臺灣臺北地方法院民事判決 103年度建字第84號
原 告 博釧工程有限公司
法定代理人 李仲平
訴訟代理人 鍾儀婷律師
複 代理人 張繼政
被 告 優瑞克國際有限公司
法定代理人 楊培偉
訴訟代理人 苗怡凡律師
上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國105年4月12日言
詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應給付原告新臺幣壹佰零柒萬陸仟玖佰貳拾肆元，及自民國一○三年三月二十六日起至清償之日止，按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔百分之四十四，餘由原告負擔。本判決第一項於原告以新臺幣叁拾伍萬玖仟元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣壹佰零柒萬陸仟玖佰貳拾肆元為原告預供擔保後，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關於由一定法律 關係而生之訴訟為限，民事訴訟法第24條第1項定有明文。 查本件依兩造簽訂之「2013年全球採購夥伴大會裝潢施工承 建商案」（下稱系爭第一工程）契約書（下系爭第一工程契 約）第14條第2項約定：如於雙方盡最大努力協調後尚無法 解決契約爭議而有涉訟事宜，雙方同意以台灣台北地方法院 為第一審管轄法院等語，是本院自有管轄權，先予敘明。二、按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但擴張或減 縮應受判決事項之聲明者，不在此限；被告於訴之變更或追 加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加， 為民事訴訟法第255條第1項第3款、第2項所明文規定。經查 ，原告起訴時原依系爭第一工程契約，請求被告給付未付工 程款，訴之聲明第1項為：「被告應給付原告新台幣（下同 ）162萬8484元，及自支付命令送達之翌日起至清償日止， 按年息5％計算之利息。」〈見本院102年度司促字第30630 號支付命令卷（下稱支卷）第1頁〉；嗣於民國103年3月25 日言詞辯論期日以民事訴之追加暨準備書㈠狀，減縮原請求 金額為92萬8484元，並追加請求被告給付位於同南港展覽館
之被告另行發包之「汽機車零配件展（基本攤位工程＋特裝 攤位）」裝潢工程（下稱系爭第二工程）之未付工程款108 萬7000元，合計201萬5484元（92萬8484元＋108萬7000元） ，並變更訴之聲明第1項為：「被告應給付原告201萬5484元 ，及自本訴狀訴送達之翌日起至清償日止，按年息5％計算 之利息。」（見本院卷㈠第24、28、87頁反面），且被告未 為異議而為本案言詞辯論，是原告所為訴之變更、追加，合 於前揭規定，應予准許。復原告於104年2月3日以民事準備 ㈥狀，變更訴之聲明第1項為：「被告應給付原告216萬1753 元，及自本訴狀訴送達之翌日起至清償日止，按年息5％計 算之利息。」（見本院卷㈡第10頁）；又於104年4月15日以 民事準備㈦狀，將訴之聲明第1項變更為：「被告應給付原 告245萬8453元，及自本訴狀訴送達之翌日起至清償日止， 按年息5％計算之利息。」（見本院卷㈡第42頁）；再於104 年5月21日言詞辯論期日以民事準備書㈧狀，當庭變更訴之 聲明第1項為：「被告應給付原告245萬8453元，及其中201 萬5484元自103年3月26日起算，其餘44萬2969元自104年4月 21日起，均至清償日止，按年息5%計算之利息。」（見本院 卷㈡第72頁反面）。核其訴之變更，因前後主張之事實同一 ，僅擴張應受判決事項之聲明，合於前揭規定，應予准許。貳、實體方面：
一、原告主張：
㈠系爭第一工程部分：
