給付工程款等
臺灣臺北地方法院(民事),建字,107年度,366號
TPDV,107,建,366,20200227,1

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　　107年度建字第366號
原　　　告　競日消防工程股份有限公司

法定代理人　周興國　
訴訟代理人　高靜怡律師
被　　　告　登威營造有限公司

法定代理人　曾吉松　
訴訟代理人　吳賜村　
　　　　　　吳雅雯　
　　　　　　林信和律師
　　　　　　呂明訓律師
上列當事人間請求給付工程款等事件，本院於民國109年1月17日
言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應給付原告新臺幣壹佰參拾陸萬玖仟玖佰玖拾壹元，及自民國一百零七年八月二十三日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔百分之四十二，餘由原告負擔。本判決第一項於原告以新臺幣肆拾伍萬柒仟元為被告供擔保後，得假執行；但被告如以新臺幣壹佰參拾陸萬玖仟玖佰玖拾壹元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面
一、按當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律 關係而生之訴訟為限。前項合意，應以文書證之。民事訴訟 法第24條定有明文。本件依卷附兩造簽訂之合約書第11條第 4 項約定：「因本契約所生之爭議，三方合意以台北地方法 院為第一審管轄法院。」（見本院卷一第17頁），兩造合意 以本院為第一審管轄法院，是本院就本件訴訟有管轄權。二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張 或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第25 5 條第1 項但書第3 款定有明文。查原告起訴時聲明第1 項 為：「被告應給付原告新臺幣（下同）329 萬9,632 元，及 起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按週年利率5%計算 之利息。」（見本院卷一第11頁），嗣於本院民國108 年1 月11日言詞辯論期日變更前揭聲明為：「被告應給付原告32 9 萬9,631 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按



週年利率5%計算之利息。」（見本院卷一第291 頁），核屬 減縮應受判決事項之聲明，於法尚無不符，應予准許。貳、實體方面
一、原告主張：兩造、訴外人沅達水電工程有限公司（下稱沅達 公司）前於106 年2 月10日簽訂「樟樹D/S 新建工程消防設 備合約書」（下稱系爭契約），約定被告向原告購買消防設 備，並由原告負責「樟樹D/S 新建工程消防設備」之安裝及 施工（下稱系爭工程），合約總價1,391 萬2,500 元（含稅 ），其中設備款佔813 萬2,825 元，安裝與施工款佔577 萬 9,675 元。依系爭契約第9 條第1 至3 項約定，被告應於送 審通過給付設備款20% 、貨到工地給付設備款70% 、設備經 業主即台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）查驗後，給 付剩餘10% 。另就系爭工程之安裝施作款，依系爭契約第9 條第4 項約定按月估驗計價給付至總工程款95% ，剩餘5%保 留款待業主驗收合格後給付。又系爭工程已竣工，並於107 年6 月7 日經苗栗縣政府消防局查驗合格。被告應給付原告 全部款項。然被告迄今尚欠設備款67萬7,506 元、安裝與施 工款241 萬2,223 元、追加款7 萬1,530 元及保留款13萬8, 372 元（共計329 萬9,631 元）。爰依系爭契約第8 條、第 9條約定訴請被告給付，並聲明：㈠、被告應給付原告329萬 9,631元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年 利率5%計算之利息。㈡、願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：
㈠、就兩造簽定系爭契約，工程期間合意追加7 萬1,530 元，被 告已付1,068 萬4,399 元，尚欠設備款67萬7,506 元、安裝 與施工款241 萬2,223 元、追加款7 萬1,530 元、保留款13 萬8,372 元，共計329 萬9,631 元尚未給付原告一情，被告 並不爭執。
㈡、惟系爭契約第5 條約定原告交付設備期限為106 年5 月31日 ，且應於106 年8 月31日前會同業主測試完成。詎被告於10 6 年3 月22日支付設備型錄送審通過款162 萬6,565 元後， 原告毫無作為，經被告於106 年4 月22日發函催促，始進行 設備訂購，導致消防設備遲於106 年9 月15日進場。另就系 爭工程安裝與施工方面，CO2 全區火警完工測試遲至107 年 2 月5 日完成，於107 年3 月6 日仍有消防會勘、CO2 藥劑 釋放測試等工作未完成。系爭工程最後一項自動滅火系統CO 2 放射濃度第3 次複驗之測試缺失改善，遲至107 年7 月20 日完成，經業主台電公司於107 年8 月2 日確認結案遲延32 3 天（106 年8 月31日至107 年7 月20日）。依系爭契約第 6 條約定，系爭工程遲延每1 日應扣罰合約總價千分之3 ，



