給付工程款
臺灣高等法院 臺中分院(民事),建上更(三)字,99年度,13號
TCHV,99,建上更(三),13,20100803,1

臺灣高等法院臺中分院民事判決　99年度建上更㈢字第13號
上 訴 人即
變更及擴張
之訴被　告　　台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處台中
　　　　　　　施工處
法定代理人　　丙○○
訴訟代理人　　蘇俊維律師
被上訴人即
變更之訴原告　大輪機械工程股份有限公司
法定代理人　　乙○○
被 上 訴人　　盛弘機械工程有限公司
法定代理人　　丁○○
被上訴人即
擴張之訴原告　瑋安實業有限公司
法定代理人　　甲○○
上 列 三人
訴訟代理人　　張慶宗律師
訴訟複代理人　戊○○
上列當事人間請求給付工程款事件，上訴人對於民國96年3月7日
臺灣臺中地方法院95年度建字第131號第一審判決提起上訴，經
最高法院第3次發回更審，於前審被上訴人大輪機械工程股份有
限公司並為變更聲明及被上訴人瑋安實業有限公司為聲明之擴張
，本院於99年7月20日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於命上訴人給付被上訴人大輪機械工程股份有限公司法定遲延利息超過新台幣貳佰貳拾肆萬肆仟零陸拾伍元、被上訴人盛弘機械工程有限公司法定遲延利息超過新台幣肆拾貳萬捌仟伍佰捌拾肆元、被上訴人瑋安實業有限公司法定遲延利息超過新台幣貳拾參萬捌仟伍佰玖拾伍元等部分及各該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。
其餘上訴駁回。
變更之訴及擴張之訴均駁回。
第一審、第二審及發回更審前第三審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由
甲、程序方面：
一、按審判長應向當事人發問或曉諭，令其為事實上及法律上陳 述、聲明證據或為其他必要之聲明及陳述；其所聲明或陳述 有不明瞭或不完足者，應令其敘明或補充之，民事訴訟法第



一百九十九條第二項定有明文。又分公司係總公司分設之獨 立機構，就其業務範圍內之事項涉訟時，自有當事人能力。 是原告對分公司起訴後於訴訟進行中，將被告更正為總公司 應認為訴之變更（最高法院四十年台上字第一○五號判例意 旨參照）。再按當事人於訴訟未經合法代理者，其判決當然 為違背法令，民事訴訟法第四百六十九條第四款定有明文。 是上開當事人能力、法定代理權欠缺與否，為法院應依職權 調查之事項，如有欠缺而能補正者，法院應裁定命當事人補 正（最高法院八十二年度台上字第一四四八號、八十九年度 台上字第一七九六號判決意旨參照）。查被上訴人於原審起 訴時，被告欄記載為：「臺灣電力股份有限公司（臺中施工 處）；臺北市中正區○○○路○段二四二號；法定代理人陳 貴明」，且其於事實及理由欄謂：「‧‧‧被告公司所在地 雖在臺北市○○○路○段二四二號，惟原合約第二十六條約 定如因本契約發生訴訟時，雙方同意以工地就近之地方法院 為第一審法院。本件工地均在臺中縣龍井鄉○○村○○路一 號（即臺中施工處），應由鈞院（即原審法院）管轄」等語 （見原審卷第四、六頁）；惟被上訴人所提出之證據，其中 關於系爭三項工程契約名稱均為：「臺灣電力股份有限公司 工程採購承攬契約」，然就上開系爭三項工程契約上之業主 及立契約人均載為「臺灣電力股份有限公司臺中施工處」、 負責人均載為高建群（見原審卷第8、25、59、62、63 、94 、114至116頁），另三份協議書，亦以上訴人為簽約人（見 原審卷第60、91、117頁），從而被上訴人究以臺灣電力股 份有限公司為被告，抑或以臺灣電力股份有限公司臺中施工 處為被告，自有闡明之必要。經本院前審於民國（下同）97 年4月29日行準備程序時，就上開情事為闡明，經被上訴人 向本院陳明：應以臺灣電力股份有限公司臺中施工處為被告 ，而法定代理人高建群。上訴人對被上訴人上開陳明，復不 加以爭執，且追認前以臺灣電力股份有限公司為被告所為之 訴訟行為（見發回前本院卷第21頁），是本件上訴人應以臺 灣電力股份有限公司臺中施工處為被告，而法定代理人高建 群（參照最高法院97年度台上字第431號發回指摘）。次查 ，上訴人經改制調整後，於97年8月15日起，依其總公司97 年8月5日電秘字第09708001821號函，對外統一名稱為「台 灣電力股份有限公司核能火力發電工程處台中施工處」，業 據上訴人提出該號函文影本及附件為憑（見發回後本院卷第 63至65頁），核未影響其當事人之同一性，是本件訴訟即應 以其更改後之名稱為當事人，先此敘明。
二、按當事人代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴



