政府採購法
臺北高等行政法院(行政),訴字,107年度,971號
TPBA,107,訴,971,20190822,1

臺北高等行政法院判決
107年度訴字第971號
108年7月25日辯論終結
原 告　磐東營造股份有限公司


代　表　人　林仁發（董事長）
訴訟代理人　李文傑律師
複 代理 人 李家豪律師
訴訟代理人　詹仕沂律師
嚴勝曦律師
被 告　新竹縣政府環境保護局

代　表　人　羅仕臣（代理局長）
訴訟代理人　許家銘
溫隆懋
劉吉峯
上列當事人間政府採購法事件，原告不服行政院公共工程委員會
中華民國107年6月1日訴1060370號採購申訴審議判斷，提起行政
訴訟，本院判決如下：
主 文
申訴審議判斷、異議處理結果及原處分均撤銷。訴訟費用由被告負擔。
　　事實及理由
一、程序事項：
㈠行政訴訟法第111條第1項規定，訴狀送達後，原告不得將原 訴變更或追加他訴。但行政法院認為適當者，不在此限。原 告原起訴聲明：申訴審議判斷及原處分均撤銷。嗣於本院民 國107年12月12 日準備程序變更其聲明為：申訴審議判斷、 異議處理結果及原處分均撤銷。本院認屬適當，應予准允。 ㈡被告代表人原為黃士漢，於訴訟進行中變更為羅仕臣，有被 告機關網頁資料在卷可稽，現據新任代表人羅仕臣具狀聲明 承受訴訟，核無不合，應予准許。
二、事實概要：
原告參與被告101年12 月辦理之「司馬庫斯部落水質改善示 範工程」（下稱系爭工程）採購案，得標後與被告於101 年 12月21日簽訂「司馬庫斯部落水質改善示範工程合約書」（ 下稱系爭契約），並於103年3月25日驗收完畢。後被告認為 原告未依系爭合約履行保固期間操作維護責任，且無相關操 作維護紀錄，以106年8月31日環水字第1060002200號函（下



稱原處分）通知依政府採購法第101條第1項第9 款「驗收後 不履行保固責任」事由刊登政府採購公報。原告不服，提出 異議，被告以106年10月16日環水字第1060016689 號函（下 稱異議處理結果）維持原處分。原告提出申訴，仍遭申訴審 議判斷駁回，遂提起本件訴訟。
三、原告主張：
㈠被告混淆代操作與保固義務之不同，且系爭工程設備之損壞 不可歸責於原告，非保固範圍：
1.依系爭契約第2條㈠5.⑴及第16 條㈡、㈢、㈣前段文義，保 固期內發現之瑕疵，應由廠商於機關指定之合理期限內負責 免費無條件改正。逾期不為改正者，機關有權主動改正，僅 所需費用由廠商負擔或向廠商追償。惟若屬不可歸責於廠商 之事由所致瑕疵者，應由機關負擔改正費用。因此，無論瑕 疵是否可歸責於廠商，機關皆負有主動改正之義務，僅所需 費用是否應由廠商負擔而已。申訴審議判斷竟將上開契約條 款解釋為原告應主動負責免費改正瑕疵，非可歸責於原告之 事由所致瑕疵者，亦應由原告代為修復，費用報請招標機關 負擔等等，顯已曲解系爭契約約定，任意增加原告之契約義 務。
2.所謂保固，依據中文大辭典定義，一為保守險固之地；二為 承辦工程，立限以保之，謂保證其堅固也。依據教育部編撰 之國語辭典，所謂保固，係指承攬工程之人訂定期限，保證 此項工程於期限內，若有損壞，願負責賠償修理之意。換言 之，「保固」一詞，係由工程建造人對於其所完成之工程， 所衍生之後續擔保行為之意。經過交易制度之長期演進後， 以政府採購法為例，現所謂保固之核心內涵，應係指工作物 於保固期限內出現之瑕疵，除契約另有約定外，工程承攬人 需負起維修之責。依被告106年11月17日環水字第106002081 0號函檢附之陳述意見書，係以「本案3年代操作部分原告均 未完整提出相關操作記錄佐證，顯見原告未依約履行系爭工 程3年代操作」之理由，依政府採購法第101條第1項第9款裁 罰原告。然依上開保固之意義，足明被告將契約履行與保固 責任混淆。
3.原處分說明欄第1 點載明「廠商於驗收後不履行保固責任」 ，認原告有政府採購法第101條第1項第9款情事，復於第2點 稱「本工程於驗收後訂有3年保固及3年代操作，廠商未依約 履行保固期間操作維護責任，且無相關操作維護紀錄可供佐 證」，足見保固與代操作屬不同契約義務，被告誤解保固責 任之內涵，將代操作與保固混為一談，逕認被告驗收後不履 行保固責任，實有違誤。此觀系爭契約第2條及第15條之1規