原告遲延323 日已超過違約金扣罰上限265 萬元，被告可依 該約定請求原告賠償265 萬元。此外，因原告遲延完成系爭 工程，被告遭業主台電公司計算第一期工程逾期33.5日，扣 罰1,005 萬元；第三期工程逾期67日，扣罰67萬元，被告依 民法第231 條第1 項、第502 條第1 項規定可請求原告賠償 。則原告對被告負有前述265 萬元、1,005 萬元、67萬元之 債務，與被告本件所負329 萬9,631 元債務抵銷後，原告已 無餘額可請求。
㈢、聲明：⒈原告之訴及假執行聲請均駁回。⒉如受不利判決， 願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執事項（見本院卷二第47-48頁）：㈠、兩造於106 年2 月10日與沅達公司共同簽訂「樟樹D/S 新建 工程消防設備」契約（即系爭契約）。約定契約總價1,391 萬2,500 元（含稅），設備款為813 萬2,825 元、安裝與施 工款577 萬9,675 元，工程期間兩造並合意辦理追加款7 萬 1,530元。
㈡、「消防工程詳細表」（被證1 ，本院卷一第82至84頁）、「 第13901 章變電所消防工程」（被證20）為系爭契約之附件 ，構成契約內容一部。
㈢、苗栗縣政府消防局於107 年6 月7 日通知台電公司系爭工程 消防安全設備竣工查驗符合規定（被證6）。
㈣、被告就系爭契約已實際付款1,068 萬4,399 元，尚欠消防設 備款67萬7,506 元、安裝與施工款241 萬2,223 元、追加款 7 萬1,530 元、工程保留款13萬8,372 元，共計329 萬9,63 1元。
㈤、原告106 年3 月22日收受被告簽發發票日為106 年5 月31日 、票號PM0000000 號、金額162 萬6,565 元之支票（即設備 型錄送審通過款項）。
㈥、被告分別於105 年11月24日、105 年12月28日、106 年2 月 10曰、106 年3 月10日、106 年3 月29日、106 年6 月20日 送件台電公司辦理消防設備型錄審查，106 年7 月3 日經台 電公司中區施工處核定。
㈦、106 年10月20日被告送件審查消防系統設備（緊急照明燈具 、火災警鈴型號變更）、106 年11月15日送件審查消防系統 設備（C02 控制盤新增LED 顯示器及標示牌尺寸變更）。㈧、106 年7 月15日水電消防會議決議內容第12項記載：消防設 備進場及安裝時間（機械部分）「0000000 決議項目1.預定 9 月30日進場」。
㈨、本件消防設備進場時間為106年9月15日。四、兩造爭執事項（見本院卷二第48頁）：




