臺灣高雄地方法院民事判決 107年度建字第37號
原 告 佳樂工程行即周樂珍
訴訟代理人 周發豪
訴訟代理人 黃耀平律師
被 告 恆崗營造有限公司
法定代理人 王菱菱
訴訟代理人 蘇聖男
上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國107 年12月19日
言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應給付原告新臺幣玖拾貳萬柒仟肆佰捌拾元，及自民國一○六年十二月十三日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴均駁回。
訴訟費用由被告負擔三分之一，餘由原告負擔。本判決第一項所命給付，於原告以新臺幣參拾萬玖仟壹佰陸拾元為被告預供擔保後，得假執行。但被告以新臺幣玖拾貳萬柒仟肆佰捌拾元為原告預供擔保後，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、原告主張：
㈠、兩造於民國105 年11月18日簽定工程承攬契約書（下稱系爭 承攬契約），由原告承作「大林電廠更新改建計畫筒式煤倉 系統之基礎、HOPPER結構、聯接隧道、尾塔及相關附屬結構 等工程」之模板組立項目（下稱系爭工程）。嗣原告於105 年12月進場施作部分工項後，因被告未能取得相關料件，故 被告迄至106 年5 月底始再度通知原告進場施工，原告於10 6 年6 月進場施作後迄至同年9 月23日止，已完成如附表一 所示系爭工程約定工項及如附表二所示追加工項，合計總工 程款共計為新臺幣（下同）4,883,034 元，扣除被告代為僱 工支出費用529,880 元、加計依工程款5%計算之營業稅217, 657 元【計算式：（4,883,034-529,880 ）×0.05＝217,65 7 】，另扣除被告業已給付如附表三所示工程款共計1,634, 956 元後，被告迄今尚積欠工程款2,935,855 元【計算式： 4,883,034-529, 880+217,657-1,634,956＝2,935,855 】， 惟被告均未依系爭契約第5 條約定期限給付，經原告一再催 告後仍未履行，原告自得依系爭契約之法律關係，請求被告 給付此部分工程款；又因被告遲延給付，經原告於106 年10 月發函通知依民法第254 條規定解除系爭契約，而被告既因 原告施作前揭工項而受有利益，且系爭契約經解除後可認被
告受有利益無法律上原因，則原告亦得依民法第179 條規定 請求被告返還所受相當於前揭工程款之不當得利。㈡、其次，依系爭契約第5 條付款辦法約定，原告依約於每月呈 報進度，核定後即可領得80％工程款，其餘20％保留款固於 澆置、拆模認可後始可領取，並非待模板全部拆除完才可領 取全部單價；況且，系爭契約嗣後既經原告解除，則被告扣 除保留款自屬欠缺法律上原因而應全部返還。
㈢、為此，爰依系爭契約、民法第179 條不當得利之法律關係， 提起本件訴訟請求被告給付工程款，擇一求為勝訴判決。並 聲明：
⒈被告應給付原告2,935,855 元，及自起訴狀繕本送達翌日起 至清償日止，按年利率百分之5 計算之利息。
⒉願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：
㈠、原告實際僅施作附表一編號1 至3 、5 至6 及附表二編號1 至4 所示工項、數量，總額共計為4,835,204 元；至附表一 編號4 所示「機尾塔隱藏樑」工項，原告則均未施作，自不 得請求該工項工程款。
㈡、其次，原告前揭所得請求之工程款，尚應扣除下列款項： ⒈原告於系爭工程施作期間，因出工數不足，經被告代為僱工 處理原告所承攬之工程，並因此支出代僱工費用1,947,430 元。
⒉原告已施作但尚未拆模範圍之工程款數額共計為775,848 元 ，依據系爭合約附件之詳細價目表「合約備註」欄之「一般 條例」第3.1 點約定內容，此部分款項應予扣除。 ⒊原告施作不良瑕疵處應扣款138,000 元。 ⒋依系爭契約第22條第2 項規定扣款190,956 元。 ⒌於尚未驗收合格無缺失改善項目前，應扣除20% 工程保留款 即967,040 元【計算式：4,835,204 元×0.2 ＝967,040 元 】。
