損害賠償
臺灣高等法院(民事),重上字,98年度,760號
TPHV,98,重上,760,20110329,1

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　 98年度重上字第760號
上　訴　人　元利建設企業股份有限公司
法定代理人　蔡建生
訴訟代理人　江東原律師
　　　　　　趙文銘律師
被 上 訴人　連勝彥
　　　　　　連豊彥
上　一　人
訴訟代理人　連承周
被 上 訴人　連禎彥
上三人共同
訴訟代理人　王寶蒞律師
　　　　　　李振生律師
上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國98年10月
8日臺灣臺北地方法院97年度重訴字第806號第一審判決提起上訴
，並為訴之追加，本院於100年3月8日言詞辯論終結，判決如下
：
主 文
原判決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分，及該部分假執行之聲請，並訴訟費用之裁判均廢棄。
被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣玖佰叁拾柒萬叁仟伍佰伍拾玖元，及自民國九十七年七月二十八日起，至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
被上訴人應於上訴人交付坐落於新北市三重區○○○段過圳小段第一六二之一地號及同小段第一六二之一一地號二筆土地之同時，連帶給付上訴人新臺幣壹仟玖佰萬元。
其餘上訴駁回。
第一、二審（含追加之訴）訴訟費用，由被上訴人負擔百分之四十五，餘由上訴人負擔。
本判決第二、三項，於上訴人分別以新臺幣叁佰壹拾叁萬元、陸佰叁拾肆萬元供擔保後得假執行，但被上訴人如分別以新臺幣玖佰叁拾柒萬叁仟伍佰伍拾玖元、壹仟玖佰萬元為上訴人預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者 ，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人，承受其 訴訟以前當然停止；上開應承受訴訟人，於得為承受時，應 即為承受之聲明，民事訴訟法第170條、第175條第1項分別 定有明文。本件上訴人元利建設企業股份有限公司（原名昌



鼎建設股份有限公司）之法定代理人原為林敏雄，嗣於本院 審理中變更為蔡建生，有經濟部函、股份有限公司變更登記 表（本院卷㈡第35、36至38頁）在卷可稽，茲經其具狀聲明 承受訴訟（本院卷㈡第33至35頁），核無不合，先予敘明。二、次按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之 。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446 第1項、第255條第1項第2款亦定有明文。本件上訴人於原審 主張被上訴人未依約定期限交付權利拋棄書，伊已合法解除 兩造於民國（下同）87年5月28日簽訂之土地合建契約書（ 下稱系爭合建契約），乃依系爭合建契約第20條第2項約定 ，請求被上訴人應給付損害賠償新臺幣（下同）6,318萬8, 153元本息。嗣於本院審理中，主張另依民法第231條、第25 9條、第260條、第179條之規定，為同一之請求，核屬訴之 追加。被上訴人雖表明不同意上訴人為追加，然上訴人追加 新訴仍須就被上訴人有無遲延交付權利拋棄書、上訴人有無 系爭合建契約解除權等情事加以認定，二者之訴訟及證據資 料有其社會事實上之共通性及關聯性，原訴已進行過之訴訟 資料與證據資料於追加之訴有繼續使用之可能性及價值，自 宜利用同一訴訟程序加以審理，藉以一次解決紛爭，俾符訴 訟經濟要求，且對於被上訴人程序權之保障亦無不利影響， 可認上訴人追加之訴與原訴間之基礎事實即屬同一，依前開 規定，無須經被上訴人同意，應予准許，合先敘明。貳、實體方面：
