臺灣臺中地方法院民事判決 105年度沙簡字第369號
原 告 黃蔓茹
訴訟代理人 張瑞容
被 告 余忠建即菲力斯工程行
上列當事人間請求給付違約金事件，本院於民國105年12月20日
言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應給付原告新臺幣陸萬元，及自民國105年10月13日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔百分之十二，餘由原告負擔。本判決原告勝訴部分，得假執行，但被告如以新臺幣陸萬元為原告預供擔保後，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、原告主張：原告經營髮型工作室而有室內裝修之需求，兩造 於民國105年2月19日簽立裝修工程合約書（下稱系爭裝修工 程契約），約定由被告承攬施作原告位於臺中市○○區○○ ○路000號之室內裝潢設計工程（下稱系爭工程），工程總 價為新臺幣（下同）136,000元，簽約後原告旋即先給付百 分之90即122,400元之承攬報酬予被告，被告隨即進行裝修 ，被告原應於105年2月29日前完成系爭工程之施作，然被告 一再拖延工期，遲未施作完成系爭工程，經原告催促後，兩 造就系爭工程於105年3月10日另簽立書面一紙並約定：兩造 同意單就櫃台、電燈全部（組裝＆可使用）、屏風（不含玻 璃部分），被告應於105年3月12日24時前施作完成並點交， 若有延遲，被告同意無條件給付違約金以日計算，一日為 10,000元（下稱系爭違約金約定），詎被告逾期仍未完成施 作，原告於105年4月6日曾寄發存證信函催告被告應於函到 後七日內完成系爭工程，未獲被告置理，因系爭工程尚未全 部完工，導致原告無法營業而受有重大損失。被告抗辯其已 完成前揭櫃台、電燈全部（組裝＆可使用）、屏風（不含玻 璃部分）等工作之施作，及抗辯兩造另有約定追加工程款為 22 ,850元之追加工程，均非真實，並無可採。為此，原告 爰依系爭裝修工程契約及系爭違約金約定之法律關係，提起 本件訴訟，請求被告給付原告違約金500,000元及其法定遲 延利息。並聲明：㈠被告應給付原告500,000元，及自105年 10月7日訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按年息百分 之五計算之利息；㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告抗辯：兩造於105年2月19日固有簽立系爭裝修工程契約
，並約定系爭工程之工程總價為136,000元。惟協議系爭裝 修工程契約內容之初，係由原告之母親與被告洽談，待簽立 系爭裝修工程契約時，始由原告出面簽約，嗣經被告施作完 成系爭工程後，原告認為現有燈光之明亮度不足，遂要求被 告變更設計並追加水電等工作項目，追加工程之工程款為22 ,850元，被告就系爭工程及追加工程於105年3月17日全部完 工後，原告迄今僅給付被告系爭工程之工程款120,000元（ 即系爭裝修工程契約第5條所約定122,400元中之120,000元 ），至於系爭工程之其餘工程款及追加工程款22,850元，迄 今仍未給付被告。並聲明：㈠駁回原告之訴及其假執行之聲 請；㈡如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、法院之判斷：
㈠兩造於105年2月19日有簽立系爭裝修工程契約，約定由被告 承攬施作原告位於臺中市○○區○○○路000號之系爭工程 ，工程總價為136,000元；嗣兩造就系爭工程於105年3月10 日有另簽立系爭違約金約定，並約明：兩造同意單就櫃台、 電燈全部（組裝＆可使用）、屏風（不含玻璃部分），被告 應於105年3月12日24時前施作完成並點交，若有延遲，被告 同意無條件給付違約金以日計算，一日為10,000元等情，業 據原告提出系爭裝修工程契約（含室內裝修設計估價單一紙 ）、系爭違約金約定之書面一紙為證，且被告不爭執此部分 之事實，堪認屬實。
㈡觀諸兩造於105年3月10日簽立之系爭違約金約定載明：兩造 同意單就櫃台、電燈全部（組裝＆可使用）、屏風（不含玻 璃部分），被告應於105年3月12日24時前施作完成並點交， 若有延遲，被告同意無條件給付違約金以日計算，一日為 10,000元等語，顯見被告於105年3月10日確未完成系爭工程 中之前揭櫃台、電燈全部（組裝＆可使用）、屏風（不含玻 璃部分）等工作之施作，否則兩造自無於當日簽立系爭違約 金約定之書面之理。於此情形，被告抗辯其已完成前揭櫃台 、電燈全部（組裝＆可使用）、屏風（不含玻璃部分）等工 作之施作及兩造嗣另有變更材料及追加工程之約定，既為原 告所否認，被告自應就此有利於己之事實，負舉證責任。經 查：
⒈觀諸卷附被告提出之室內追加及變更材枓工程之報價單（記 載室內追加及變更材枓工程包括投射燈、層板燈、吊燈、迴 路新增、屏風噴砂改夾紗玻璃、吸頂燈、廁所燈等七項內容 ），該報價單之日期係記載「2016/10/20」，顯與被告前開 所辯其於105年3月17日已全部完成系爭工程及追加工程之施 作等語不符，且該報價單僅係被告片面製作、未經原告簽認