⒍已給付如附表三所示工程款數額1,634,956元。㈢、上開應扣款項目總額共計為5,634,230 元，顯逾原告已施作 所得請求之工程款數額高達799,026 元【計算式：5,634,23 0-4,835,204 ＝799,026 】。另縱認原告日後得取回前揭工 程保留款967,040 元，然扣除上開已超額領取工程款799,02 6 元後所餘款項，依系爭契約第5 條、第14條約定亦應俟系 爭工程全部竣工及驗收缺改完成後結算支付。
㈣、此外，於系爭工程期間，因原告涉有營業稅法執行事件，被 告於106 年9 月19日收到法務部行政署屏東分署執行命令， 禁止被告就應給付予原告之工程款為清償，則依系爭契約第
5 條第6 項第5 款約定，被告本得暫停給付工程價款直至該 情狀消滅為止，尚無遲延給付工程款予原告情事發生。㈤、並聲明：原告之訴駁回。
三、兩造不爭執事項：
㈠、兩造於105 年11月18日簽定系爭契約，約定由原告承作系爭 工程。
㈡、原告確有施作附表一編號1 至3 、5 至6 及附表二編號1 至 4 所示工項數量及金額。
㈢、被告業已給付如附表三所示工程款予原告
。
四、本件爭點：
㈠、依原告實際施作數量所得請求之工程款數額為何？㈡、原告所得請求之工程款，是否應扣除代僱工費用1,947,430 元、已施作部分尚未拆模範圍工程款775,848 元、施作不良 瑕疵扣款138,000 元、系爭契約第22條第2 項扣款190,956 元、20% 工程保留款967,040 元等款項？五、本院得心證理由：
㈠、關於原告實際施作數量所得請求工程款總額部分： ⒈原告主張附表一編號1 至3 、5 至6 及附表二編號1 至4 所 示工項、數量均經其實際施作，此部分工程款總額共計為4, 835,204 元等情，為被告不爭執（見院二卷第103 至104 頁 ），是此部分事實，自堪認定。
⒉至原告主張附表一編號4 所示「機尾塔隱藏樑」工項數量， 亦據其施作完畢，並得請求此部分工程款共計47,829.6元云 云，固據提出廠商計價表、第二期計價表及工程數量表、第 五期及第七期計價表等件為憑（院一卷第12至13頁、第65至 70頁、第130 至136 頁）。然遍觀該等文件所載施作工項內 容，均未見載有前揭「機尾塔隱藏樑」工項，故僅憑該等文 件，尚無從證明原告確有施作該等工項之事實。此外，原告 復未能提出其他證據憑以證明，則其主張被告應給付附表一 編號4 工項所示工程款47,829.6元一節，自屬無據。㈡、關於被告主張各項扣款部分：
⒈關於已給付工程款1,634,956元部分： 被告主張業已給付如附表三所示工程款數額1,634,956 元， 而應自前揭工程款中扣除一節，為原告不爭執，是此部分事 實，自堪認定。職是，原告所得請求之前揭工程款數額，自 應扣除此部分款項。
⒉關於代僱工費用1,947,430元部分： 被告主張因原告出工數不足，而由被告代為僱工，並因此支 出代僱工費用1,947,430 元云云，然原告除自承被告確有支
出代僱工費用529,880 元外（見院二卷第101 頁），對逾此 數額以外之其餘代僱工費用部分，則為否認。因之，被告自 應就此部分有利於己之事實，負舉證責任。然參諸被告於本 院107 年5 月30日言詞辯論期日當庭自承：代僱工費用扣款 總額共計為529,880 元一節，有卷附言詞辯論期日筆錄可稽 （見院一卷第146 頁），此核與原告前揭主張內容相符，則 被告嗣後翻異前詞改稱：代僱工費用共計為1,947,430 元云 云，是否屬實，已待商榷；再者，被告雖提出扣款項目明細 、廠商計價表、廠商點工統計表、出工表、請款計價單、工 作證明單、員工領用清冊、各廠商每日出工人數統計表等件 為憑（見院二卷第17至81頁），然原告除否認該等文件之形 式真正外，細繹該等文件內容，或為被告片面製作，或無從 認定該等文件內容所載出工內容是否涉及系爭工程，故實無 從認定該等文件實質內容之真正；至被告雖另聲請通知證人 薛維康到庭，欲證明前接代僱工費用中之出工人員、出工工 資內容等事實，然參諸證人薛維康於本院審理時證述: 我個 人很少在工地，我只是安排工人給領班帶進去工地，工人從 事的工程內容我並不清楚，我只負責記錄工錢及出具發票給 被告，被告向我要點工時，也沒有表明要施作的工項內容， 我不知道我出工表記載的款項是否都是作原告的工程等語( 見院二卷第126 至127 頁) 。可知，縱認證人薛維康確有派 工予被告，然該等派工人員施作內容是否均涉及系爭工程， 則無從得悉。此外，被告復未能提出其他證據證明前揭529, 880 元以外之其餘僱工費用，均係針對原告所承作工程而支 出，故逾此範圍之扣款請求，自屬無據。