一、上訴人主張：兩造於87年5月28日簽訂系爭合建契約，約定 由被上訴人提供坐落新北市三重區○○○段過圳小段162之1 、162之11地號2筆土地（下合稱系爭土地），伊出資興建房 屋。因伊係承接訴外人豐馥建設有限公司（下稱豐馥公司） 辦理系爭建案，於辦理建造執照變更時，須檢附相關文件完 成設計人、監造人、承造人之變更，兼為避免日後合建過程 中與原權利人產生糾紛，避免原權利人任意對伊主張權利， 確保伊自身權益，故於系爭合建契約第6條第1項、第8條約 定，被上訴人於簽約後10日內（即87年6月7日前）交付設計 、監造、承造權利拋棄書正本予伊，並應連帶辦理完成原設 計監造人閻辰昌建築師之設計、監造權利之拋棄。詎被上訴 人未遵約定期限交付原承造人及原設計、監造人之權利拋棄 書正本，經伊多次以口頭、書面催告，仍未獲置理，顯已違 反上開約定，依系爭合建契約第20條第2項約定，被上訴人 應就伊所付合建保證金、已支出費用及所受損失賠償金額合 計1億2,637萬3,706元負損害賠償責任。又被上訴人上開違 約行為，依系爭合建契約第8條約定及民法第254條、255條



規定，已有解除權事由，伊業於94年10月11日委請律師發函 通知被上訴人解除系爭合建契約。爰依系爭合建契約第20條 第2項約定及民法第231條、第259條第1、2款、第260條、第 179條規定（彼此間為選擇競合關係），就上開損害賠償中 如附表所示賠償細目金額部分先為一部請求，其餘損害賠償 部分暫予保留，求為命被上訴人應連帶給付上訴人6,318萬 8,153元，及加計自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息 之判決等語（原審判決上訴人全部敗訴，上訴人不服，提起 上訴），並於本院上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應 連帶給付上訴人6,318萬8,153元，及自起訴狀繕本最後送達 翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢願供擔保請准 宣告假執行。
二、被上訴人則以：伊依系爭合建契約所負之給付義務為交付系 爭土地予上訴人興建房屋，協助上訴人辦理變更建造執照為 附隨義務，且無確定期限之約定，至於原建築師設計、監造 權利之拋棄僅為辦理變更建造執照之手段，尚非附隨義務本 身，而權利之拋棄為單方意思表示，非要式行為，拋棄書正 本僅在證明權利拋棄之事實及屬豐馥公司得向上訴人請求給 付權利金之期限屆至時間點。伊已依系爭合建契約第8條約 定，配合上訴人辦竣多次變更建造執照，包括變更上訴人所 聘任之劉祥宏建築師為設計、監造人，已履行附隨義務，第 8條約定目的業已達到，上訴人無取得權利拋棄書正本之實 益，上訴人更同意免除權利拋棄書正本，而辦理建造執照， 伊自無違約情事，上訴人不得任意解除系爭合建契約。縱認 交付設計、監造權利拋棄書正本屬伊之附隨義務，然上訴人 多次所發信函均係要求伊配合辦理變更建造執照，均未定期 催告請求伊履行何項給付，性質上非屬催告函，上訴人既未 踐行定相當期限催告給付之程序，伊不負遲延責任，上訴人 解除契約不生效力。況伊於90年11月15日已將原建築師閻辰 昌出具之設計、監造權利拋棄書影本轉交上訴人，且已向新 北市工務局提出，復於97年5月28日將設計、監造權利拋棄 書正本寄予上訴人，上訴人不得解除契約。上訴人為節省成 本謀取暴利，多次藉詞修改建築圖說以拖延拒不興建房屋， 並拒絕給付豐馥公司權利金，方以與給付義務不相干之未取 得權利拋棄書正本為由，逕自解除系爭合建契約，有違誠信 原則，更有失公平，其解除契約亦屬無效。另系爭合建契約 第20條第2項係由資力雄厚之上訴人單方擬定，條款多為加 重伊之責任或有重大不利益，依民法第148條第2項、第247 條之1第2、4款規定，應認為無效。即令該條文有效，因「 違約」一語無論情節輕重皆然，應限縮適用於補正仍有實益