定操作、維護資料及訓練之內容有「例行維護作業程序及時 程表」、「操作維護所需之機具、儀器及備品數量」等，應 可認所謂代操作僅係代被告為例行性之維護保養工作而已。 保固則約定於第16條，係規範保固期間內所生瑕疵應如何改 正之問題。代操作與保固之內涵迥然不同，代操作至多為系 爭工程在正常運作下所生耗損之維護、保養，而保固則屬瑕 疵改正之範疇。由系爭契約第14條保固保證金之規定，原告 繳納保固保證金45萬元係用於抵償原告未履行第16條義務時 所生之改正費用，與代操作無關。再依被告提出之總表臚列 工作項目「直接工程費」、「間接工程費」與「3 年代操作 」，其中3 年代操作之金額個別獨立，工料含「電費、人員 維護費、零件保養更換、植栽維護費、污水收集管線維護」 ，益可證代操作確實僅為例行耗損之保養維護，與保固不同 。倘如被告所稱未履行代操作即屬未履行保固責任，則被告 大可逕為動支保固保證金，又或謂二者屬同一項目，則直接 工程與間接工程理應不屬於原告之保固契約義務內，足認被 告主張與事實不符。
4.所謂保固期間，係指契約約定在通常使用情形下，保證於一 定年限內，維持相當品質的約款，保固範圍應僅限於因可歸 責於承包廠商之事由所造成之瑕疵，至於可歸責於業主、第 三人或不可抗力造成之損害，則不在保固範圍內，應由業主 自行負擔修復費用。保固責任雖亦要求承包廠商於保固期內 負責修復包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規 定等瑕疵，惟該義務係依據契約條款而來，且依上開保固之 定義，承包廠商僅就可歸責於自身之事由始負保固之責。是 保固之目的，在於使契約當事人一方取得較法定物之瑕疵擔 保更為有利之地位，但因其仍為契約條款之一部分，應屬契 約中之擔保約款。系爭契約第16條㈡及㈥有關「保固」之含 義，均係以可歸責於廠商即原告本身事由所造成之瑕疵，始 屬保固範圍，其他可歸責於機關、第三人或不可抗力造成之 損害，不在保固範圍。系爭工程設備於保固期間內，每每受 到司馬庫斯部落人為破壞。104年1月7 日協調會中，司馬庫 斯部落發展協會自承「部落將生態池填平」、「部落大車經 過造成管線維修孔損壞」、「水泥路面經大車壓過後損壞」 及「將採取更大抗議動作」等，有被告104年1月32日環水字 第1040001207號函所附會議記錄可證，該部落宣稱「將採取 更激烈手段及A、B區電力控制盤體及B 區生態池屬人為故意 破壞及不當使用」等，亦有原告 104年3月25日磐司（104） 字第104032501 號函可憑，顯見系爭工程設備遭第三人刻意 破壞，應屬滅失，而非瑕疵，顯非可歸責於原告所致，並非