㈠、兩造就系爭契約第5 條所定之履約期限，嗣有無合意變更？㈡、原告依上開條文，所應完成之測試項目為何？㈢、原告何時完成上項測試？是否逾約定期限？逾期日數若干？㈣、若原告給付遲延，該遲延是否不可歸責原告？應展延日數為 何？
㈤、若原告給付遲延，該遲延與被告遭台電公司扣罰1,005 萬元 、67萬元間，有無因果關係？
㈥、系爭契約第6 條逾期責任之約定，是否僅指逾期交貨行為？ 抑或包含逾期完工行為？
㈦、被告依系爭契約第6 條約定請求原告賠償逾期罰款265 萬元 ，有無理由？
㈧、被告主張依民法第231 條第1 項、第502 條第1 項規定請求 原告賠償1,072萬元，有無理由？
五、得心證之理由：
㈠、按二人互負債務，而其給付種類相同，並屆清償期者，各得 以其債務，與他方之債務，互為抵銷。抵銷，應以意思表示 ，向他方為之。其相互間債之關係，溯及最初得為抵銷時， 按照抵銷數額而消滅，民法第334 條第1 項、第335 條第1 項定有明文。
㈡、本件被告就系爭契約已付款1,068 萬4,399 元，尚欠消防設 備款67萬7,506 元、安裝與施工款241 萬2,223 元、追加款 7 萬1,530 元、工程保留款13萬8,372 元，共計329 萬9,63 1 元未付此節不予爭執（見不爭執事項第4 點），僅抗辯原 告依系爭契約第6 條約定對被告負有逾期罰款265 萬元債務 、依民法第231 條第1 項、第502 條第1 項規定對被告負有 1,005 萬元、67萬元之債務等語，本院自應就被告之抵銷抗 辯有無理由分別予以審酌，合先敘明。
㈢、被告不得依系爭契約第6 條請求原告賠償逾期違約金265 萬 元：
１、按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之 辭句，民法第98條定有明文。又解釋契約，固須探求當事人 立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表 示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更 為曲解（最高法院17年台上字第1118號裁判意旨參照）。經 查，系爭契約第6 條約定：「若丙方未能如期配合工地需求 進度交貨，造成延誤至始甲方被罰款，應按逾期日數，每逾 一日由甲方扣罰合約總價（未稅）仟分之三之違約金，但逾 期罰款以20%為上限。若丙方依甲方或乙方所指定日期到貨 ，甲方或乙方因故無法讓設備進場，甲方應付設備運費與每 日倉租費並應依約支付總價50%之設備款項給丙方。剩餘30



%之設備款項，其中20%應依第九條第㈡項規定給付尾款依第 九條第㈢項規定付款。」等語（見本院卷一第16頁）。依上 開約定之文義，兩造係先約定原告逾被告指定日期「交貨」 ，即應按日扣罰；復約定被告因故無法讓「設備進場」時， 應給付「倉租費」，並支付50%之「設備款項」，其餘「設 備款項」，則依系爭契約第9條第2項「貨到工地」、第3項 「設備經業主查驗」之付款條件予以給付，循此以觀，顯然 上開約定內容係專門針對「設備交付」所定，即係專為設備 進場時程所為之規範，與系爭工程施工或設備安裝無涉。是 系爭契約第6條逾期責任之約定範圍僅限於原告逾期交貨之 行為，始有適用。被告抗辯該約定可適用於原告逾期完工之 扣罰，當不可採。
２、又查，被告於本件言詞辯論期日，已明確陳稱本件不主張原 告逾期交貨之違約罰金，僅主張系爭工程逾期完工之罰款等 語（見本院卷一第426 頁），而無論系爭工程逾期完工與否 ，均無系爭契約第6 條之適用，業如前述，則被告依該約定 主張原告應給付被告265 萬元之逾期罰款此節，自難認有理 。
㈣、就系爭工程是否可歸責原告致逾期完工，使被告受損害1,00 5 萬元、67萬元部分：
１、原告依系爭契約第5 條應完成之測試，係指CO2 藥劑釋放測 試以外之系統性測試（即CO2 全區火警完工測試）： 本件被告主張依系爭契約第5 條約定，原告應於106 年8 月 31日前完成CO2 藥劑釋放測試，其遲至107 年7 月20日完成 ，逾期完工323 日此節，為原告所否認，主張上開約定期限 僅為原告施作之設備進行系統測試之期限，至CO2 藥劑釋放 測試，則非上開期限內應完成之項目等語。經查，系爭契約 第5 條後段約定：「…106 年8 月31日以前會同業主測試完 成。」等語（見本院卷一第16頁），並未詳列應會同台電公 司測試之內容。惟觀諸系爭契約詳細價目表（見本院卷一第 84頁），其中項次壹、九、(七十八)之「消防工程CO2配管 檢測費用」，與CO2藥劑釋放測試（即檢測配管釋放出之CO2 濃度）屬同一概念；該項目又與價目表之項次壹、九、(七 十四)所載之「系統測試」，分別獨立編列，可認該2種測試 ，性質與意義並非相同。再參系爭契約第4條第6項約定：「 CO2藥劑釋放測試：僅在消檢會勘時做氣體釋放測試，乙方 需委請業主驗收人員會同審查CO2氣體濃度測試驗收。丙方 負責消檢當日釋放CO2藥劑之鋼瓶再填充及水壓測試。」等 語（見本院卷一第15頁），足見兩造僅於最終會同苗栗縣政 府消防局進行會勘時，方須進行CO2藥劑釋放測試。而苗栗