之情況。本件伊縱未交付權利拋棄書正本構成違約，然尚未 達到妨礙上訴人工程及產權取得之程度，上訴人復無合法催 告通知伊改善，亦與系爭合建契約第20條第2項之要件不合 。原建築師閻辰昌與上訴人並無任何法律關係存在，既已出 具權利拋棄書正本，已不得再主張，且閻辰昌自承未遭受損 失，縱閻辰昌受有損害，依系爭合建契約第8條約定概由伊 負責，與上訴人無涉，難認上訴人受有任何損害。上訴人本 件損害賠償請求項目，均與給付遲延或未交付原建築師權利 拋棄書正本間無相當因果關係，自不得向伊請求。又上訴人 自行聘請複核所請求損害賠償金額，該會計師既非法院選任 ，亦未經伊同意，所作成之複核報告書即無證據能力，無足 採信。如認上訴人合法解除系爭合建契約，則上訴人亦負有 交還系爭土地及配合辦理變更建造執照之回復原狀義務，爰 主張民法第264條同時履行抗辯權等語，資為抗辯。並於本 院答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准 宣告免為假執行。
三、查，被上訴人原與豐馥公司簽訂合建契約，嗣豐馥公司因故 退出，被上訴人於87年5月28日與昌鼎建設股份有限公司（ 下稱昌鼎公司）簽訂系爭合建契約，由被上訴人提供系爭土 地，與昌鼎公司合建房屋，昌鼎公司嗣更名為上訴人公司之 事實，為兩造所不爭執，並有系爭土地合建契約書（原審卷 ㈠第9至37頁）在卷可稽，堪信此部分事實為真實。次查， 系爭合建工程建造執照於89年5月25日完成起造人、設計人 變更，起造人由豐馥公司變更為上訴人及被上訴人共四人， 而設計人由閻辰昌建築師變更為劉祥宏建築師。上訴人另於 89 年10月20日提出變更監造人申請，由閻辰昌建築師變更 為劉祥宏建築師，經新北市政府工務局於89年11月27日准予 變更，再於90年1月19日申請承造人變更，由原承造人洛城 營造有限公司變更為五益營造股份有限公司之事實，復為兩 造所不爭執，並有變更建造執照（原審卷㈠第77、78頁）、 變更監造人申請書（原審卷㈠第76頁）、變更承造人申請書 （原審卷㈠第75頁）附卷可憑，亦堪認此部分事實為真實。四、上訴人主張依系爭合建契約第6條第1項、第8條約定，被上 訴人連帶負有辦理完成原建築師之設計、監造權利拋棄及交 付設計、監造權利拋棄書正本予伊之義務等語，為被上訴人 所否認，並以前開情詞置辯，經查：
㈠依民事訴訟法第400條第1項及第401條規定，除法律別有規 定外，僅在訴訟當事人間就經裁判之訴訟標的始發生本案確 定判決之既判力，訴訟當事人以外之人或訴訟標的以外之判 決理由中判斷均不發生既判力。另學說上所謂之「爭點效」



，係指法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主 張之重要爭點，本於當事人辯論之結果已為判斷時，除有顯 然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推翻原判斷之 情形外，於同一當事人就與該重要爭點有關所提起之他訴訟 ，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判斷，以符民 事訴訟法上之誠信原則而言，該爭點效必以於同一當事人間 始有其適用。次按參加人對於其所輔助之當事人，雖不得主 張本訴訟之裁判不當，但參加人非民事訴訟法第391條（即 現行法第401條）第1項所謂當事人，其與他造當事人間之關 係，自非確定判決之既判力所能及，此亦有最高法院23年上 字第3618號判例可資參照。上訴人主張豐馥公司曾依系爭合 建契約及權利金支付同意書之約定，訴請伊給付權利金2,30 0萬元，被上訴人曾於該案參加訴訟，該案判決認定被上訴 人應交付閻辰昌建築師設計權、監造權拋棄書正本，並在判 決理由中詳為引證論斷，本案應受拘束等語，固據提出另案 即臺灣臺北地方法院95年度重訴字第2號、本院96年度重上 字第37號、最高法院97年度台上字第541號民事裁判為證（ 原審卷㈠第150至165、319至321頁）。惟上開事件之當事人 為上訴人與豐馥公司，被上訴人並非該案之訴訟當事人，且 係為輔助豐馥公司而參加訴訟，為民事訴訟法第58條規定之 參加人，揆諸上開說明，上訴人主張另案判決所為認定對本 件訴訟亦有拘束效力，而有爭點效之適用，尚非可採。本院 仍應依兩造簽訂之系爭合建契約及相關備忘錄，探求兩造締 約真意，而為認定。