⒈被告於101年間有意參與中華民國對外貿易發展協會市場展 拓處（下稱業主或外貿協會）所發包之2013年全球採購夥伴 大會裝潢施工承建商招標案，故將相關資料提供給原告，為 被告推估其他欲參加此招標案公司最有可能承接的底價，以 提供被告作為評估此案投標數額之用。嗣原告將推估的結果 以鉛筆書寫在空白報價單上（即被證3報價單）交付給被告 ，並告知被告該報價單上空白的部分因原告沒有施作能力， 所以無法推估結果，且如被告得標後將工程轉包原告施作， 該空白部分原告屆時不會承接。嗣被告於自行評估後以500 萬元參與投標並順利得標，被告於得標之後，原告隨即提出 同意承接部分工程（即系爭第一工程）的報價單（即原證4 報價單），被告同意原告之報價後，兩造即以320萬元作為 預估金額交付原告承攬施作，而實際金額則以原告契約單價 及被告實際需要增減核算，並於102年1月間簽定系爭第一工 程契約。伊已依約於102年3月26至27日進場施作完成，被告 於同年28日受領工作物後再轉交業主收受，伊並於3月28日 展覽結束後依約撤展完畢。又因被告於工程施工期間陸續追
加減工程，經伊核算系爭第一工程之總工程款變更為461萬7 120元，於扣除被告已付之工程款320萬元，被告尚應給付之 未付工程款為141萬7120元，爰依承攬契約法律關係請求被 告給付140萬7843元。
⒉系爭第一工程契約範圍，並無包含主視覺及相關平面設計： 依系爭第一工程契約第3條約定，工程款計價方式係採實作 實算的方式計價，是原告就承攬範圍部分按理會逐項提出各 項次之單價，以利工程款之計算，不可能為空白報價，徒增 日後計算的困擾。然由被證3報價單及原證4報價單內容就第 1、2大項之各細項單價、總價部分均為空白，即原告承攬範 圍並不包含報價單第1大項「平面設計（含圖像設計、不含 印刷）」及第2大項「公共設施（含設計、輸出、結構、配 備、電力設備、施工及電費）」之報價，故原告承攬範圍， 並不包含「主視覺及相關平面設計」部份。又系爭第一工程 契約第1條所載內容，僅單純說明被告辦理「2013年全球採 購夥伴大會裝潢施工承建案」之範圍包含有主視覺及相關平 面設計、公共設施、標準攤位、祈禱室及工作區、活動布置 、聯合視訊採購洽談會等裝潢，其展覽面積為15,120平方公 尺而已，僅是敘述被告得以將系爭第一工程發包予原告承攬 的權利依據而已，且該約款完全未記載乙方，顯與原告無關 。又原證4報價單及被證3報價單第1、2大項之各細項單價、 總價欄位中，均無任何金額之記載，被告辯稱原告第1、2大 項主視覺及相關平面設計部分之報價為50萬元，不足為採。 ⒊兩造所確認之報價單應為原證4報價單：
依原證4報價單各細分單項單價及數量計算，總金額為322萬 8830元，與兩造約定工程總價320萬元相差僅有2萬8830元， 再依坊間交易議價的通常觀念，將工程總價從322萬8830元 酌減至約定總價320萬元，與常情相符，是原證4報價單確係 經兩造所確認之報價單無誤。又被告辯稱原告就系爭第一工 程的第1、2大項部分，有概括報價50萬元並非屬實，如前所 述，則依被證3報價單中，第3大項至第7大項所載之各項單 價及數量來計算，工程款為266萬7630元，與兩造約定之320 萬元間存有達53萬2370元之差額，形同是被告同意以該原工 程總價266萬7630元或再加入50萬元後的316萬7630元，無條 件增加至320萬元，此與常理相悖，故被證3報價單應非經兩 造所確認之報價單。況被證3報價單有關金額數字部分是以 鉛筆書寫，有容易遭塗改的風險，與一般報價單均是以原子 筆、電腦打字等，不至於讓他人可任意塗改的通常做法不符 。實則被證3報價單是被告在投標前與原告討論、估算其他 競爭廠商可能投標金額，而以鉛筆將估算的結果填具在空白
報價單，供被告自行評估投標金額之用的草稿而已，並非兩 造合意之工程報價。
⒋系爭第一工程之承攬範圍並不包含主視覺及相關平面設計， 故被告以原告未施作主視覺及相關平面設計及代墊付費用60 萬6790元，於應付工程款中扣除，為無理由。另就被告主張 被證4之扣款項目說明如下：