保固範圍。惟被告卻執意以此作為原告履行保固責任之依據 ，係增加契約所無約定之契約責任。
5.自系爭工程驗收完成後6 個月期間，原告均依約代為操作， 此由被告自103年8月13日始以環水字第1030014244號函通知 原告污水處理設施槽體有破損等情自明。故申訴審議判斷認 自103年3月25日保固起算日起至103年8月13日約4 個多月時 間，原告未改正槽體破損，未盡維護保養及保固責任等等， 純屬臆測，與事實不合。由兩造往來函文內容可知被告對於 系爭工程缺失均屬人為破壞等情，知之甚詳，此由被告曾對 破壞系爭工程之司馬庫斯部落族人提出刑事告訴亦明。司馬 庫斯部落族人之所以對系爭工程一再破壞，係肇因於被告工 程規劃設計時，未妥善溝通，致部落對工程意見不一，族人 多次擅自關閉電源，致相關設備無法正常運轉、破壞工程結 構及設備（含槽體及水管等）、毀損電力控制盤體，甚至將　　生態池填平等。原告發現後主動向被告反應，被告多次邀請　　司馬庫斯部落及原告召開協調會，均無明確結論，且部落均 未切實遵守會議共識，因系爭工程不斷遭受破壞，依約不應 由原告保固，被告一再要原告自費修復，原告無力負擔，迫　　於無奈始向被告申請中止代操作，卻遭被告拒絕，公司營運　　已大受影響。期間，原告基於對系爭工程之重視及確實履約　　之誠意，配合被告要求，將原有系統功能陸續修復完成。司　　馬庫斯部落亦曾自行修繕系爭工程。原告先後於106年1月23 日、2月22日、3月17日函報改善情形，被告收受上開函文後 ，未曾表示系爭工程仍無法正常操作達系統原設計目標，申 訴審議判斷認定系爭工程仍無法正常操作達系統原設計目標 ，結構物亦未提供瑕疵改正報告及運轉記錄，無法認定原告 已完成維修改正之保固責任等等，實無憑據。
㈡縱認未履行代操作義務等同未履行保固責任，被告未探究是 否屬保固責任範圍，亦未先行動支保固保證金，逕作成原處 分，已違反比例原則：
1.依104年1月7 日協調會會議紀錄，司馬庫斯部落發展協會自 承「部落將生態池填平」、「生態池復原後仍會有死水等問 題，且其功效不大，建議不要復原，避免相同問題再次發生 ；若堅持復原且蚊蟲孳生問題再次發生，將採取更大抗議動 作」等等。原告亦於104年3月25日函知被告系爭工程A區及B 區電力控制盤體及B區生態池遭人為破壞。被告於107年12月 12日準備程序時亦坦承系爭工程被當地住民破壞等等，可證 明原告已舉證系爭工程缺失屬人為破壞所致，依系爭契約第 16條第2 項但書規定，非屬瑕疵，不生未履行保固責任之問 題。




2.系爭契約第16條㈢之約定，係保固期內發現可歸責於原告之 瑕疵，原告於合理期間內逾期不為改正，被告得逕為處理， 所需費用由原告負擔，或由被告動用保固保證金逕為處理， 不足時始得向廠商追償。是縱原告未盡保固責任，依照上開 契約約定與最高行政法院103年3月份第2 次庭長法官聯席會 議決議及102年度判字第2號判決意旨，兩造應先取得一致之 修復價格或由被告動支保固保證金先為處理，被告捨此不為 ，逕對原告為原處分，已有濫用權利及違反比例原則之違法 。原告近5年承攬之公共工程計70件，平均1年14件，足證原 告主要業務為政府之公共工程，刊登政府採購公報形同斷送 原告未來及股東、員工家庭之生計。又系爭工程於103年3月 25日驗收後至106年3月24日期間雖屢遭當地人士破壞，原告 多次去函被告申請中止代操作，並陳明不可歸責於原告，然 仍基於善意，配合被告修繕要求，額外支出102萬6,873元， 可見原告履約之誠意，被告卻未踐行正當法律程序，未慮及 行政行為之適當性、衡平性及必要性，逕為原處分，自有重 大違誤。
㈢原告已善盡修繕之責，被告應就原告未履行代操作致系爭工 程無法有效運作，負客觀舉證責任：
1.被告作成原處分，主要原因是以原告自103年3月25日驗收完 成後未確實履行3 年代操作致系爭工程設備無法有效運作， 惟被告並未就原告未確實履行代操作與系爭工程設備無法有 效運作間之相當因果關係，負客觀舉證責任。況系爭契約第 5條㈠2.⑷僅是約定請領第4期至第6 期款之要件，有關提交 系統代操作報告（含執行成果說明與相片、系統代操作日誌 等）及相關文件予被告備查等，並非有無履行保固責任之約 定，被告以代操作等同於保固，逕認原告未確實為代操作即 屬未履行保固責任，實屬率斷。
2.原告於被告通知修繕後，均確實執行維修責任，諸如：進流 井槽破損已修復完畢，原告103年8月26 日磐司（103）字第 103082601號函可證；A區收集污水由進流井、B 區進流管線 及進流井槽疑人為因素破壞，但均已改善完成，原告103 年 10月8日磐司（103）字第103100802號函可證；B區電力設施 已於105年5月19日修復（遭受毀損期間為103年10月9日至10 5年5月18日止），被告105年6月2日環水字第1050008301 號 函可證；初沉槽槽體及管線已更換、槽體基座各加強2 個角 座等，原告106年1月23日磐司（106）字第106012301號函可 證；請申訴廠商盡速修繕回復原有系統功能乙事，已完成修 繕等，原告106年2月16日（106）字第106022201號函及 106 年3月17日（106）字第106031701 號函可證。是原告對系爭