㈡兩造簽訂合建契約時，另製作備忘錄，包括兩造就稅捐相關 事宜簽訂之同意書、被上訴人出具之違反合建契約第8條第2 項效果之同意書、合建權利金支付同意書、被上訴人出具授 權書予訴外人連承志之同意書，此有系爭合建契約、備忘錄 可憑（本院卷㈠第31至34頁），足見該四份文件與系爭合建 契約相關不可分離。且兩造非簽訂合建契約後，再行申請建 造執照，合建房屋，而係被上訴人原提供系爭土地與豐馥公 司訂立合建契約，嗣改與上訴人訂約，並由上訴人承接前手 豐馥公司申請之建造執照，續行合建房屋，上訴人須支付權 利金2,300萬元予豐馥公司，此觀諸系爭合建契約第2條約定 即明。故上開同意書係兩造及前手豐馥公司如何處理彼此間 權利義務之相關約定，於探求系爭合建契約條款之意思時， 自應通觀契約文字並連同備忘錄之同意書內容解釋之，而無 將備忘錄內容摒除不論，致失真意。
㈢按系爭合建契約第6條約定：「甲方（指被上訴人）於簽 訂本約同時，應即將全部土地使用權同意書……、土地權狀



影本、申請變更建造執照一切證件書類……備齊蓋妥印章交 付乙方（指上訴人）。由乙方進行規劃設計、申請建造執照 變更等事宜。乙方各種執照之申請、變更如需甲方協助辦 理時，甲方應於乙方書面通知後十個工作天內辦理完成手續 及交付文件，不可以任何理由拖延，如無法辦理完成即視為 違約，惟如有涉及變更甲方分得之房屋或損害甲方之權益時 不在此限。依本約有需要甲方或其關係人配合用印或提供 其他必要文件時，經乙方書面通知後十個工作天內，甲方應 負責處理完成，絕不推諉或藉詞要求額外費用，如無法完成 即視為違約」；第8條約定：「營建工程由乙方負責，甲 方並應配合乙方辦理一切建照變更事宜，……原設計監造 人閻辰昌建築師之設計監造及相關權利之拋棄與原營造承包 商洛城營造有限公司營造承攬權及相關權利之拋棄，由甲方 與豐馥建設有限公司於簽立本約後十日內連帶負責辦理完成 ，因而發生之任何債權債務等事項皆由甲方負責處理完成， 如有費用發生，由甲方自理與乙方無涉。甲方將前項有關 變更設計監造人資料交付乙方起兩個月內，乙方應向有關機 關提出申請，逾期倘因法令變更需向原設計監造人閻辰昌建 築師請求補辦手續而生之費用則由乙方負責之」，此有系爭 合建契約在卷可稽（原審卷㈠第17、18頁）。系爭合建契約 第8條第2項雖僅提及被上訴人應連帶於簽約後10日內辦妥設 計、監造、承攬及相關權利之拋棄，第3項即緊接約定被上 訴人應交付相關資料供上訴人申請建照變更，並未明言應於 辦妥權利拋棄後多久期限內交付相關資料，然以該等資料係 於辦妥權利拋棄之過程中取得，衡情並無辦妥拋棄後仍須另 行備置之情況，且兩造就權利拋棄一事顯然極度要求時效（ 約定簽約後10日即須完成拋棄，並限制被上訴人於收到資料 後2個月內須申請），足認兩造當無刻意於權利拋棄辦妥後 ，僅為資料之交付再給予一定期間之意，是以解釋上第8條 第3項之資料交付亦應於同條第2項之期限內完成。以本件涉 及之設計及監造人變更、原設計監造人之權利拋棄事宜而言 ，第8條實係第6條第3項之特別規定，蓋第8條第2、3項既已 明確約定被上訴人須連帶於簽約後10日內完成原設計監造人 閻辰昌建築師之設計監造及相關權利之拋棄及資料提供，依 約被上訴人即須於期限內辦理完竣，就此所需之相關文件， 若仍適用第6條之約定，允被上訴人於上訴人書面通知後10 日內配合用印或提供即可，被上訴人顯無法於該期限內將原 設計監造人之權利拋棄事宜辦理完竣並交付資料，則第8條 第2項之約定將形同具文。顯見第6條應僅係針對合建過程中 文件之提供義務所為之一般規定，至於設計及監造人變更、



原設計監造人之權利拋棄所涉及之相關文件，仍應適用第8 條之約定，第6條即無適用餘地。