⑴「3.1.2公司名稱招牌300x30cm/H」部分： 此項實際施作數量為629組，與標準攤位數量相同，表示原 告此部分確已全數施作完畢，故被告另行委請渼銡創藝有限 公司（下稱渼銡公司）施作而花費28萬4850元（渼銡19-20 ），顯與原告無關。另依渼銡公司所提出的報價單第19-20 項之數量分別為626個及116個，與標準攤位的數量並不相符 ，故此扣款顯屬杜撰之項目及金額。
⑵「3.4.1拱門600*100*450cm/H」部分： 此部分的實際施作數量為29組，相較於原契約約定的19組還 追加有10組，足證原告此部分確已全數施作完畢，被告另行 委請渼銡公司施作而花費28萬2001元（渼銡30-38），顯與 原告無關。
⑶「3.4.3分區接待桌200*50*100cm/H」部分： 此部分的實際施作數量為29組，相較於原契約約定的19組還 追加有10組，足證原告此部分確已全數施作完畢，被告另行 委請渼銡公司施作而花費1萬1624元（渼銡21），顯與原告 無關。
⑷「3.4.9分區入口防焰地毯2M寬、300g/㎡」部分： 此部分實際施作數量為759米，相較於原契約約定之293米還 多出466米，足證原告此部分確已全數施作完畢，被告另行 委請渼銡公司施作而花費9348元（渼銡29），顯與原告無關 。
⑸「4.1.7 祈禱室指引看板 100*50*250cm/H」部分： 此部分實際施作數量為2座，相較於原契約約定之1座還多出 1座，足證原告此部分確已全數施作完畢，被告另行委請渼 銡公司施作而花費2610元（渼銡22），顯與原告無關。 ㈡系爭第二工程部分：
⒈被告將系爭第二工程交付原告承攬施作之前，兩造就相同展 覽之裝潢工程已有數次之合作經驗，其過程均是由被告直接 將工程交付原告施作，原告除依被告所提供的資料提出報價 單給被告外，另會於指定的時間進場施工，兩造於事前並無 對於報價單金額進行協商，原告係於工程完成交付被告收受 後，再依市場行情價格填具請款單，向被告請款。而被告於 102年4月初將系爭第二工程交由原告承攬施作，原告依約定
於102年4月8日完成並於同年月15日撤展，並填具請款單向 被告請領工程款，是兩造就原證3報價單上有關系爭第二工 程項次2至6單價應已達成以原告報價單金額為依據之合意（ 即與100年、101年之模式相同）。
⒉茲就被告爭議原證3對帳單所列項次一.3、6、5 ，及項次二 .3、6、4等各工程項目之合理單價部分說明如下： ⑴項次一.3「帆布輸出（180*189cm）含上下套管+施工」： 依原證3報價單所載此項之單價為1500元，共118幅，複價為 17萬7000元。而被告依兩造100年度、101年度相同展覽相類 似項目所合意單價分別為平均每才30元、33.5元，原告本項 願比照101年度之標準即以每才33.5元計算，縮減請求金額 為15萬0214元。
⑵項次一.6「攤位上方造型藍色PVC輸出色帶」： 被告此項主要之爭執工資之合理性，而原告此項請求金額為 12萬3750元，其中工資部分為每工2200元，為減少紛爭，原 告同意以被告主張之每工2000元計算，較原請求金額減少4 000元，故此項次請求金額縮減為11萬9750元。另被告辯稱 應扣除7萬6860元云云，實係漏算材料款。 ⑶項次一.5「斜角中空版（70*250）」： 原告此項次請求金額為4萬2550元，而本項斜角中空版為買 斷性質，其費用中並無包含清潔費，被告對此顯有誤會。 ⑷項次二.3「帆布輸出（180*189cm）含上下套管+施工」： 依原證3報價單所載此項之單價為1500元，共24幅，複價為3 萬6000元。同前項次一.3之理由，原告同意以每才單價33.5 元計算，共38才，故此項請求金額縮減為3萬0552元。 ⑸項次二.6「斜角中空版（70*250）」： 原告此項次請求金額為4萬2550元，而本項斜角中空版為買 斷性質，其費用中並無包含清潔費，被告對此顯有誤會。 ⑹項次二.4「帆布輸出（68*242cm）含pvc背膠+施工」： 原告此項請求之金額為2100元。然因本項與項次一.3及項次 二.3之項次內容名稱相同，故同以每才單價33.5元計算，此 項金額縮減為1944元。