工程瑕疵，無論是否可歸責於己，均確實修復，以保持系爭 工程有效運作，何來未盡保固責任？原告僅是按圖施工並非 原設計者，系爭工程驗收完成後，其運轉成效不彰，應先考 慮被告設計是否妥適及其建置有無符合當地民情，殊難將系 爭工程迄今未能有效運作，全歸責於原告未確實履行代操作 所致。
3.司馬庫斯部落位於新竹縣尖石鄉後山高海拔約1500公尺處， 部落居民全為泰雅族原住民，由於位處深山交通不便，距離 山下最近的竹東鎮將近3 小時車程。部落夜晚安靜，無任何 噪音，惟因系爭工程之建置，馬達運轉之噪音使部落居民深 為困擾，時常於夜間自行關閉馬達運轉，須待原告專程上山 開啟馬達始能恢復運轉。夏天時，蚊蟲易孳生，生態池尤是 如此，致部落居民○○○○填平該生態池。此為系爭工程原 先設計層面問題，若該工程有充分與地方居民溝通，進行聽 證程序，殊無可能造成該部落居民強烈反彈，進而有於 104 年11月23日召開「司馬庫斯部落水質改善示範工程協調會」 之必要。被告不應將系爭工程無法有效運轉，全歸咎於原告 有無保固及履行代操作所致。系爭工程設備遭第三人破壞， 應屬滅失，而非瑕疵，不可歸責於原告，亦非屬保固範圍。 4.系爭契約中有關代操作之約定，僅見於第5 條㈠2.⑷，然有 關具體之操作內容及權利義務，未明確規範，是所謂代操作 僅是第4至6期款之請款條件而已，並非系爭契約中之主給付 義務。且108年2月27日準備程序時被告訴訟代理人亦稱：代 操作僅為零件等耗材的保養、更換等等，可見代操作僅是對 「耗材」做保養及更換維修，與保固責任顯有不同。在系爭 契約中，原告之主給付義務為完成系爭工程設備，此已於10 3年3月25日驗收完成，均正常運作。而代操作既僅對系爭工 程設備之耗材做保養及更換維修，是否造成契約目的不達， 仍須就具體原因及因果關係為判斷。被告應就原告未確實履 行代操作之行為，與系爭工程無法有效運作之結果，兩者間 具相當因果關係，負實質客觀舉證責任，並提出第三人鑑定 報告以為判斷。
5.原告多次進行修護，已如前述，惟基於營運成本考量，遂分 別以103年11月10日磐司（103）字第1031111001 號函、104 年5月5日磐司（104）字第104050501號函及104年7月8 日磐 司（104）字第104070801號函，主張依行政程序法第147 條 第1 項規定，申請中止代操作，此為維持原告營運正常所不 得已。況被告對系爭工程設備無法正常運作，係因人為破壞 所致，已有所預見且知悉，並與司馬庫斯部落達成民事和解 ，益徵被告認原告未提供改正報告、未負保固責任等，實屬