㈣又系爭合建契約第8條第2項約明被上訴人與豐馥公司應於簽 約後10日內連帶辦理完成原權利人就設計權、監造權及承造 權之拋棄，參酌系爭合建契約第2條約定：「甲方原與豐馥 建設有限公司合建，由該公司請領之建築執照（捌肆重建字 第壹貳貳柒號）經協議由乙方承接，其費用新台幣貳仟叁佰 萬元整，甲方同意由乙方逕行交付予豐馥建設有限公司…… 」；合建權利金支付同意書則約定：「乙方（指上訴人）同 意於取得本合建案之變更設計核准之建造執照、棄土證明及 其相關文件後七日內支付豐馥建設有限公司新台幣貳仟叁佰 萬元整」，上開同意書上所謂「相關文件」，應指本合建案 之相關文件，蓋如前所述，系爭合建案乃上訴人承接前手豐 馥公司權利，且承接原豐馥公司申請之建造執照，如被上訴 人未處理前合建契約權利拋棄問題，將影響本合建案之順利 進行。而合建工程實務上多有原起造人、設計人、監造人、 承造人向承接新業主主張權利或阻撓工程進行滋生糾紛情形 ，此有上訴人提出之函可憑（本院卷㈠第36至38頁），故從 兩造締約之目的，系爭合建契約第8條第2、3項被上訴人應 於訂約後10內交付變更設計監造人資料文字之真意，確有使 上訴人取得包括設計權、監造權及承造權拋棄書正本文件之 必要。再參諸證人即曾任職上訴人公司之職員陶慧先於前開 本院96年度重上字第37號事件中證稱：因地主表示跟前手有 權利義務要處理，怕有糾紛，所以要求拋棄權利文件，包括 建築設計人、監造人、營造廠的拋棄書。這些文件一部分是 要變更執照用的，一部分是怕將來原先權利人找公司，故伊 代表公司要求蓋好章的文件正本要交出來等語，此有筆錄可 憑（本院卷㈠第40至45頁）。另因被上訴人未依約如期交付 設計權、監造權拋棄書正本予上訴人，致上訴人於申請變更 建造執照過程中遭到主管機關退件，延宕多時方完成變更， 係因私權糾紛導致原設計人、監造人閻辰昌建築師不願拋棄 權利，拒絕於權利拋棄書上核章，閻辰昌建築師曾因與被上 訴人及豐馥公司就尾款問題發生爭議，而拒絕拋棄設計權、 監造權，不願於設計權、監造權拋棄書用印，此有建造執照 變更監造人審查表（原審卷㈠第38頁）、閻辰昌建築師事務 所88年1月20日函（本院卷㈠第48至50頁）可憑。足見，上 訴人要求被上訴人於訂約後10內交付變更設計、監造人資料 文字之真意，確係包括設計權、監造權拋棄書正本，以便迅 速辦理建造執照變更，並於支付原合建契約權利人豐馥公司 權利金後，豐馥公司就合建案即無權利，在不會有私權糾紛



之保障下，得以投入資金、人力續行系爭合建案，故兩造間 確有約定被上訴人須交付設計權、監造權拋棄權利書正本， 被上訴人應有此給付義務存在。被上訴人抗辯其無提出設計 權、監造權拋棄書正本之義務，尚非可取。
㈤被上訴人固稱，系爭合建契約約定取得建築師權利拋棄之目 的，在於變更原建造執照，其已取得該建築師等拋棄文件並 完成變更建造執照，契約目的已經達成，且拋棄為單獨行為 ，由權利人意思表示，即時發生效力，是建築師閻辰昌簽立 權利拋棄書時，即生拋棄權利之效果，不得再就其拋棄之權 利有所主張，上訴人不得藉詞未收到建築師權利拋棄書正本 為由等語。惟按解釋契約，固須探求當事人立約時之真意， 不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意， 無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解（最高法 院17年上字第1118號判例意旨參照）。徵諸前述，系爭合建 契約、同意書既已明文約定，上訴人須取得前述建築師設計 權及監造權拋棄書、營造廠拋棄書等前合建案相關權利人之 拋棄文件後，始支付豐馥公司權利金，該等文字已清楚表明 當事人之真意，自無許被上訴人再以契約目的已經達成或建 築師已不得行使權利為由，為與契約文字不同之解釋，況上 訴人對契約目的是否達成仍有爭執。復查申請變更承（監） 造人，依新北市工務局89年3月21日89北工施字第M1234號檢 送「台北縣政府工務局建築管理改進措施-施工管理部份」 規定申請變更承（監）造人應附以下資料：變更承（監）造 人申請書兩份、起造人同意書、原變更承（監）造人拋棄書 、新變更承（監）造人同意書、新承造人承攬工程手冊、建 照正本，此有新北市政府工務局89年11月3日簽呈（原審卷 ㈡第75至76頁）可稽，且前開建造執照變更監造人審查表中 「變更監造人是否經原監造人同意放棄由新監造人監造」一 項，審查結果係標註「X」（其他項目則為「O」），新北市 政府工務局亦曾發函昌鼎公司，要求改正其申請變更設計審 查不合規定之項目，其中包括「變更監造人拋棄書未蓋章」 一項，此有88 年4月27日新北市政府工務局88北工建字第 88A409號函在卷可稽（原審卷㈡第155頁）。