因有住宅、旅館等工程，屬於大型之建案， 故會經過多種評估審查，此亦為兩造簽訂契約時所知悉，而 審查因須配合審查委員之意見及要求，故時程並無法掌控， 在計算工期時，須將審查評估之時間扣除，方符常情，且為 兩造簽訂契約時所可預見，綜合契約本旨及當事人真意，就 工期之約定，應予以扣除審查評估之期間，應可認定。(二)被告等人於 107 年 2 月 2 日以淡水竹圍郵局存證號碼 00 0000 號、000000 號存證信函解除契約之意思表示，不生效 力：
　　本件兩造所約定應於102年7月29日起算，2年6個月之開工期 間，應扣除審查評估期限，且本件系爭合建工程係因委員意 見不一，導致審查時間較長，並非有可歸責於原告之事由， 已於前述，從而，被告以原告未於102年7月29日起算2年6個 月內開工等情，於 107 年 2 月 2 日以淡水竹圍郵局存證 號碼 000000 號、000000 號存證信函解除契約，即無理由 ，亦即，被告前開解除契約之意思表示不生效力。(三)原告主張依系爭合建分售契約第17條第1項、系爭合建分屋 契約第16條第1項，以被告違約為由，請求被告加倍返還保 證金1億5,000萬元予岳泰公司、5,000萬元予岳達公司，岳 泰公司所受損害7,436萬7,526元、所失利益3億2,788萬8,13 7元，賠償岳達公司所受損害1,865萬6,650元、所失利益5億 2,372萬4,400元等語，為無理由：
1、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任， 民事訴訟法第277條前段定有明文。而請求履行債務之訴，除 被告自認原告所主張債權發生原因之事實外，應先由原告就 其主張此項事實，負舉證之責任，必須證明其為真實後，被 告於其抗辯事實，始應負證明之責任，此為舉證責任分擔之 原則（最高法院43年台上字第377號判例意旨參照），若原告 先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗 辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原 告之請求（最高法院17年上字第917號判例意旨參照）。　　2、原告主張被告等人撤回土地使用同意書並通知本件系爭合建 工程建造執照取得程序之主管機關之行為，違反兩造所簽訂 系爭合約，故依系爭合建分售契約第17條第1項、系爭合建分 屋契約第16條第1項，以被告違約為由，請求被告加倍返還保 證金1億5,000萬元予岳泰公司、5,000萬元予岳達公司，並賠 償因此所失之利益及所受之損害等語，惟查，依系爭合建分 售契約第17條違約罰則第1項記載：「如甲方（即被告）有違 約致損害本合建案之情事，經乙方（即岳泰公司）定合理期 限催告後甲方仍未改善者，如因此致本合建案無法進行，乙



方得聲明解除本契約。乙方聲明解約時，甲方除應無息歸還 乙方已支付之保證金並賠償同等金額予乙方，甲方並應賠償 乙方已付之工程款項、工程違約金及其他實際損失，但乙方 已完成之工程與興建中或興建完成建物亦歸甲方所有並應交 付予甲方；乙方亦得不解除契約而對甲方請求強制履行本契 約之義務」、合建分屋契約第16條第1項記載：「如甲方（即 被告）有違約致損害本合建案之情事，經乙方（即岳達公司 ）定合理期限催告後甲方仍未改善者，如因此致本合建案無 法進行，乙方得聲明解除本契約。乙方聲明解約時，甲方除 應無息歸還乙方已支付之保證金並賠償同等金額予乙方，以 及賠償乙方已付之工程款項、工程違約金及其他實際損失， 但乙方已完成之工程與興建中或興建完成建物亦歸甲方所有 並應交付予甲方；乙方亦得不解除契約而對甲方請求強制履 行本契約之義務」等語（見本院卷一第71頁、第107頁）。從 上開約定可知，原告欲請求被告歸還已支付之保證金並賠償 同等金額，及賠償原告已付之工程款項、工程違約金及其他 實際損失之前提，為原告已定合理期限催告後被告仍未改善 ，致系爭合建工程無法進行，由原告聲明解除契約後，原告 始得依前開契約內容，向被告請求返還已支付之保證金並賠 償同等金額，及原告因此而支付之工程款項、工程違約金及 其他實際損失。然本件原告並未定期命被告改善，原告即以1 08年10月28日民事部分撤回暨爭點整理狀向被告表達解除契 約之意思表示（見本院卷二第83頁），原告解除契約之意思 表示即不符兩造契約所定內容，足認系爭合建分售契約、系 爭合建分屋契約尚未解除；復參系爭合建工程現況並非無法 進行，原告自承新北市政府工務局來函告知於兩造民事爭議 釐清前停止建造執照請領程序之審查等語（見本院卷一第23 頁），證人白省三亦證述系爭建案目前還可以繼續進行下去 ，只要補地主的土地使用同意書加上原告跟建築師的簽章， 就可以去跟主管機關領得建造執照，這個案子就可以繼續開 工等語，已於前述，足認系爭合建工程並非無法進行，自無 系爭合建分售契約第17條第1項、系爭合建分屋契約第16條第 1項所稱「致本合建案無法進行」之情形。從而，原告依系爭 合建分售契約第17條第1項、系爭合建分屋契約第16條第1項 ，主張解除系爭合建分售契約及系爭合建分屋契約，請求被 告返還岳泰公司1億5,000萬元、返還岳達公司5,000萬元，及 賠償岳泰公司所受損害7,436萬7,526元、所失利益3億2,788 萬8,137元，賠償岳達公司所受損害1,865萬6,650元、所失利 益5億2,372萬4,400元等情，為無理由，應予駁回。四、綜合上述，本件就系爭合建分售契約、第一次修訂協議書及



系爭分建分屋契約中所稱自102年7月29日起2年6個月內開工 ，此一工程期間，應扣除系爭合建分售契約第7條第2項、系 爭合建分屋契約第7條第2項所定審查評估期間，故被告等人 以原告未於102年7月29日簽約起2年6個月開工為由，解除系 爭合建分售契約、系爭合建分屋契約，被告前開解除契約之 意思表示，難認符合兩造契約之約定，應不生效力。惟原告 主張依系爭合建分售契約第17條第1項、系爭合建分屋契約 第16條第1項，請求被告返還岳泰公司1億5,000萬元、返還 岳達公司5,000萬元，及賠償岳泰公司所受損害7,436萬7,52 6元、所失利益3億2,788萬8,137元，賠償岳達公司所受損害 1,865萬6,650元、所失利益5億2,372萬4,400元等情，因原 告未踐行定期催告被告改善，原告解除契約難認有據，又原 告復未舉證證明系爭合建工程有何無法進行之情形，從而原 告前開主張，難認有理，應予駁回。而原告之訴既經駁回， 其假執行之聲請，即失所附麗，應併予駁回之。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與所舉證據，核 與本件判決結果不生影響，爰不再逐一論駁，併此敘明。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　109 　年　　8 　　月　　20　　日 民事第一庭 法　官　 賴淑萍
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　　　　　　中　　華　　民　　國　　109 　年　　8 　　月　　20　　日　　　　　 書記官 黃怜瑄