無稽。
6.被告指稱系爭工程槽體破損部分，有龜裂先兆，係原告未確 實履行代操作，致未發現，始加重損壞等等，係屬主觀臆測 。槽體破損是否因小裂縫龜裂所致，實屬土木工程專業判斷 問題，被告應無此一專業。又槽體破損與小裂縫龜裂是否有 前因後果關係，尚難僅以一般常理判斷，被告應對此負舉證 責任。例如提出專業工程鑑定報告，始能認定係因原告未履 行代操作造成槽體破裂。被告又稱係因原告未操作及維護， 致收集井內部阻塞，進而損壞馬達，使整組處理設施未能運 轉等等，亦屬主觀臆測。被告以105年7月21日3 年代操作督 導紀錄內「督導事由」，作為原告未確實代操作致系爭工程 設施未能有效運轉之論據，難認公允，蓋105年7月21日3 年 代操作督導紀錄，係被告自行製作，欠缺客觀公正第三人於 專業上之判斷；且A、B區污水處理設備異常，造成收集井內 部阻塞，馬達無法運轉而跳電，污水直接溢流，未進入後續 處理設施處理，後端馬達因液位未達啟動高度而長久未運轉 ，日久因高山溫差潮濕而損壞，致整組處理設施未能再運轉 ，是否係因人為破壞所致，抑或原告未確實履行代操作所致 ，抑或因高山溫差潮濕而損壞，均無客觀專業之鑑定報告以 證其實，被告主觀臆測認為系爭工程未能有效運轉係原告未 確實履行代操作所致，顯無理由。
㈣聲明求為判決：1.申訴審議判斷、異議處理結果及原處分均 撤銷。2.訴訟費用由被告負擔。
四、被告答辯：
㈠系爭契約總表工作項目包括直接工程費、間接工程費及3 年 代操作，系爭工程於103年3月25日驗收完成後，應進行3 年 代操作至106年3月26日。依3 年代操作單價分析表，工料包 含電費、人員維護費、零件保養更換、植栽維護費及污水收 集管線維護等，此為系爭契約投標內容及期程規定，原告應 於投標時已知悉，原告以系爭工程位處偏遠山區，單價分析 實屬偏低等理由而未履約，不符誠信原則。此外，操作維護 及保固本為原告之責，原告狀稱：司馬庫斯部落對系爭工程 並不歡迎，係未考量當地民情所致、修繕後又遭當地居民不 當破壞，致系爭工程設施無法完全運作，推估亦應屬106年 下半年之事等等，均為原告為圖論證系爭工程設施無法運作 之主因，係人為破壞而原告免於履行保固責任，乃一面之詞 ，並無任何客觀之鑑定報告以證事實。事實上遭破壞部分並 非主要操作功能，系統之不動作實因其未履行代操作所致。 被告於105年10月26日去函（同年月28日送達）請原告依105 年10月19日現勘意見於2週內修繕回復原有系統功能並函復



，惟原告並未回復；105年12月21日被告再請原告依105年12 月9日現勘（是日原告接獲通知但未出席）意見修繕瑕疵， 原告於106年1月9日僅先函復污水槽製作須2週及生態池不屬 瑕疵，於106年1月23日才函復除生態池無水生植物及解說臺 應由部落負責外，餘各現勘意見均改正完畢。依被告106年2 月7日現勘B區之放流水採樣送驗結果，化學需氧量為139mg/ L、生化需氧量為55mg/L，均高於「新竹縣尖石鄉司馬庫斯 部落資源循環型社區規劃及細部設計計畫」期末報告定稿所 設計化學需氧量47.4 mg/L、生化需氧量31.9 mg/L，系統顯 未能符合原設計效能。106年2月16日被告函請原告依106年2 月7日現勘意見修繕回復原有系統功能，並檢送改善完成對 照說明及照片，並應備齊相關操作紀錄，以確認是否完成修 繕回復原有系統功能；106年2月22日原告函復已完成修繕， 提供外觀照片，惟未能提出修繕後之功能測試證明或操作記 錄等事證。106年3月13日被告函請原告釐清是否可正常操作 ；106年3月17日原告函復已修繕，惟僅檢附回復表一紙，並 未提出操作紀錄等資料以資證明功能或效益符合契約規定。 106年7月25日被告訪談司馬庫斯人員，○○長老表示：第一 槽廢水無法順利進入下一槽體，致廢水溢出，產生蚊蠅與臭 味等等，均可見系統無法運作，功能或效益不符合契約規定 。原告未依系爭契約辦理連續3年代操作維護，設施設備長 年不操作維護，於自然侵蝕環境影響下，終將損壞而不能運 轉，此為萬物之常理，無須第三人之鑑定報告亦可釋明，而 瑕疵包括「損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定 等」，是以無論造成系爭工程無法正常運作之設備為何，處 理設施最終無法成功處理廢污水自排放口流出符合放流水標 準之放流水，均屬功能不符合契約規定之瑕疵。另原告改正 瑕疵後，均未能提出功能測試、操作紀錄證明等功能或效益 已符合契約規定之事證，證明確實修正瑕疵，再者未履行代 操作致系爭工程無法運作顯可歸責於原告，故原告應履行而 未履行保固事實確鑿。
㈡依系爭契約第5 條㈠2.⑷約定，代操作係主約所定義務，非 附屬義務，與保固義務等同。而系爭契約係依101年11月 12 日修正範本訂定，其第2 條㈠關於代操作營運之欄位僅係被 告漏未予勾選。3 年代操作部分經被告多次要求原告提出， 原告均未完整提出相關操作維護紀錄，除未達給付條件外， 更顯見原告未依約履行代操作，並延伸導致設備無法有效運 行。原告因未提供檢測報告證明其按日有代操作紀錄，且系 爭契約保固標的前段為結構物，結構物歷次故障原告均未提 供瑕疵改正報告及運轉紀錄，故無法認定已完成維修改正之