⑺綜上，原告依原證3報價單原請求第二工程之金額為108萬70 00元，扣除前開縮減部分後，請求金額為105萬0610元。 ㈢綜上所述，被告尚應給付前揭兩工程之未付工程款合計為24 5萬8453元（140萬7843元+105萬0610元），爰依兩造間承攬 契約約定，及民法第490條第1項、第505條第1項規定請求。 並聲明：⒈被告應給付原告245萬8453元，及其中201萬5484 元自103年3月26日起算，其餘44萬2969元自104年4月21日起 算，均至清償日止，按年息5%計算之利息。⒉願供擔保，請
准宣告假執行。
二、被告則以：
㈠系爭第一工程部分：
⒈依系爭第一工程契約第1條約定，原告應施作項目包括「主 視覺及相關平面設計、公共設施、標準攤位、祈禱室及工作 區、活動布置、聯合視訊採購洽談會等裝潢，展覽面積15,1 20平方公尺」，總價320萬元，因本案工作項目係為辦理102 年3月28日當日展覽而進行之場地攤位及相關設施之搭設、 布置及展覽結束後之拆除撤離工程，工作時間非常緊湊，進 場僅有二天、退場僅有一天。因原告於簽約後發現工作量過 大，向伊表示其無力因應本案工作項目中之主視覺及相關平 面設計，被告乃將該部分分包予其他公司，是於原告施工前 即已追減該部分工項。原告雖否認主視覺及相關平面設計屬 本案工作項目，然其於支付命令聲請狀及民事訴之追加暨準 備書一狀均肯認該部分為其工作內容，且原告提出之報價單 就工作項目第1大項及第2大項之報價共計50萬元，其餘工作 項目則報價為270萬8830元，合計為320萬8830元，故兩造約 定以320萬元為契約總價。又原告於簽約後有追減工項之情 事，然被告念在本案工作量大、時間極其緊湊，仍完足給付 320萬元，但因兩造就工程款仍有爭議，故應回歸以實際施 作之情形計算本件工程款。
⒉原告雖以其提出之報價單，主張本件工程於施工期間陸續發 生追加工程情事云云，然因本件展覽期間僅有一日，布置場 地之工作日則僅不到二日，故本件工程之工作項目於事前即 已全部特定，不可能有現場修改、追加、變更之可能，而僅 有前述工項之追減。又伊否認曾見過原告提出之追加部分報 價單，且該報價單上並無伊同意或簽認之文字，自難以之證 明伊有追加工程，況追加工程應先提出本契約之數量及單價 ，再提出追加減之項目及數量，如有追加減，再依合約單價 結算，然原告並未提出原合約約定之數量及單價，對於何以 主張有追加減之項目，亦未有任何舉證及說明。 ⒊伊係以原告提出之報價為依據向業主外貿協會投標，而原告 於伊投標前所提供之報價單即為被證3報價單，並非原告提 出之原證4報價單；又兩造於簽約時，因原告表示不必再附 上附件，故未將被告提出之契約報價單及設計圖說列為系爭 第一工程契約之附件，惟由各項目單價之複核計算均係依被 證3之報價單，即可證明該報價單始為原告提出予伊之報價 。再伊提出之報價單係手寫，且未另外謄稿，而原告提出之 報價單則直接將追減項目省略，並未報價，亦將伊在開庭中 已表述另請他人施作之設計工項剔除，故原告提出之報價單
顯係臨訟製作，與真實不符。
⒋系爭第一工程契約之設計工程，除報價單所列項次「⒈平面 設計」係以設計為名，工作內容亦與設計相符外，其餘如「 ⒉公共設施」、「⒊標準攤位」、「⒋祈禱室及工作區」等 工作項目下，亦均有設計工作，即下方說明均有「含設計、 輸出、結構、配備、電力設備、施工及電費」等工作內容， 故原告以系爭第一工程契約第2條約定，主張其僅負責本件 工程之承建、裝潢及拆除，實有所誤會。又原告雖主張設計 、輸出並非其工作內容，然其就系爭夥伴大會第1、2大項係 採總價方式報價外，其餘工項中有關設計部分，包含項次3 之3.1.2、3.3.7、3.4.1、3.4.3、3.4.8、3.4.9、項次4之4 .1.5、4.1.6、4.1.7、4.2.2、4.3.2，均有設計及輸出之工 項，且原告就上開工項均有報價，原告於汽配案中亦負責輸 出等工作內容，故原告並無任何道理拒絕設計、輸出等工作 內容。然原告除就系爭第一工程第1、2大項均未施作外，就 其餘工作項目中有關設計部分，包含項次3之3.1.2、3.4.1 、3.4.3、3.4.9、項次4之4.1.7、4.2.2之美工部分及項次6 下之視訊部分，亦均未完成施作，致伊因此必須將上開各項 工作另交付其他廠商施作，因此支出金額60萬6790元，按民 法第497條規定，均應由原告負擔。