雖本件監造人 之變更嗣後係由工務局依內政部74年8月14日74台內營字第 328524號函意旨，同意於原監造人放棄承攬同意書內核章之 情況下仍准予變更監造人，此有建造變更監造人審查呈判表 可憑（原審卷㈠第323頁），然由本件監造人變更確未符合 審查表上所有項目，係由承辦人員另引其他函示，經上級核 准後始予同意之狀況觀之，監造權拋棄書正本確為申請變更 建造執照監造人通常所需之文件，主管機關通常係以監造權



拋棄書正本認定本件是否確有變更監造人之情事，若未檢附 ，雖客觀上非不得以其他方式認定處理，然究非屬通例而須 以特殊方式處理，不僅曠日廢時，主管機關是否必予同意亦 難逆料，益證系爭合建契約第8第3項所稱之「有關變更設計 監造人資料」應指設計權、監造權拋棄書之正本，尚非得以 拋棄權利代替，堪以認定。被上訴人所辯建築師閻辰昌已拋 棄權利，不再就拋棄權利有所主張，伊無提出拋棄書正本之 必要，尚非可取。
㈥被上訴人復謂，系爭合建契約僅記載原設計監造人及營造商 權利之拋棄，並無記載需由被上訴人取得權利拋棄書正本， 況其已取得閻辰昌建築師權利拋棄書正本，並交付影本予上 訴人等語。然兩造簽約時，確有要求被上訴人交付蓋好章的 文件正本，且本件交付前述拋棄書文件除為辦理變更建造執 照外，另有預防將來發生紛爭之作用，而影本不能用以證明 文書之真正，是衡之交易常情，該等建築師權利拋棄書係指 文件正本無疑。被上訴人抗辯設計監造權利之拋棄依法無須 以書面為之，故不以出具設計、監造權拋棄同意書為惟一方 式，系爭合建契約亦未約定須以交付設計、監造權拋棄同意 書正本之方式證明業已完成設計監造權之拋棄云云，亦非可 取。
五、上訴人次主張被上訴人未於簽約後10日內（即87年6月7日前 ）交付設計、監造權利拋棄書正本予伊，經伊多次以口頭、 書面催告，仍未獲置理，顯已違反系爭合建契約第8條之約 定，並構成給付遲延，業經催告被上訴人履行，仍未獲置理 ，伊依法於94年10月11日解除系爭合建契約等語，亦為被上 訴人所否認，經查：
㈠就設計及監造人變更、原設計監造人之權利拋棄事宜，依契 約第8條第2項約定，係應由被上訴人與豐馥公司連帶於簽約 後10日內辦理完成；同條第3項則約定，被上訴人將變更資 料交付上訴人後，上訴人應於2個月內向有關機關提出申請 ，是以被上訴人就此依約所負之義務，除須於簽約後10日內 實際上確實使原設計監造人拋棄相關權利外，並應將有關變 更設計監造人之資料交付被上訴人，亦即應交付閻辰昌建築 師之設計權、監造權拋棄書正本。目的在辦理變更建造執照 及保障上訴人權益，上訴人投入合建後，能免於紛爭。被上 訴人確實未於系爭合建契約簽約後10日內交付原設計監造人 之設計權、監造權拋棄書正本及營造廠商承造權之拋棄書予 上訴人，被上訴人顯未履行系爭合建契約第8條第2、3項所 約定之交付文件義務，構成給付遲延。
㈡按「契約當事人之一方遲延給付者，他方得定相當期限催告



其履行，如期限內不履行者，得解除其契約。」、「契約之 性質或當事人之意思表示，非於一定時期為給付不能達其契 約之目的，而契約當事人之一方不按照時期給付者，他方當 事人，得不為前條之催告，解除其契約。」民法第254條、 第255條分別定有明文。自系爭合建契約本身為客觀上觀察 ，其性質尚非必於一定期限為給付不能達其目的，且兩造就 系爭合建契約第8條第2項所為被上訴人應交付時間，同條第 3項所為上訴人取得資料後，應於2個月內向有關機關提出申 請變更，僅為通常合建契約關於工程履行期限之約定，兩造 亦無關於被上訴人逾此期間有為特別重要之合意表示，核與 民法第255條所謂非於一定時期不為給付不能達其目的者有 間。是被上訴人遲延給付設計權、監造權拋棄書正本時，上 訴人僅得依民法第254條規定解除契約，即須於催告被上訴 人履行契約後，被上訴人仍不履行時，上訴人方得行使契約 解除權。上訴人主張伊得適用民法第255條規定，不經催告 ，逕行解除系爭合建契約，尚非可取。