保固責任；契約後段之非結構物部分，因代操作等同於保固 期間之同時履行，原告未提供確實操作維護紀錄，無法證明 有確實代操作，故認為未履行保固責任確鑿。原告未依約代 操作致未早期發現瑕疵，後拒絕履行保固責任，係損害結果 持續擴大，設備無法發揮應有效能之原因。例如：甫驗收後 半年，被告以103年8月13日環水字第1030014244號函通知原 告槽體破損，原告始進行修復，依常理水泥構造物破損，應 先有龜裂之前兆，倘原告於現場每日操作，於小裂縫即予修 繕，應不致造成槽體破損之加重損壞。又依105年7月21日被 告3年代操作督導紀錄「督導事由」所載，A、B 區污水處理 設備異常，因未操作及維護，造成收集井內部阻塞，馬達無 法運轉，過載跳電，污水直接溢流，未進入後續處理設施處 理，後端馬達因液位未達啟動高度而長久未運轉，日久因高 山溫差潮濕而損壞，致整組處理設施未能再運轉而損害至今 。
㈢系爭契約第16條關於保固之規定，與原告起訴狀引用教育部 編撰國語辭典的保固意涵並無不合，未有原告所謂契約履行 與保固責任概念混淆之情事。依系爭契約第5 條㈠2.⑷及第 16條㈠1.⑴，代操作與保固同為驗收完成日起3 年期間（即 103年3月26日至106年3月26日），且代操作含零件保養更換 之費用，故前揭3 年期間，應由原告派員於現場代操作，並 定期保養更換，倘發現非結構物或結構物有瑕疵，即應履行 保固責任，免費無條件改正。詎料被告屢次通知原告系爭工 程設備有瑕疵請其修復，原告竟曲解契約真意，一再以人為 破壞為由不履行保固責任，致系爭工程設施損裂、損壞、效 益不符合契約規定，致生最終無法運作之加重結果。進言之 ，原告未於現場代操作，致系爭工程設施產生瑕疵，影響司 馬庫斯部落之環境衛生，○○○○以此為由填平B 區生態景 觀池，致被告於105年5月25日具狀向臺灣新竹地方法院提起 損害賠償之訴，後因○○○○挖除填平之土方，回復生態景 觀池原狀後，始撤回起訴。退步言，無論○○○○之毀損行 為是否存在，原告未依約代操作，致未早期發現瑕疵，後拒 絕履行保固責任，使損害結果持續擴大，方係系爭工程設備 無法發揮應有效能之原因。又依「新竹縣尖石鄉司馬庫斯部 落資源循環型社區規劃及細部設計計畫」期末報告定稿，生 態景觀池不具水質處理效果，僅是以景觀、遊客導覽為設計 目標，是以生態景觀池設置於設施之最後一個單元，縱遭○ ○○○人為破壞，亦不對系爭工程其他設施產生瑕疵。 ㈣原告以103年11月10日磐司（104）字第104050501號函、104 年3月25日磐司（104）字第104032501號、104年5月5日磐司