㈡系爭第二工程部分：
伊就系爭第二工程係交由原告承攬施作並無爭執，兩造之爭 議乃在於原告施作完成後所提出之部分項目單價及使用材料 ，違背兩造先前慣例及簽約時之特別聲明。因兩造就汽配展 裝潢工程之配合自100年間即已開始，應可謂兩造對於工作 進行及計價已有慣習，然原告於系爭第二工程施工完成後才 突然變更計價方式，伊自難以接受。茲就爭執工項之應扣款 金額分述如下：
⒈項次一.3「帆布輸出（180*189cm）含上下套管+施工」及項 次一.6「攤位上方造型藍色PVC輸出色帶(含背膠+施工/W:40 *H:153)」：
原告主張此高空施工作業項次一.3之架設費用為6萬1360元 ，項次一.6架設費用為4萬4110元。則依原告主張項次一.6 費用計算，平均每條架設費用為196元（44,000元/225條） ，然對照以往與原告合作時報價（100年報價單)，於架設彈 性布232組，僅需10工，以每工2000元計價，總計費用為2萬 元，可知原告102年與前年兩次費用計算方式完全不相同， 顯不合理。然被告估算102年項次一.6之架設費用應為2萬20 00元（10人x2,200元/人），項次一.3之架設費用應為6600 元（3人x2,200元/人），共2萬8600元，與原告前述主張費
用10萬5460元，有極大落差，故應於總工程款扣除7萬6860 元。
⒉項次一.4「側板輸出（68*242cm）含PVC背膠+施工」： 原告主張項次一.4「側板輸出」費用為6萬2160元，然該項 屬被告買斷的全新品斜角中空板，且與項次一.2「基本看板 」同為pvc背膠+施工，故計算費用應如同項次一.2「基本看 板」，則以每幅950元（19才x50元/才）計價，該項費用應 為3萬9900元（42幅x950元/幅），與原告主張費用6萬2160 元實有落差，故此項應扣除2萬2260元。
⒊項次二.3「帆布輸出（180*189cm）含上下套管+施工」及項 次二.7「攤位上方造型藍色PVC輸出色帶（含背膠+施工/W:4 0*H:153）」（被告誤繕為項次二.6）： 原告主張項次二.3之架設費用為1萬3520元，項次二.7之架 設費用為1萬1000元，安裝架設費用總共2萬4520元。然經被 告估算項次二.7之架設費用應為6600元（3人x2,200元/人） 項次二.3之架設費用應為4400元（2人x2,200元/人），共1 萬1000元，與原告主張費用有極大落差，故應由總工程款扣 除1萬3520元。
⒋項次二.5「側板輸出（68*242cm）含PVC背膠+施工」： 本項應以每幅950元（19才x50元/才）計價，費用應為1萬33 00元（14幅x950元/幅），故應扣除7420元。 ⒌綜上，應扣除費用合計為12萬0060元（76,860+22,260+13,5 20+7,420），故被告尚應付工程款91萬5370（未稅）（1,03 5,430-120,060）。
㈢綜上所述，依被證18之系爭第一工程之結算結果，伊應給付 之工程款為287萬6670元，而被告已付款320萬元，是原告已 溢領32萬3330元，另伊代為處理設計問題另墊付費用60萬67 90元，原告亦應一併返還，總計為93萬0120元；至於系爭第 二工程，被告尚應給付金額為91萬5370元，與前述原告應給 付之金額93萬0120元相抵銷後，原告尚應返還1萬4750元， 故原告本件請求為無理由。並聲明：⒈原告之訴駁回。⒉如 受不利判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執之事項：