⒊關於未拆模扣款775,848元部分：
原告固主張：依系爭契約第5 條就系爭工程款給付方式係採 取依工程進度估驗後，每月要發放各工項工程款之80％方式 給付，故被告不得依據系爭契約附件之詳細價目表「合約備 註」欄之一般條例第3.1 點約定扣除未拆模工程款775,848 元云云。然觀諸系爭合約第5 條「付款辦法：1.開工後每月 計價請款1 次，由乙方（即原告）每月30日提出請款資料計 價，各期計價經甲方（即被告）核實後給付該期之95 %，保 留5%，甲方於次月25日前放款，以掛號郵寄至乙方回郵地址 。2.付款方式100 % 即期票。3.基礎及庫體（1 ～3 昇層） 估驗80% ，多保留15% 於5 昇層完成後估驗。⒋保留款5%， 於全部模板工程項目完成後經確認無收尾工作後計價支付， 驗收缺改模板部分由乙方負責。」，再佐以合約附件詳細價 目表「合約備註」欄之「一般條例」第3.1 點約定：「單價 中含小搬運人工、五金機具( 鐵釘. 鐵線. 工具. 電焊機）
、模板組拆工資、重型架組拆及平台型鋼施作，不含模板祐 作物料、吊車、吊卡、蓮霧頭填補。」等內容。可知，兩造 於系爭合約第5 條雖約定系爭工程之付款方式，係採取依工 程進度估驗後每月要發放各工項工程款之80％方式給付，然 前揭詳細價目表既載明各工項之單價計價內容，包含模板之 組合、拆除等工作，足見各工項應以模板拆除完畢後始得認 為完工，並得依已完成之工項核算單價、數量後，就已完成 之工項計算進度給付80％工程款，始符常理，否則於各該工 項尚未完成時，焉有依單價全額列算工程款之理。基此，原 告前揭主張，當非可採，故被告辯稱：應扣除尚未拆模範圍 款項775,848 元一節，自屬有據。
⒋關於施作不良瑕疵扣款138,000 元：
按「工作有瑕疵者，定作人得定相當期限，請求承攬人修補 之。承攬人不於前項期限內修補者，定作人得自行修補，並 得向承攬人請求償還修補必要之費用。」，民法第493條第1 、2 項分別定有明文；次按「乙方履約有下列情形之一者， 甲方得暫停給付工程價款至情形消滅為止：…（2)履約工作 有瑕疵經業主提出或甲方書面通知限期改善而未改善者。」 ，亦為系爭合約第5 條第6 項第2 款所明定。查，本件被告 辯稱：原告施作系爭工程內容存有瑕疵，應扣款138,000 元 云云，固據提出結算表、照片等件為憑（院一卷第169 至17 0 、200 至205 頁）。然針對被告是否曾以書面通知原告限 期改善瑕疵、改善期限為何等各節，均未見被告具體說明及 提出相關證據佐參，參諸上開規定，被告自不得逕以原告施 作有瑕疵為由，逕自扣除修補費用款項或工程款。故被告此 部分扣款主張，亦屬無據。
⒌系爭契約第22條第2 項扣款190,956 元： 系爭合約第22條「環境衛生維護」之第1至4項約定「1.乙方 對工地整潔、衛生及工地水電、交通等設施應妥善維護，器 材應分門別類整齊堆集，在甲方或業主指定之固定場所。2. 施工期間乙方應隨時將其施工造成垃圾、廢料、餘料等清 理至甲方指定之場所，並定期配合其他廠商之垃圾等共同分 擔運棄之費用，其分攤費用金額及比例依工地會議結論辦理 。3.辦理估驗請款前，均應先行清理現場，否則暫停估驗該 期工程款。4.乙方如違前1.2. 3款規定，經甲方或業主指示 仍未改善時，甲方得逕行另僱工整理，所有費用均由乙方工 程款中加倍扣除。如因此而造成其他相關廠商之損失，或工 期延誤或環保單位等開列清單，均由乙方工程款扣除賠償， 其情節重大者得依第14條解除契約規定處理。」。本件被告 雖稱：原告於施作系爭工程時有違背系爭合約第22條第2 項
所示情事而應依該規定扣款云云，然其針對原告究係違反該 條項何情事、被告是否曾通知原告改善而逾期未獲改善等各 節，均未具體敘明及提出相關證據佐憑。職是，被告辯稱得 依上開約定內容就工程款進行扣款云云，當非可採。 ⒍關於工程保留款967,040 元：
⑴依系爭契約第5 條付款辦法約定，原告按月所得領取之系爭 工程款中，應扣除保留款共計20％（含5 昇層15％、保留款 5 ％），待各昇層、全部模板工項完成後估驗、確認無收尾 工作後始計價支付予原告等情，有前揭系爭合約可稽。基此 ，被告稱：原告所得請領工程款中，應扣除依該20％計算之 保留款967,040 元一節，應屬可採。