（104）字第104050501號函表示中止3 年代操作及保固，被 告為遂行系爭工程完整履行，於104年11月23 日邀集原告及 司馬庫斯部落協會召開協調會，會議結論略以：「3 年代操 作部份因部落位處該地，由部落協助原告進行代操作，並留 存代操作紀錄及照片等資料，所需維護經費及零件更換費用 向原告請款，原告再提送代操作相關資料，向本局請領代操 作經費。」已顧及原告因路途遙遠，協調部落就近維護，惟 原告仍遲未依合約履行代操作義務，致被告105年12月9日至 現場勘查，A 區已嚴重損毀無法運作，雖有相關改正資料， 惟因持續未操作至107年3月31日，A、B區已無法達到系爭工 程原設計目標。原告未進行代操作造成之設施問題，被告於 104年1月7日、104年11月23日與105年8月25日多次邀集司馬 庫斯部落發展協會及原告協調，亦協調該協會協助代操作， 並代原告以105年10月5日環水字第1050015185號函提供操作 教學紀錄影片及文件，詎料原告均不積極協助該發展協會代 操作，致系統無法運作。
㈤生態景觀池於103年10月9日遭司馬庫斯族人○○○○填平， 其於105年9月9日前恢復生態景觀池，以及原告105年10月11 日磐司（105）字第105101101號函稱污水槽聯通管路遭中華 電信股份有限公司壓破，該公司新竹營運處於105年11月 14 日新數寬字第1050000019號函回復已修復，惟表示該水管破 損日期已久（破損邊緣生鏽並已長草），應非本次（105年9 月24日）電桿加強拉線工程導致，有可能在當初機箱建設或 立電桿施工時造成。前揭2次瑕疵係不可歸責於原告，故被 告均未要求原告履行保固義務。至其餘瑕疵，因無具體事證 ，無法認定有系爭契約第16條㈡㈢排除條款之適用，被告應 依系爭合約履行保固之責，並無疑義。
㈥答辯聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。五、本院的判斷：
㈠原處分作成時之政府採購法第2 條規定：「本法所稱採購， 指工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱 傭等。」第7 條規定：「本法所稱工程，指在地面上下新建 、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備及改變自然 環境之行為，包括建築、土木、水利、環境、交通、機械、 電氣、化工及其他經主管機關認定之工程（第1 項）。…… 本法所稱勞務，指專業服務、技術服務、資訊服務、研究發 展、營運管理、維修、訓練、勞力及其他經主管機關認定之 勞務（第3項）。」第101條第1項第9款規定：「機關辦理採 購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商 ，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：……九、



驗收後不履行保固責任者。」其立法理由謂：「明定對於廠 商有違法或重大違約情形時，機關應將其情形通知廠商，並 經異議及申訴之處理程序後，視其結果刊登於政府採購公報 ，以作為各機關辦理其他採購案時，於招標文件規定該等廠 商不得參加投標、作為決標對象或分包廠商之依據，以杜不 良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關，並利建 立廠商間之良性競爭環境。」第103條第1項第2 款規定：「 依前條第三項規定刊登於政府採購公報之廠商，於下列期間 內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商……有第一百 零一條第七款至第十四款情形或第六款判處拘役、罰金或緩 刑者，自刊登之次日起一年。但經判決撤銷原處分或無罪確 定者，應註銷之。」被刊登政府採購公報之廠商，於第 103 條第1 項所示一定期間內不得參加投標或作為決標對象或分 包廠商，係受停權之不利處分。依上開立法理由及第103 條 規定之法律效果整體觀察，第101條第1項第9 款「驗收後不 履行保固責任」刊登於政府採購公報之情形，雖未如同條項 第3款「擅自減省工料」、第8款「查驗或驗收不合格」、第 10款「因可歸責於廠商之事由致延誤履約期限」，均以「情 節重大」為要件，惟辦理採購機關對於承攬廠商作成以「驗 收後不履行保固責任」為由，將刊登政府採購公報之決定時 ，仍應按諸本法立法目的，衡酌廠商不履行保固責任之情節 是否重大及比例原則判斷之（最高行政法院102年判字第2號 判決意旨參照）。又辦理採購機關因廠商有政府採購法第10 101條第1項所載事由而將廠商刊登政府採購公報，實係機關 相互間之內部警示機制，目的在於限制不良廠商再度危害機 關，故廠商是否應刊登於政府採購公報之考量重點，在於是 否有對政府機關警示之必要。至於是否有警示必要，回歸契 約本質，第9 款規定無非著眼於當事人履行保固責任義務違 反之嚴重性。基此，關於「驗收後不履行保固責任者」，是 否應對得標廠商為刊登政府採購公報處分，其判斷基準在於 得標廠商履行保固責任義務違反情節與警示必要性之衡量（ 最高行政法院105年判字第599號判決意旨參照）。 ㈡系爭契約第5 條（契約價金之給付條件）規定：「……⑴第 1 期款：於本契約簽訂生效開工日起開始執行後，依契約之 施工項目及工作內容完成本工程進度達百分之五十後……撥 款契約價金百分之四十（未含3年系統代操作）……⑵第2期 款：依契約之施工項目及工作內容完成本工程達百分之百後 ……撥款契約價金百分之四十（未含3 年系統代操作）…… ⑶第3 期款：工程尾款於工程驗收完竣並完成試運轉後，提 交成果相片、保固切結書……與試運轉成果報告等相關文件