縣政府消防局所進行之消防會勘測試，實為包含建築、機電 、空調、消防等各工種所為之整體總測試，故原告雖負責機 電工程中之消防工程，然其無從控管其他工程之進度，則苗 栗縣政府消防局進行消防會勘測試之時間點，自非原告所得 左右。衡諸常情，兩造即無將此測試約定作為原告完工期限 之理。另查，台電公司係於107年1月24日進行「CO2全區火 警完工測試查驗」，並認部分項目與契約約定不符，經改善 後，台電公司再於107年2月3日進行第1次查證，並依現場複 驗之結果認定「可結案」等情，有台電公司107年1月24日工 程改善通知單在卷可稽（見本院卷一第265頁），足認於通 過「CO2全區火警完工測試」後，原告應會同業主進行之竣 工測試業已履行完畢。嗣後多次進行之CO 2放射濃度測試之 查驗、複驗，均與結案與否無關，此由107年6月28日之工程 改善通知單就「處理結果確認」欄位，業主均空白未紀錄勾 選，即足明悉（見本院卷一第95頁）。循此，原告主張系爭 契約第5條後段所定應完成測試之項目，僅係針對原告施作 安裝之設備進行之全面系統測試（即契約詳細價目表項次壹 、九、(七十四)所載之「系統測試」或上開「CO2全區火警 完工測試」），並不包含CO2藥劑釋放測試，當屬可採。２、原告應完成全面系統測試之期限為106 年10月31日： 查系爭契約第5 條固記載「106 年8 月31日以前會同業主測 試完成」之約定（見本院卷一第16頁），然按當事人互相表 示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立，民法 第153 條第1 項定有明文。本件原告承作之系爭工程僅為消 防部分，其設備施作與安裝，與土建、水電配線等工項休戚 相關，故依工程慣例，原告進行全面系統測試之期限，即不 無可能於簽約後，再由兩造視現場實際工程進度而合意變更 、甚至展延。而原告係於106 年8 月31日正式提出自動滅火 系統設備工安裝詳細進度表與被告，該進度表記載系爭工程 將於106 年10月31日全部進行測試完成此情，有被告於107 年1 月22日所發107 威（變電所）字第6 號函暨函附該進度 表附卷可考（見本院卷一第115-116 頁），堪認原告於兩造 締約後，另提出以106 年10月31日為完工期限，並經被告同 意。本件原告應完成全面系統測試之期限，自應以106 年10 月31日為基準。
３、原告係於107 年2 月3 日完成上項測試，逾期95日：①、系爭契約第5 條所定「會同業主完成測試」之內容係CO2 全 區火警完工測試，不包含CO2 藥劑釋放測試，已詳述如前。 又依台電公司107 年1 月24日CO2 全區火警完工測試之工程 改善通知單處理結果確認欄記載：「處理結果評估：第1 次