㈠兩造於102年1月間就系爭第一工程簽訂工程契約書，約定由 原告以總價320萬元承攬，工程契約書並未附報價單及設計 圖，有工程契約書在卷可稽（見本院卷㈠第32至35頁、第97 至100頁），並經本院當庭勘驗工程契約書原本無誤（見本 院卷㈠第94頁正反面）。
㈡被告有委託原告施作系爭第二工程，原告已完成之工項及數 量如原證3對帳單所載。
四、得心證之理由：
原告主張其已完成上開工程之施作，惟被告尚有系爭第一工 程之工程款140萬7843元，及系爭第二工程之工程款105萬06 10元未給付，爰依兩造間承攬契約約定、民法第490條第1項 、第505條第1項規定請求被告給付245萬8453元等語；為被 告所否認，並以前詞置辯。是本件爭點為：㈠系爭第一工程 契約所約定之總價320萬元是否包括「主視覺及相關平面設 計」？（亦即兩造確認之報價單究為原告所提出之原證4報 價單或被告提出之被證3報價單？）㈡被告就系爭第一工程 究有無追加工程？如有，追加之工項及金額各為何？㈢被告 以原告未施作「主視覺及相關平面設計」及代墊付費用60萬 6790元，應自應付工程款中扣除，有無理由？㈣兩造就原證 3報價單上有關系爭第二工程工項之單價是否已達成合意？ 如否，則各項合理單價為何？原告得請求系爭第二工程之工 程款為何？茲析述如下：
㈠系爭第一工程之結算金額應為300萬4730元： ⒈被告雖辯稱系爭第一工程契約之報價單應為被證3報價單云 云。惟查，系爭第一工程契約並未附有報價單及設計圖說， 為兩造所不爭執，而依原告法定代理人到庭陳稱：其會向被 告提出被證3報價單，係被告法定代理人在要標這個案子時 ，請其去猜報價單上的項目如要做的話，以最低價怎麼做（ 即猜要用多少的價格去承攬這些東西），其提出草稿給被告 法定代理人是最低價，不是報價單，其也告訴被告法定代理 人，如果是他無法這樣承攬，因照他的草稿約260萬元，故 事後協商320萬元，項目內沒有填的，他無法做，空白的地 方就是他不做的等語（見本院卷㈡第72頁反面、第73頁）， 而被告對此並無爭執，亦稱原告係提供草稿給被告，被告也 是以草稿去投標等語（見本院卷㈡第73頁），足見被證3報 價單應係兩造所稱之報價草稿，即原告法定代理人應被告法 定代理人之要求，填寫給被告作為其向業主外貿協會投標之 用，僅為原告認為可承作之最低價之草稿，並非兩造嗣後議 價由原告以總價320萬元承攬系爭第一工程之報價單。被告 雖傳喚證人涂忠明以證明系爭第一工程之報價單應為被證3 報價單云云，惟依證人涂忠明證述：「合約是老闆跟李仲平 談的，談的內容我不清楚，但事前是我拿圖說及報價單給李 仲平的。」（見本院卷㈢第56頁），是證人涂忠明之證言僅 能證明有將圖說及報價單送交原告辦理報價，惟後續承攬合 約之內容及金額係由兩造之負責人負責的，證人涂忠明並不 清楚，是自無法以證人涂忠明之證述證明系爭第一工程之報 價單應為被證3報價單。故被告辯稱系爭第一工程契約之報
價單應為被證3報價單云云，自無可採。
⒉原告雖主張第一工程契約之報價單應為原證4報價單云云。 惟查，將原證4報價單（報價單彩色影本，見本院卷㈠第第 184至186頁）及被證3報價單（見本院卷㈠第101至105頁） 互核以觀，原證4報價單第1頁右上方白色修正液塗改部分， 對應於被證3報價單第1頁右上方同一位置係記載「0000000 」數字及外長形方框（即為被證3報價單各大工項之加總金 額）；原證4報價單第2頁項次3.3.8的備註欄以白色修正液 塗改部分，對應於被證3報價單同一位置係記載「0000000 」；原證4報價單第3頁項次3.4.10下方合計（標準攤位）、 項次4.1.7、項次4.2.11、項次4.3.8下方合計（祈禱室及工 作區）的備註欄位以白色修正液塗改部分，對應於被證3報 價單同位置係各別記載「588300」、「10680」、「114180 」、「15780」；原證4報價單第4頁項次5.1.5、項次5.2.7 下方合計（活動布置）的備註欄位以白色修正液塗改部分， 對應於被證3報價單同位置係各別記載「25000」、「40000 」；原證4報價單第5頁項次6.32下方合計（聯合視訊採購洽 