予機關審查，經機關查核符合後，撥款契約價金百分之二十 （未含3年系統代操作）……⑷第4-6期款：系統代操作作業 於工程驗收完成日起算3 年，每年為一期，並每系統代操作 作業滿一年後一個月內，提交系統代操作報告（含執行成果 說明與相片、系統代操作日誌等）及相關文件予機關審查， 經機關查核符合後，撥款當期系統代操作費用，計算方式為 系統代操作總價費用三分之一……。」第16條（保固）規定 ：「（一）保固期之認定：1.起算日：⑴全部完工辦理驗收 者，自驗收結果符合契約規定之日起算。……2.期間：⑴非 結構物由廠商保固3年……⑵結構物由廠商保固3年……（二 ）本條所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符 合契約規定等。但屬第17條第5 款所載不可抗力或不可歸責 於廠商之事由所致者，不在此限。（三）保固期內發現之瑕 疵，應由廠商於機關指定之合理期限內負責免費無條件改正 。逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔 ，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。但屬故 意破壞、不當使用、正常零附件損耗或其他非可歸責於廠商 之事由所致瑕疵者，由機關負擔改正費用。（四）為釐清發 生瑕疵之原因或其責任歸屬，機關得委託公正之第三人進行 檢驗或調查工作，其結果如證明瑕疵係因可歸責於廠商之事 由所致，廠商應負擔檢驗或調查工作所需之費用……。」又 系爭工程總表記載，工作項目包括直接工程費（含污水處理 系統設施及相關設備、生態景觀工程、土木及建築工程、管 線工程、雜項工程）、間接工程費（含工程營造保險費、工 程品管費、包商工地管理費、利潤及管銷費、包商營業稅、 空氣污染防制費）及3年代操作（含稅）3項（本院卷一第26 1頁）。其中3年代操作部分之單價分析表顯示，工料包括電 費、人員維護費、零件保養更換、植栽維護費及污水收集管 線維護等5項（本院卷一第287頁）。
㈢依系爭契約第 5條㈠2.⑷、系爭工程總表及單價分析表可知 ，系爭工程包括兩部分，一為污水處理系統設施及相關設備 的新建（亦即第1期款至第3期款的請款範圍）；另一為代操 作部分，即自工程驗收完成日起算3 年，派員操作、保養、 維護污水處理系統設施及相關設備，使之順利運轉，發揮功 能（亦即第4期款至第6期款的請款範圍）。前者相當於工程 採購的內容；後者相當於勞務採購的內容，兩者均為系爭契 約之主給付義務。而承攬契約中的保固條款，係在補充或變 更民法第492條至第514條關於承攬人瑕疵擔保責任之規定， 與契約之主給付義務有別。依系爭契約第16條㈠1.⑴規定， 所謂保固，係自廠商完工辦理驗收，驗收結果符合契約規定



之日起算保固期，亦即廠商滿足系爭契約第5條所定領取第3 期款要件（含提出保固切結書）後，就業已竣工並經驗收合 格的新建設施，於一定期間內負有修復瑕疵，使設施保持符 合契約規定狀態之責任。因此，就系爭契約而言，廠商之保 固責任是針對業已驗收，相當於工程採購的污水處理系統設 施及相關設備之新建，至於相當於勞務採購部分之代操作則 非保固範圍。保固責任與代操作之屬性不同，不應混淆。依 此，原處分以「廠商未依約履行保固期間操作維護責任，且 無相關操作維護紀錄可供佐證」；異議處理結果以「本案 3 年代操作部分經本局歷次依上述要求貴公司提出，均未完整 提出相關操作維護紀錄佐證，除未達給付條件外，更顯見貴 公司未依約履行本工程3 年代操作，並延伸導致本工程無法 有效運行」之理由，認定原告有政府採購法第101條第1項第 9 款「驗收後不履行保固責任」之停權事由，已混淆保固與 代操作之意義，容有違誤。
㈣系爭契約第2 條㈠固係勾選「維護保養」，而未勾選「代操 作營運」，然依系爭契約第5條㈠2.⑷關於第4-6期款之請款 規定及系爭工程總表與單價分析表，原告依約有3 年代操作 義務，應可認定。依原告提出，經被告103年2月10日環水字 第1030000097號函備查的系爭工程試運轉及訓練計畫書表10