查證：107 年2 月3 日；查證結果：可結案。」（見本院卷 一第265 頁），可徵台電公司107 年1 月24日就CO2 全區火 警完工測試開立之工程改善通知單所列各項缺失，已由原告 於107 年2 月3 日前改善完成，經台電公司於107 年2 月3 日現場查驗後認為已可結案，則原告係於107 年2 月3 日完 成全面系統測試，足堪認定。被告抗辯原告係於107 年2 月 5 日完成CO2 全區火警完工測試云云，無非係以工程改善通 知單檢驗部門用印日期為依據，然該用印日期係業主內部行 政程序完成之日期，要非實際查驗完成之日，是被告此部分 抗辯，自非有理。
②、次查，原告應於106 年10月31日完成全區火警完工測試，惟 其遲至107 年2 月3 日始完成，是原告逾期95日（106 年10 月31日至107 年2 月3 日）完成測試，已臻明確。４、原告之給付遲延可歸責於原告：
①、按因不可歸責於債務人之事由，致未為給付者，債務人不負 遲延責任。民法第230 條定有明文。不可歸責於債務人之事 由致未為給付者，債務人雖不負遲延責任，但不可歸責於債 務人之事由，應由債務人負舉證之責（最高法院21年上字第 1956號判例）。本件原告固主張因被告預埋管線錯誤致原告 施工遭遇障礙，經原告多次向被告反映預埋管線與圖說不符 等錯誤，被告遲至106 年7 月15日水電消防會議後始進行查 線改正；設備進場後復因被告指示錯誤導致CO2 管線施作與 圖說不符，被告方追加請原告施作CO2 管線修正工程；又現 場現場結構體與圖面不符，致系爭工程迄106 年12月7 日前 無法施作完畢；另被告迄106 年12月26日仍未指示系爭工程 採何種CO2 非破壞性檢測方式，原告無從會同業主測試云云 ，無非提出聯絡單、會議紀錄、函文等件為其論據（見本院 卷一第163 至217 頁），惟查，依原告106 年2 月23日、同 年3 月27日、同年4 月24日、同年5 月4 日、同年5 月15日 聯絡單及106 年7 月29日會議紀錄所示（見本院卷一第163 至183 頁），固可知系爭工程存有平面圖無法對應、CO2 管 線錯誤、現場與圖說不符等情形，惟消防設備係於106 年9 月15日始進場（見不爭執事項第9 點），則前開平面圖問題 為原告設備進場前所發生，於原告之安裝與施工自不生影響 。又依原告自行於106 年8 月31日提出之施工安裝詳細進度 表（見本院卷一第115 至116 頁），原告應於106 年10月31 日前完成系統測試及校正，而原告提出該詳細進度表既均在 上開聯絡單及會議紀錄之後，於規劃排程時理應已將各該障 礙事由考量在內，自難認原告得再以平面圖無法對應、CO2 管線錯誤、現場與圖說不符等事由主張展延工期。



②、按債務人在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責 。但債務人證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在 此限。觀之民法第231 條第2 項規定即明。依此法意，債務 人遲延中，除證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者外， 仍應負責。則因可歸責於債務人之事由，發生逾期完工情事 ，即應負逾期責任，此逾期責任之效果並不因債務人遲延中 有無法工作事由而免除（最高法院108 年台上字第537 號判 決參照）。經查，本件消防設備於106 年9 月15日進場後， 原告於106 年12月4 日始向被告反映3 樓電纜整理室及1 樓 二號配電變壓器室CO2 配管，台電公司查驗與圖面不符，並 經被告指示辦理追加修改圖面後送台電公司圖面審查等節， 固有兩造往來函文存卷可憑（見本院卷一第209 至215 頁） ，然原告應於106 年10月31日完成全區火警完工測試，業如 前述，則於106 年12月4 日原告發現上開問題之際，已陷於 給付遲延，揆諸上揭說明，其逾期責任並不因遲延中有無法 工作事由而免除，原告再行主張遲延不可歸責原告而應展延 工期云云，洵屬無據。
５、原告逾期完工與被告遭台電公司扣罰第一期工程罰款1,005 萬元間有相當因果關係：
系爭工程逾期完工95日此情，業經審認如前。復依台電公司 108 年5 月8 日中區字第1083510889號函、第二十四次工程 部份款核付書、工程結算驗收證明書所載（見本院卷二第21 -23 頁、第419 頁），可知被告第一期工程完工期限，業經 台電公司核准展延至107 年1 月3 日，經展延後被告仍遲延 33.5日，遭台電公司扣罰第一期罰款1,050 萬元。又觀諸台 電公司107 年1 月31日中區字第1073510104號函說明三：「 查本工程第1 期預定竣工日為106 年12月1 日，迄今工程雖 已近完工，惟後期附屬機電單機及系統測試之複雜性、變數 無法掌握，貴公司亦無法保證可完成日期，所允諾於107 年 1 月13日前完成土建工程、各單機及系統測試亦未達成，故 無法確認第1 期可竣工時程，本處為確保契約規定逾期違約 金之債權，依規定於工程估驗款內預先暫扣逾期違約金，仍 請貴公司加派人力積極趕工，以期提早報竣。」等語（見本 院卷一第479 頁），可知原告所負責之消防機電工程未能完 成系統測試，確屬台電公司扣罰第1 期違約金之理由之一， 兩者間有因果關係至明。
６、被告遭台電公司罰款1,005 萬元，原告應賠償其中144 萬54 0 元：
①、按債務人遲延者，債權人得請求其賠償因遲延而生之損害， 民法第231 條第1 項著有規定。次按民法第217 條第1 項規