談區）、項次7.16的備註欄位以白色修正液塗改部分，對應 於被證3報價單同位置係各別記載「364440」、「23750」； 又原證4報價單第2至5頁各工項之單價及總價欄位有以白色 修正液塗改後，再以藍色原子筆填列單價及總價之部分，對 應於被證3報價單各工項之單價及總價並不相同，即為兩造 有所爭議之單價及總價之部分；又觀之原證4報價單第2至5 頁各工項之單價及總價欄位無白色修正液塗改，僅有藍色原 子筆填列單價及總價之部分，後方仍可略見原填列之單價及 總價之痕跡；是由上情以觀，原證4報價單應係以被證3報價 單為基礎，經更改修正後所提出之報價單，應屬於被證3報 價單完成後由原告單方所製作之報價單，而被告又已否認原 證4報價單係經兩造所確認製作之報價單，是自無法以原證4 報價單認屬兩造系爭第一工程契約所合意製作之報價單。故 原告主張第一工程契約之報價單應為原證4報價單云云，亦 無可採。
⒊第一工程契約之範圍並不包含「主視覺及相關平面設計」： 被告雖以系爭第一工程契約第1條記載：「甲方（即被告） 辦理2013年全球採購夥伴大會之主視覺及相關平面設計、公 共設施、標準攤位、祈禱室及工作區、活動布置、聯合視訊 採購洽談會等，展覽面積15,120平方公尺」等語，抗辯原告 承攬系爭第一工程應包含「主視覺及相關平面設計」云云。 惟依前所述，原告係應被告要求為其可承攬施作項目之草稿 報價，以作為被告向業主投標之參考，而查被證3報價單草
稿中（見本院卷㈠第101至105頁），其上僅項次3「標準攤 位」、項次4「祈禱室及工作區」、項次5「活動布置」、項 次6「聯合視訊採購洽談區」及項次7「其他」工項內之各細 部工項有填寫單價及金額，至於項次1「平面設計」及項次2 「公共設施」工項之細部工項則無任何單價及金額之記載， 足見原告並未就項次1「平面設計」及項次2「公共設施」向 被告為草稿之報價無誤，是該部分工作自非原告願意承攬之 範圍。復觀之系爭第一工程契約第3條「計費方式」約定： 「㈠展館攤位裝潢及相關設備以乙方契約單價及甲方實際需 要增減核算。㈡乙方應掌握本案完成與拆除退場時間，不得 以任何理由延誤或追加費用（含加班費及規費）。乙方必須 於展覽期間負責供應與保管各項裝潢設備器材，如有損壞， 蓋由乙方負責維修，甲方不再支付任何費用。㈢標準攤位追 加設備，由乙方依據報價單及數量計算，分別向甲方收費。 」（見本院卷㈠第32頁）等語可知，系爭第一工程之工程款 結算方式，係以展館攤位裝潢及相關設備之契約單價乘以原 告實際施作之數量，辦理工程款之結算計價作業，可認系爭 工程係採實作實算方式辦理工程款之結算計價。然由原告向 被告所提送之被證3報價單草稿中，就項次1「平面設計」及 項次2「公共設施」項下所列之細部工作項目，並未有任何 單價金額之記載，是該部分之工作項目，自無法按前述約定 實作實算之方式，進行結算金額之計算，益徵項次1「平面 設計」及項次2「公共設施」，並非原告系爭第一工程承攬 之範圍。故原告主張其未承攬項次1「平面設計」及項次2「 公共設施」工作，自屬可採；被告辯稱項次1「平面設計」 及項次2「公共設施」為原告承攬工作範圍，自無可採。 ⒋系爭第一工程之結算金額應為300萬4730元： ⑴原告主張依原證4報價單之單價及結算數量計算，系爭第一 工程之結算金額如原證14所載金額為388萬2540元（未稅） 等語；被告則辯稱依被證3報價單之單價及結算數量計算， 本件之結算金額應如被證18所載金額為272萬2270元（未稅 ）云云。
⑵而查，原證4報價單及被證3報價單並非兩造合意之契約文件 ，已如前述，是自無法直接逕依兩造各自所主張之前述報價 單所載工項之單價，進行系爭第一工程工程款之結算。惟經 本院將原告所主張原證14及被告所主張被證18各工項之單價 互核以觀，兩造就部分工作項目之單價並未爭執，茲將兩造 所不爭執工作項目之單價，整理如附表1欄位編號「H」欄位 所示；又兩造就部分工作項目之單價雖有爭執，惟原告主張 之單價並未逾被告主張之單價，是此對被告有利，則此部分