⑵次按契約當事人之一方遲延給付者，他方當事人得定相當期 限催告其履行，如於期限內不履行時，得解除其契約，民法 第254 條定有明文。本件原告雖稱：因被告遲延給付工程款 ，故系爭契約業經原告依民法第254 條規定於106 年10月函 知被告解除，被告自無從系爭契約第5 條約定扣除保留款而 應全部返還云云，並提出存證信函乙紙為憑（見院一卷第7 至8 頁）。然觀諸該存證信函所載內容，僅足以證明原告以 被告遲延給付工程款為由，逕自為「終止」系爭契約之意思 表示通知，縱認該終止契約之意思表示可認係解除契約之意 ，然原告是否曾催告被告履行、所定期限為何等各節，則均 無從證明，故原告能否逕自解除契約，已待商榷；況且，依 系爭契約第5 條第6 項第5 款約定：「乙方履約有下列情形 之一者，甲方得暫停給付工程價款至情形消滅為止：…⑸甲 方收受法院執行命令扣押乙方對甲方之債權，而該執行命令 未經法院通知撤銷者。…」，有前揭系爭契約可稽，而本件 原告涉有營業稅法執行事件，被告於106 年9 月19日收到法 務部行政署屏東分署執行命令，禁止被告就應給付予原告之 工程款為清償一節，除為兩造不爭執外，並有卷附法務部行 政執行署屏東分署106 年9 月19日屏執信106 年營稅執字第 0000000 0 號執行命令為憑（見院一卷第217 至218 頁）。 依此，則被告於收受執行命令後依前揭契約約款暫停給付工 程價款，自難認構成遲延給付情事，當無疑義。從而，原告 以被告有遲延給付工程款情事，並據此解除系爭契約為由， 主張被告應返還工程保留款云云，洵非有據。
六、綜上所述，原告實際施作之工程款總額4,835,204 元，於扣 除被告已清償工程款1,634,956 元、代僱工費用529,880 元 、未拆模範圍款項775,848 元、工程保留款967,040 元後， 尚餘927,480 元【計算式：4,835,204 元-1,634,956元-529 ,880元-775 ,848 元-967,040元+241,760元＝927,480 元】
。從而，原告依據系爭工程契約第5 條之法律關係，請求被 告應給付927,480 元，及自起訴狀繕本送達翌日即106 年12 月13日（見院一卷第34頁送達證書所示）起至清償日止，按 年利率百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許。至逾此 範圍之請求則為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所用證據， 經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一 論列，併此敘明。
八、原告陳明願供擔保，聲請宣告准為假執行，核無不合，爰酌 定如主文所示相當擔保金額准許之，併依民事訴訟法第392 條第2 項規定職權宣告被告預供擔保後得免為假執行。至原 告敗訴部分，假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回，附此 敘明。
九、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 108 年 1 月 11 日
民事第五庭法 官 鄭子文
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 108 年 1 月 11 日
書 記 官 駱大勝
附表一：實作數量表（原契約工程款)
┌──┬──────┬──┬──────┬──────┬──────┐
│編號│項目 │單位│單價 │數量 │金額( 元) │
├──┼──────┼──┼──────┼──────┼──────┤
│01 │Silo8-H0PPER│㎡ │780 │2209.6 │1,723,488 │
│ │ (第一升層模│ │ │ │ │
│ │板） │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──────┼──────┼──────┤
│02 │Silo7-H0PPER│㎡ │780 │2209.6 │1,723,488 │
│ │ (第一升層模│ │ │ │ │
│ │板） │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──────┼──────┼──────┤
│03 │Silo7-基礎版│ │780 │329.1 │256,698 │