定，損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠 償金額或免除之。此項規定之適用，原不以侵權行為之法定 損害賠償請求權為限，即契約所定之損害賠償，除有反對之 特約外，於計算賠償金額時亦難謂無其適用，且此項基於過 失相抵之責任減輕或免除，非僅視為抗辯之一種，亦可使請 求權全部或一部為之消滅（最高法院54年台上第2433號判決 意旨參照）。
②、查原告雖有遲延情事，然依台電公司前開函文意旨，已徵被 告承攬之土建工程於107 年1 月31日亦未完成。稽之被告提 出之施工日誌（見本院卷二第175 至212 頁），其於107 年 1 月4 日起至同年月31日止，仍有滲透型陰井修飾、西側土 方回填及整地、東側滲透區整理、滲透型明溝、通信及馬達 、噴灌系統、庭園燈、室內油漆等土建工項持續施作，自10 7 年2 月1 日起始進行竣工準備（即室內清潔及油漆修補及 植栽補植及養護等），堪認107 年1 月4 日至同年月31日之 第1 期工程遲延，應由兩造同負遲延責任；107 年2 月1 日 至同年月3 日之遲延，應由原告單方負責。至107 年2 月3 日原告既已完成測試，107 年2 月4 日後之工程遲延，自與 原告無涉。
③、再者，第一期工程每日逾期違約罰款為30萬元此節，有被告 與台電公司間之本工程特訂規定附卷可考（見本院卷一第11 1 頁）。而共計33.5日之逾期當中，107 年1 月4 日至31日 （計28天）兩造均有責任，業如前述，是兩造賠償金額之分 攤，應依台電公司與被告間之承攬契約中土建工程與消防工 程之金額比例分攤為適當。又此2 類工程金額分別為土建： 2 億886 萬1,042 元、消防：1,436 萬4,458 元，業據被告 提出契約詳細價目表為憑（見本院卷二第230-283 頁），比 例約為14.54 比1 ，故原告該期間應賠償之金額計為54萬54 0 元【計算式：30萬元×28天÷（14.54 ＋1 ）×1 ＝54萬 540 元】。另自107 年2 月1 日至同年月3 日（計3 天）純 屬原告責任範圍，應賠償金額計為90萬元（計算式：30萬元 ×3 天＝90萬元），其餘期間之罰款，原告則毋庸賠償。從 而，被告此部分可請求原告賠償之金額計為144 萬540 元（ 計算式：54萬540 元＋90萬元＝144 萬540 元）。７、原告遲延取得消防查驗核准函與被告遭台電公司扣罰第三期 工程罰款67萬元間有相當因果關係：
經查，被告就第三期工程應於開工日（107 年2 月23日）起 120 日曆天（107 年6 月22日）完成，而被告遲至107 年8 月29日始完成第三期工程，遭台電公司以逾期67天為由扣罰 67萬元等節，有第二十四次工程部份款核付書、開工報告表