之單價自得以原告主張範圍內之單價計算，茲將此部分原告 主張單價未逾被告主張單價之部分，整理如附表1欄位編號 「I 」欄位所示。至於兩造爭執之單價部分，因兩造並未合 意單價，則依民法第491條第2項規定，若無價目表者，按照 習慣給付，是兩造爭執單價部分，自得以一般市場上之合理 單價辦理計價。又本院審酌被告係向業主承攬本件工程，復 將該工程之一部分委由原告次承攬施作，則被告對業主而言 既已如期如質完成本件工程施作，並已如期交付與業主辦理 展覽，且經業主完成驗收結算驗收作業，可認被告向業主承 攬工作項目之單價，應已符合一般市場之行情，且為被告所 得接受之範圍，是被告與業主間之契約單價，自可作為本件 單價認定之依據；次觀之被告與業主間之契約報價單可知（ 見本院卷㈡第186至190頁），被告與業主間契約之含稅總價 為500萬元，而項次1「平面設計」及項次2「公共設施」並 非原告承攬範圍，已如前述，是於扣除該部分工作項目後之 契約含稅總價為401萬8607元（4,761,905-21,500-913,160= 3,827,245，3,827,245×1.05=4,018,607，元以下四捨五入 ，下同），又兩造所簽訂之契約含稅總價為320萬元（見本 院卷㈠第32頁），是可認被告係將其向業主所承攬本件工程 部分之工作項目以79.63%（3,200,000/4,018,607=79.63%） 比例折算之金額交由原告次承攬施作，是就兩造爭執單價之 工項部分，則得以被告與業主契約單價依該比例折算後之單 價計算本件之合理單價，茲將此部分之單價，整理如附表1 欄位編號「K」欄位所示；然原告此部分主張之單價，部分 又未逾附表1欄位編號「K」欄位所示單價，是自應以原告主 張範圍內之單價計算，故依此整理本院認定兩造所爭執單價 工項部分之合理單價如附表1欄位編號「L」欄位所示。綜上 ，彙整前述兩造不爭執單價、原告主張單價未逾被告主張單 價及兩造爭執單價工項之合理單價，如附表1欄位編號「M」 欄位所示，以作為系爭第一工程各工作項目辦理結算計價時 所依據之單價。
⑶復查，將原告所主張原證14及被告所主張被證18各工項之結 算數量互核以觀，兩造就部分工作項目之結算數量並未爭執 ，茲將兩造所不爭執工作項目之結算數量，整理如附表2欄 位編號「H」欄位所示；又兩造就部分工作項目之結算數量 雖有爭執，惟原告主張之結算數量並未逾被告主張之結算數 量，是此對被告有利，則此部分之結算數量自得以原告主張 範圍內之結算數量計算，茲將此部分原告主張結算數量未逾 被告主張結算數量之部分，整理如附表2欄位編號「I」欄位 所示。至於兩造爭執工項之結算數量部分，本院審酌被告係
將其向業主所承攬本件之工程中，有關系爭第一工程之工作 項目全數委由原告次承攬施作，是被告與業主間就該部分所 結算之數量，可認屬原告完成施作之數量，自得作為本件原 告完成施作之結算數量，茲將此部分結算之數量整理如附表 2欄位編號「J」欄位所示。綜上，彙整前述兩造不爭執結算 數量、原告主張結算數量未逾被告主張結算數量，及兩造爭 執工項部分經本院認定之結算數量，如附表2欄位編號「K」 欄位所示，以作為系爭第一工程之各工作項目辦理結算計價 時，用以計算系爭第一工程結算數量之依據。
⑷綜上所述，經本院彙整系爭第一工程之各工作項目之合理單 價如附表3欄位編號「G」欄位所示，及結算數量如附表3欄 位編號「H」欄位所示，則按實作數量之方式辦理計價，系 爭第一工程之結算金額如附表3欄位編號「I」欄位所示，應 為300萬4730元。故原告得請求被告給付之原契約工程款應 為300萬4730元，逾此部分之主張，則不足採。 ㈡原告得請求被告給付追加工程款29萬4260元： 依系爭第一工程契約第3條第3項約定：「標準攤位追加設備 ，由乙方依據報價單及數量計算，分別向甲方收費。」（見 本院卷㈠第32頁），是系爭第一工程若有追加施作工作項目 時，原告即得向被告請求該追加工作項目之工程款。至於追
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網