㈢再按民法第254條所定契約解除權，並非以債權人定相當期 限催告為發生要件，而係以債務人於催告期限內不履行為發 生要件，故債權人所定催告期限雖不相當，或未定期限催告 ，但若自催告後經過相當期限債務人仍不履行者，基於誠實 信用原則，應認債權人已酌留相當期限，以待債務人履行， 而難謂不發生該條所定契約解除權。本件被上訴人未依約於 87年6月7日交付設計權、監造權拋棄書正本，上訴人曾於87 年12月23日發函予被上訴人，限期於88年1月1日前配合辦理 變更設計申請書類之用印，此有上訴人開重字（87）1223號 函可稽（原審卷㈡第153至154頁）。參酌閻辰昌建築師於88 年1月20日發函予被上訴人及豐馥公司，要求結清設計監造 酬金816萬元後，方配合用印，拋棄設計監造權，嗣豐馥公 司函覆閻辰昌建築師，謂其上開請求違反雙方約定，並要求 閻辰昌建築師於88年2月1日前於拋棄設計、監造權文件上用 印等情，有閻辰昌建築師事務所函暨建築師酬金計算表（原 審卷㈡第160至162頁）、豐馥公司88年1月25日存證信函（ 本院卷㈠第137至145頁）可憑。另參諸上訴人88年11月19日 函（原審卷㈡第77、78頁）載明：「依雙方約定有關原設計 監造人閻辰昌建築師之設計監造及相關權利之拋棄應由台端 與豐馥建設有限公司於簽立合建契約書後十日內完成，本公 司分別於八十七年七月十六日與十二月二十三日發文予台端 配合辦理變更設計申請書等相關書類上用印，惟迄今有關原 設計、監造人尚未完成拋棄」等語；證人即曾任職上訴人公 司擔任系爭合建案聯絡窗口之林于晴證稱：因簽合建契約當



時，被上訴人有簽具授權書，授權連承志處理，所以伊都找 連承志處理。簽完約後就將拋棄書文件給連承志，一直沒有 蓋出來，因縣政府嗣後變更格式，伊重新送新格式的拋棄書 予連承志，曾打電話及發書面請被上訴人提供拋棄書，87年 12月23日、88年11月19日、89年7月6日函都是伊當初繕打向 被上訴人催告的函，87年12月23日、89年7月6日兩份函均有 附空白的設計、監造拋棄書，可是被上訴人都未提出，89年 8月間離職前還打了一次電話等語（本院卷㈡第46頁）；被 上訴人連豐彥之子連承志亦證稱：林于晴曾向伊要求提出建 築師權利拋棄書，但是我們拿不出來，伊曾和堂哥連祥瑞向 閻辰昌拿拋棄書，但拿不到，因閻辰昌就是不給。林于晴向 伊要拋棄書之次數不記得了，伊有跟林于晴說拿不到拋棄書 就取消合建等語（本院卷㈡第55、56頁）。顯見上訴人確實 檢具拋棄設計權、監造權所需文件促請被上訴人履行閻辰昌 建築師拋棄設計、監造權，否則閻辰昌建築師何須發函予豐 馥公司？上訴人主張確曾催告被上訴人依約履行，因閻辰昌 建築師與豐馥公司仍有酬金尾款之爭議，故閻辰昌建築師拒 絕於拋棄設計、監造權文件上用印，致被上訴人未能依約交 付設計權、監造權拋棄書正本予上訴人，應屬可信。再觀諸 被上訴人於90年11月15日致上訴人之函文中提及「貴公司要 求提出原設計、監造建築師拋棄書（如附影本），請即依雙 方合建契約所約定，由貴公司支付原起造人豐馥建設有限公 司請照費用新台幣貳仟叁佰萬元，貴公司支付上述款項後， 拋棄書正本即交付貴公司」等語（原審卷㈠第181頁），苟 上訴人未曾向被上訴人催告交付原設計、監造建築師閻辰昌 之拋棄書，被上訴人何須為如此函之內容？益見上訴人確曾 催告被上訴人交付原設計、監造建築師權利拋棄書正本。被 上訴人抗辯上訴人87年12月23日、88年11月19日、89年7月6 日函文內容均未就交付設計、監造權拋棄書正本為催告，且 上訴人已同意免除提出設計權、監造權拋棄書正本等語，均 非可採。
㈣又閻辰昌建築師雖證稱業已簽發放棄設計權、監造權正本予 被上訴人，然被上訴人僅於90年11月15日寄發影本予上訴人 ，且聲明須上訴人交付權利金2,300萬元予豐馥公司後，方 交付正本，顯見被上訴人於上訴人催告後仍未依約履行。又 上訴人交付權利金之清償期，乃被上訴人交付包括設計權、 監造權正本後方屆至，已據另案判決確定在案，亦難認上訴 人有先行給付權利金之義務。則自上訴人催告被上訴人履行 後，已逾相當期間被上訴人仍未履行，依民法第254條之規 定，上訴人業已取得系爭合建契約之解除權。而上訴人於94