、竣工報告表、工程結算驗收證明書等件為憑（見本院卷二 第23頁、第419 頁、卷一第105-107 頁），此部分被告之主 張自與事實相符。又被告抗辯原告取得苗栗縣政府消防局之 消防核准函延誤，導致被告取得使用執照及綠建築標章因此 延誤，故遭業主台電公司扣罰67萬元等語，為原告否認。查 系爭契約第4條第5項約定：「協助消防會勘：⑴乙方主導， 丙方配合辦理消防會勘，包含文件整合、申請程序、現場會 勘、工作相關之竣工圖，並支援相關人力協助會勘，乙方應 全力整合。⑵消防會勘之缺失改善事項，依各自負責工作內 容自行處理。⑶丙方委請消防設備師協助消防現場監造、安 裝，並協助以方整合消防竣工勘驗所需文件。」等語（見本 院卷一第15頁），可知消防會勘之辦理係由機電包沅達公司 主導，原告應配合辦理，缺失部分則依各自負責工作內容處 理。再參苗栗縣政府消防局107年6月7日苗消預（自）字第 1070000304號函、消防安全設備查驗紀錄表（見本院卷一第 103頁、卷一第481至484頁），可知系爭工程於107年2月23 日進行第一次消防竣工查驗，107年6月6日進行第五次查驗 始通過，歷時104天，逾一般工程實務上消防竣工查驗申請 通常之時程甚遠。而被告取得消防核准函後距第三期工程完 工期限僅10餘天，自無可能期待被告於預定完工期限內完成 剩餘工作，應認被告第三期工程之遲延與遲延取得消防核准 函間，確有相當因果關係。
８、被告遭台電公司罰款67萬元，原告應賠償其中48萬9,100 元 ：
本院審酌歷次消防安全設備查驗紀錄表查驗結果欄之內容（ 見本院卷一第481 至484 頁），認除第一次申請係因相片未 檢附外，第二至四次申請均係因原告未配合或設備缺失所致 ，堪認第一次申請未通過，應歸責於主導消防竣工查驗之沅 達公司；第二至四次申請未通過，則係原告本身因素或設備 因素，應由原告承擔。是以，本件消防竣工查驗期間之104 天（即107 年2 月23日至107 年6 月6 日），其中第一次查 驗日即107 年2 月23日至第二次紙本收件日即同年3 月22日 止（見本院卷第103 頁），此28日遲延屬沅達公司責任；10 7 年3 月23日至107 年6 月6 日計76日，屬原告責任。則原 告責任佔消防竣工查驗天數104 日中之73 %（計算式：76日 ÷104 日×100%＝73% ），按此比例計算，被告得請求原告 賠償之金額為48萬9,100 元（計算式：67萬元×73% ＝48萬 9,100元）。
９、準此，被告依民法第231 條第1 項規定請求原告賠償因給付 遲延所生之損害，於192 萬9,640 元之範圍內（計算式：第



一期罰款144 萬540 元＋第三期罰款48萬9,100 元＝192 萬 9,640 元），為有理由。
㈤、從而，本件被告不爭執尚欠原告工程款329 萬9,631 元，經 與原告上開所負損害賠償債務192 萬9,640 元抵銷後，原告 對被告尚有136 萬9,991 元債權存在（計算式：329 萬9,63 1 元－192 萬9,640 元＝136 萬9,991 元）。是原告此範圍 內所請，應予准許。
㈥、末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經 其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權 人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他 相類之行為者，與催告有同一之效力。遲延之債務，以支付 金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。 應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年 利率為百分之五，民法第229 條第2 項、第233 條第1 項前 段、第203 條分別定有明文。本件係以支付金錢為標的，且 給付無確定期限，兩造復未約定遲延利息利率，則原告以本 件起訴狀繕本之送達請求被告給付尾款，已生催告效力，原 告依上揭法律規定，請求自起訴狀繕本送達翌日即107 年8 月23日（見本院卷一第37頁）起至清償日止，按法定利率即 週年利率5%計算之利息，於法並無不合。
六、綜上所述，原告依系爭契約第8 條、第9 條約定，請求被告 給付136 萬9,991 元，及自起訴狀繕本送達翌日即107 年8 月23日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由 ，應予准許。逾此範圍之請求，則屬無據，應予駁回。又兩 造分別陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，就原告 勝訴部分，核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額准許之。 至原告敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經 核於判決結果不生影響，爰不逐一論駁，附此敘明。八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 109 年 2 月 27 日
工程法庭 法 官 蔡牧容
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 109 年 2 月 27 日
書記官 周芳安