臺灣臺中地方法院民事判決 100年度訴字第408號
原 告 日茂國際貿易有限公司
法定代理人 陳世文
訴訟代理人 劉瑩玲律師
被 告 王秋本即亞藝室內設.
上列當事人間請求損害賠償等事件，本院於民國100年3月17日言
詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應給付原告新臺幣肆拾伍萬肆仟參佰陸拾元，及自民國九十九年十二月二十八日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
訴訟費用由被告負擔。
本判決於原告以新臺幣壹拾伍萬元供擔保後得假執行。 事 實 及 理 由
壹、程序部分：
一、按訴狀送達後，原告不得將訴變更或追加他訴，但擴張或減 縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條 第1 項第3 款定有明文。本件原告於起訴狀請求被告給付新 臺幣（下同）114萬3760元，及自起訴狀繕本送達被告翌日 起至清償日止，按年息5%計算之利息。嗣於起訴狀繕本送達 後，就上開金額減縮為45萬4360元，並請求自起訴狀繕本送 達被告翌日起算之利息，係屬減縮應受判決事項之聲明，參 諸首揭規定，應予准許。
二、被告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無 民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其 一造辯論而為判決。
貳、實體部分：
一、原告主張：
㈠民國98年8月12日，原告就坐落雲林縣土庫鎮○○路35巷3號 房屋一樓至三樓增建工程，與被告簽訂「室內裝修工程委託 合約書」(下稱系爭合約書)。雙方約定施工期限為98年8 月 23日起至98年11月10日止，工程總價金為130萬元，於簽訂 合約時支付65萬元，完工時支付50萬元，驗收後三個月無異 狀時支付尾款15萬元。
㈡原告依約於98年8月12日開立票期分別為98年8月14日、24日 及31日，金額分別為20萬元、20萬元及25萬元之支票三張， 合計65萬元給付簽約款，並經被告兌現。詎被告領得上開款 項後，遲遲未動工，經原告催促後，始於98年10月施工部分 拆除工程，隨即又以沒錢購料及要支付工人款項為由，要求 原告支付部分款項，原告再分別於98年11月12日、及17日又
各匯款5萬元予被告。之後被告又向原告建議，冷氣管線最 好以暗管施作，因而原告又開具98年11月30到期，面額2萬 9360元之支票予被告作為追加款。以上總計，原告前後共支 付77萬9360元予被告。惟被告對於工程仍一再拖延，迄98年 12月22日止，僅完成總工程之30%。
㈢因被告已逾兩造契約所約定98年11月10日之完工期限，原告 乃於98年12月28日委由律師發函通知被告應於文到五日內復 工，若未遵循，則以該律師函作為終止契約之意思表示。茲 本件係可歸責於被告之事由致給付遲延，原告自得終止契約 。又本件原告完工之部分僅為總工程之30%，以合約工程總 價130萬元計算，價值約39萬元(計算式：130萬×30%＝39萬 )，惟原告已給付被告報酬77萬9360元，其溢領之38萬9360 元，於合約終止後，自屬無法律上之原因而受有利益，自當 返還予原告。再依系爭合約書第十條第㈠款約定「逾期罰款 ：如工程未能按期完成，乙方(即被告)應按日以工程總價千 分之一償還甲方(即原告).....(總扣款不得超出總價百分之 五)。」則被告因未能按期完工，而應給付予原告之罰款應 為6萬5千元(計算式：130萬元×5%＝6萬5000元)。綜上，原 告於終止承攬契約後，得請求被告給付之款項合計為45萬43 60元(計算式：389360＋65000＝454360)，並聲明：㈠被告 應給付原告45萬4360元及自起訴狀繕本送達被告翌日起至清 償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡願供擔保，請准予宣 告假執行。
二、原告主張之事實，業據提出室內裝修工程委託合約書、經被 告兌現之支票4張、兌現證明、匯款證明、陳建勳法律事務 所勳法字第98049函及回執各1份(以上均為影本)，以及施工 現場照片一組為證。被告經合法通知，無正當理由未於言詞 辯論期日到場，亦未提出書狀供本院審酌，依調查之結果， 堪認原告之主張為真。
三、按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利 益，雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第 179條前段定有明文；又當事人得約定債務人於債務不履行 時，應支付違約金，同法第250條第1項亦有明定。本件系爭 合約既經終止，被告受領超出其施工進度之工程款，即屬無 法律上之原因而受有利益，從而原告本於不當得利之法律關 係，請求被告返還38萬9360元，並依系爭合約之違約條款， 請求違約罰款6萬5000元，合計45萬4360元及自起訴狀繕本 送達翌日即99年12月28日起至清償日止，按年息5%計算之法 定利息，為有理由，應予准許。
四、原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，核無不合，爰酌定相
當擔保金額准許之。
五、結論：本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第385條第1項 前段、第78條、第390條第2項，判決如主文。中 華 民 國 100 年 3 月 31 日
民事第三庭 法 官 高英賓
正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 100 年 3 月 31 日
書記官 廖碩薇
, 台灣公司情報網