年10年11日以律師函向被上訴人為解除契約之意思表示，經 被上訴人收受之事實，亦有典律國際法律事務所函（原審卷 ㈠第40、41頁）、李振生律師事務所函（原審卷㈠第95頁） 附卷可憑，足認上訴人業已合法解除系爭合建契約，當無庸 疑。至被上訴人於97年5月28日、97年6月17日雖提出閻辰昌 設計權、監造權正本予上訴人，惟已在上訴人合法解除系爭 合建契約之後，被上訴人謂其已依約履行，上訴人不得解除 契約云云，委非可取。
㈤被上訴人雖抗辯系爭合建案之建造執照業已變更，上訴人已 可施工而不施工，遲於訂約7年後方解除契約，違反誠信原 則，且有失公平，解除契約無效等語。惟兩造締結系爭合建 契約後，因被上訴人未依約於簽約後10日內交付設計、監造 權拋棄書正本，致使建造執照變更遲至89年5月間方辦妥， 且造成原權利人包括豐馥公司、建築師閻辰昌主張權利之情 ，致上訴人就系爭合建案能否繼續履行，茲生疑慮，且於催 告被上訴人履行未果後，雖未依民法第254條規定迅即解除 契約，仍於94年4月7日、94年6月22日與被上訴人商議合建 案規劃事宜，有會議紀錄（原審卷㈠第87至89頁、本院卷㈠ 第162至163頁）可按。惟契約解除權之行使並無期間之限制 ，上訴人於取得契約解除權後暫不行使，仍與被上訴人商議 合建案之規劃，乃因就系爭合建案前已投入履約保證金、設 計費等，不欲合建案擱置，而仍有履約之誠意，惟因上開會 議雙方未能有共識，復因雙方就權利金支付、原合建權利人 權利拋棄書履行已生糾紛，雙方信任基礎發生動搖，且雙方 同為起造人，就系爭合建案各項文件仍須被上訴人同意、用 印，被上訴人可能拒絕配合，而認系爭合建案將多方受阻、 窒礙難行，方於94年10月11日行使契約解除權。再參以上訴 人事後與豐馥公司因權利金交付產生訴訟，被上訴人非但未 積極協助上訴人排除糾紛，反而參加訴訟輔助豐馥公司，益 證上訴人就前手可能阻撓工程、濫行主張權利之疑慮非無所 據，是在兩造就規劃設計未能達成共識，且被上訴人拒不提 出原建築師設計、監造權拋棄書正本情形下，猶要求上訴人 再投入龐大資金，而不得解除契約，顯非事理之平，上訴人 解除系爭合建契約應無違誠信，亦無顯失公平。被上訴人抗 辯上訴人解除契約，違反誠信原則，且有失公平，上訴人解 除契約應屬無效云云，尚非可採。
六、上訴人末主張被上訴人前開違約行為，伊得依系爭合建契約 第20條第2項、民法第259條第1、2款、第179條之規定（彼 此間為選擇競合關係），請求如附表所示之損害賠償金額等 語，被上訴人則抗辯系爭合建契約第20條第2項係由資力雄



厚之上訴人單方擬定，條款多為加重伊之責任或有重大不利 益，依民法第148條第2項、第247條之1第2、4款規定，應認 為無效。即令該條文有效，伊縱未交付權利拋棄書正本構成 違約，然尚未達到妨礙上訴人工程及產權取得之程度，上訴 人復無合法催告通知伊改善，亦與系爭合建契約第20條第2 項之要件不合。原建築師閻辰昌自承未遭受損失，縱閻辰昌 受有損害，依系爭合建契約第8條約定概由伊負責，與上訴 人無涉，難認上訴人受有任何損害。而上訴人請求損害賠償 項目，均與給付遲延或未交付原建築師權利拋棄書正本間無 相當因果關係。又上訴人自行聘請複核所請求損害賠償金額 ，該會計師既非法院選任，亦未經伊同意，所作成之複核報 告書即無證據能力，無足採信。如認上訴人合法解除系爭合 建契約，上訴人亦負有交還系爭土地及配合辦理變更建造執 照之回復原狀義務，爰主張民法第264條同時履行抗辯權等 語，經查：
㈠系爭合建契約第20條第2項約定：「甲方三人同意相互負連 帶責任，亦即一人違約視同全體違約，如有違約或妨礙乙方 工程及產權之取得時，經乙方依法催告仍不改善時，則甲方 應加倍給付乙方已付之合建保證金做為懲罰性違約金，並須 加倍賠償乙方已售及訂戶之權益損失及乙方因本合建已支出