│ │外側模版 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──────┼──────┼──────┤
│04 │機尾塔隱藏樑│ │780 │61.32 │47,829.6 │
├──┼──────┼──┼──────┼──────┼──────┤
│05 │南側機尾塔基│ │780 │77.24 │60,247.2 │
│ │礎 │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──────┼──────┼──────┤
│06 │Silo8-塔屋 │ │780 │141.97 │110,737 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┴──────┴──────┴──────┤
│ │總計 │3,922,488元 │
└──┴──────┴───────────────────────┘
附表二：實作數量表（追加工程項目）
┌──┬──────┬──┬──────┬──────┬──────┐
│編號│項目 │單位│單價 │數量 │金額（元） │
├──┼──────┼──┼──────┼──────┼──────┤
│01 │Silo8-Hopper│ │780 │1,125.07 │878,046 │
│ │ (南側第一升│ │ │ │ │
│ │層模板） │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──────┼──────┼──────┤
│02 │2 月19～23點│ │2300 │15 │34,500 │
│ │工（因泉興施│ │ │ │ │
│ │工範圍重型支│ │ │ │ │
│ │撐架未發包，│ │ │ │ │
│ │故由原告點工│ │ │ │ │
│ │施作）Silo8 │ │ │ │ │
│ │重撐點工 │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──────┼──────┼──────┤
│03 │1 月12～13點│ │2400 │11 │26,400 │
│ │工( Silo7 澆│ │ │ │ │
│ │置工） │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──────┼──────┼──────┤
│04 │Silo3~4 樓梯│ │2400 │9 │21,600 │
│ │拆模點工（2/│ │ │ │ │
│ │19～2/21) │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┴──────┴──────┴──────┤
│ │總計 │960,546元 │
└──┴──────┴───────────────────────┘
附表三：
┌──┬───────┬──────┬───────────┬──┐
│編號│付款日期 │付款金額 │支付憑證 │備註│
├──┼───────┼──────┼───────────┼──┤
│ １│105 年12月16日│15萬元 │現金借支證明-周發豪 │ │
├──┼───────┼──────┼───────────┼──┤
│ ２│106年1月5日 │60萬元 │匯款許志強郵局帳戶 │ │
├──┼───────┼──────┼───────────┼──┤
│ ３│106 年1月26日 │50萬元 │匯款許志強郵局帳戶 │ │
├──┼───────┼──────┼───────────┼──┤
│ ４│106年3月6日 │64,519元 │匯款佳樂工程行彰銀帳戶│ │
├──┼───────┼──────┼───────────┼──┤
│ ５│106年5月8日 │120,437元 │匯款佳樂工程行彰銀帳戶│ │
├──┼───────┼──────┼───────────┼──┤
│ ６│106年7月12日 │20萬元 │匯款佳樂工程行彰銀帳戶│ │
├──┼───────┼──────┼───────────┼──┤
│小計│ │1,634,956 元│ │ │
└──┴───────┴──────┴───────────┴──┘
, 台灣公司情報網