之私文書，自無從據為有利被告認定之憑據。準此，被告抗 辯兩造嗣另有變更材料及追加工程之約定，自無可採。 ⒉再者，參諸原告提出系爭違約金約定之有關前揭櫃台、電燈 全部（組裝＆可使用）、屏風（不含玻璃部分）等現場相片 ，堪認被告尚未全部完成該等工作之施作。此外，被告對於 其確已全部完成前揭櫃台、電燈全部（組裝＆可使用）、屏 風（不含玻璃部分）等工作之有利於己事實，復未提出確切 證據以實其說，自無從為有利被告之認定。從而，原告主張 被告違反系爭裝修工程契約、系爭違約金約定，逾期迄未完 成系爭工程中之前揭櫃台、電燈全部（組裝＆可使用）、屏 風（不含玻璃部分）等工作之施作，堪予憑採。則依系爭違 約金約定，原告自得請求被告給付違約金。
㈢原告主張被告應給付原告之違約金數額500,000元，有無理 由？說明如次：
按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，民法第 252條定有明文。所謂違約金，不問其作用為懲罰抑為損害 賠償額之預定，均有上開規定之適用（最高法院50 年台抗 字第55號判例參照）。至於是否相當，則須依一般客觀事實 、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，或債務人若能如期 履行債務時，債權人可得享受之一切利益等以為酌定標準， 而債務已為一部履行者，亦得比照債權人所受利益減少其數 額（最高法院49年台上字第807號、79年台上字第1915號判 例參照）。又違約金之約定倘係過高，法院得依民法第252 條之規定，本於職權核減至相當數額，而約定之違約金額是 否相當，亦即過高與否，則應以一般客觀事實、社會經濟狀 況及當事人所受損害情形為衡量標準（最高法院79年台上字 第1612號、49年台上字第807號民事判例意旨參照）。本院 審酌：⑴系爭裝修工程契約之工程總價僅為136,000元，有 如前述，且系爭違約金約定有關被告尚未完成之前揭櫃台、 電燈全部（組裝＆可使用）、屏風（不含玻璃部分）等工作 ，僅占系爭工程中甚小比例，被告復已依系爭裝修工程契約 一部履行系爭工程之施作，此綜參前揭卷附系爭裝修工程契 約（含室內裝修設計估價單一紙）及系爭違約金約定之內容 即明；⑵再佐以本件倘逕依系爭違約金約定而按日以10,000 元計算違約金之結果，被告按日給付違約金之額度已逾系爭 工程總額（即136,000元）1000分之73，顯較一般工程實務 高出甚多，且依卷附證據，亦無從逕認被告逾期未全部完成 系爭工程之結果，確會導致原告因無法營業而受有達500,00 0元之損失等一切情狀，本院認為原告請求被告給付其違約 金500,000元，實屬過高，對被告顯失公平，應酌減為60,00
0元為妥適。
㈣又給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任 。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其 催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人 起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相 類之行為者，與催告有同一之效力。民法第229條第1項、第 2 項定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權 人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者， 仍從其約定利率。應付利息之債務，其利率未經約定，亦無 法律可據者，週年利率為百分之五，民法第233條第1項、第 203條亦有明文。本件原告對被告之前揭違約金60,000元債 權，既經原告起訴而送達訴狀，被告迄未給付，當應負遲延 責任。是被告就其應給付原告前揭違約金60,000元之利息部 分，原告請求自105年10月7日訴狀繕本送達被告（係105年 10月12日送達被告，見卷附之被告送達回證）翌日即：105 年10月13日起至清償日止，按年息百分之五計算之法定遲延 利息，核無不合，應予准許。
㈤綜上所述，原告依系爭裝修工程契約、系爭違約金約定之法 律關係，請求被告給付原告60,000元，及自105年10月13日 起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為有理由，應 予准許。至原告逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。四、原告固陳明願供擔保，請准宣告假執行，然本件原告勝訴部 分，係依民事訴訟法第427條第1項規定適用簡易訴訟程序所 為被告敗訴之判決，應適用民事訴訟法第389條第1項第3款 之規定，依職權宣告假執行，原告此部分所為宣告假執行之 聲請，僅在促使法院為此職權之行使，本院自不受其拘束， 仍應逕依職權宣告假執行。另依同法第436條第2項，適用同 法第392條第2項規定，本院爰依被告之聲請，酌定相當擔保 金額，宣告被告為原告預供擔保後，得免為假執行。至原告 敗訴部分，其假執行之聲請，因訴之駁回而失其宣告之依據 ，應併予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核與判決結果 不生影響，自無庸逐一論述，附此敘明。
六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 106 年 1 月 24 日
沙鹿簡易庭 法 官 何世全
以上為正本，係照原本作成。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須附繕本）；如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 106 年 1 月 24 日
書記官 柳寶倫