訟能力之本人承受其訴訟以前，當然停止，如有訴訟代理人 時則不予停止；又承受訴訟人得為承受時，應即提出書狀於 受訴法院為承受之聲明，並由法院送達於他造。民事訴訟法 第170條、第173條本文、第175、176條定有明文。查本件訴 訟繫屬中，上訴人之法定代理人由高建群變更為丙○○，有 上訴人提出之台灣電力股份有限公司99年5月3日電人字第09 905060551號函影本附卷可稽（本院卷第74頁），核與前開 民事訴訟法之規定相符，應予准許，先此敘明。三、按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但第二百五 十五條第一項第二款至第六款情形，不在此限，民事訴訟法 第四百四十六條第一項定有明文。是故，被上訴人（即原審 原告）於第二審訴訟程序中，依同法第二百五十五條第一項 第三款規定，將原訴擴張或減縮應受判決事項之聲明者，依 上開說明，被上訴人仍得為之。查被上訴人原起訴請求上訴 人給付之法定利息部分，依前審起算日期均自民國（下同） 95年12月14日，惟於本院減縮為：上訴人應給付被上訴人大 輪機械工程股份有限公司自96年2月14日起至99年4月9日止 按年息百分之五計算之利息共計新台幣243萬9886元；上訴 人應給付被上訴人盛弘機械工程有限公司自95年12月14日起 至99年4月9日止按年息百分之五計算之利息共計新台幣46萬 4577元；上訴人應給付被上訴人瑋安實業有限公司自97年5 月31日起至99年4月9日止按年息百分之五計算之利息共計新 台幣11萬0645元。後又變更上開聲明為：上訴人應給付被上 訴人大輪機械工程股份有限公司新台幣224萬4065元；上訴 人應給付被上訴人盛弘機械工程有限公司新台幣42萬8584元 ，上訴人應給付被上訴人瑋安實業有限公司新台幣23萬8595 元（見本院卷第77、78頁），核係減縮應受判決事項之聲明 ，依上開規定，毋庸經對造同意，自得為之，合先敘明。乙、實體方面：
一、被上訴人起訴主張：訴外人大裕鋼鐵工程股份有限公司（下 稱大裕公司）分別於91年10月11日、91年11月8日及92年5月 14日標得系爭「臺中發電廠第九、十號機靜電集塵器安裝工 程」（下稱系爭集塵器工程）、「臺中發電廠第九、十號機 汽輪發電機之附屬設備管路安裝工程」（下稱系爭汽輪發電 機工程）、「臺中發電廠第九、十號機雜項迴轉設備製造安 裝及配合試運轉工程」（下稱系爭迴轉設備工程）等三項承 攬工程，並均與上訴人簽訂書面承攬契約（下稱系爭契約） ，約定工程款含營業稅分別為8,822萬元、2,138萬元及768 萬元。嗣訴外人大裕公司因財務週轉困難，無力繼續施作完 成上開三項工程，乃經上訴人簽准分別由系爭集塵器工程、



系爭汽輪發電機工程、系爭迴轉設備工程之履約保證廠商即 被上訴人大輪公司、盛弘公司及瑋安公司分別接辦後續各項 未完之工程，三方即訴外人大裕公司、上訴人與履約保證廠 商（即被上訴人）分別於94年6月28日、94年8月4日及94年8 月1日簽訂協議書（下稱系爭協議書），且由上訴人與大輪 公司變更系爭集塵器工程之工程款為8,852萬元，與瑋安公 司變更系爭汽輪發電機工程之工程款為7,658,459元。是系 爭三項工程之承攬人分別為被上訴人三人，各項後續完成工 程之工程款自應由被上訴人各自就其承攬部分取得。查被上 訴人大輪公司、盛弘公司所施作之系爭集塵器工程及系爭汽 輪發電機工程業經上訴人驗收完竣，惟上訴人仍有工程款24 ,991,105元及4,270,303元未為給付；另被上訴人瑋安公司 所施作之工程雖尚未驗收，然上訴人亦積欠工程款4,063,01 9元未給付，被上訴人僅先就其中上訴人未爭執之1,189,560 元為請求，逾期罰款742,000元及其他扣款1,753,000元則待 行政院公共工程委員會就扣款部分為調解後，再為請求。爰 本於承攬契約之法律關係提起本件訴訟，請求系爭三項承攬 工程之承攬報酬（註：保固款部分，均未請求）。又大輪公 司因上訴人已受領上訴人給付360萬元，惟當時上訴人同時 亦要求大輪公司提供台灣土地銀行民權分行存單號碼ＬＡ00 00000號、面額360萬元定期存單予上訴人設定質權，以擔保 契約之履行（見發回前本院卷第72頁），因系爭工程已完工 ，上訴人應即交還，因而於本院並就此部分為訴之變更等語 。
二、上訴人（即變更之訴被告）抗辯略以：上訴人對於被上訴人 分別為訴外人大裕公司承攬系爭集塵器工程、系爭汽輪發電 機工程、系爭迴轉設備工程之履約保證廠商，並由被上訴人 依序分別承接系爭三項工程中訴外人大裕公司尚未完工之部 分，三方並分別因之訂有系爭協議書，而被上訴人就各該工 程已完工，其可得請求之工程款於扣除各項工程之保固款及 被上訴人瑋安公司之逾期罰款742,000元及其他扣款1,753,0 00元，被上訴人依序請求24,991,105元、4,270,303元、1,1 89,560元之數額，均不為爭執。惟依系爭協議書第6條約定 ：「乙方（即被上訴人）接辦本工程後，倘丙方（即上訴人 ）接獲法院或行政執行處針對本工程執行禁止收取工程款或 相關保證金之扣押命令，乙方無條件同意丙方依法院或行政 執行處之執行命令，全額扣押該執行命令所列之工程款或相 關保證金，並待法院或行政執行處後續指示後據以配合辦理 ，乙方絕無異議。」，上訴人就系爭工程之工程款及保證金 等應給付之款項，既已遭訴外人大裕公司之一干債權人向法



院聲請執行命令，或對上訴人起訴，令上訴人禁止大裕公司 收取其債權或確認大裕公司對上訴人債權存在，依上開約定 ，上訴人亦無法就被上訴人所請求之工程款為任何給付，被 上訴人之請求自屬無據等語。
叁、兩造不爭執事項：
一、系爭集塵器工程、汽輪發電機工程、迴轉設備工程等三項承 攬工程，嗣後訴外人大裕公司因財務週轉困難，無力繼續施 作完成上開三項工程，後由被上訴人三人接辦後續各該項未 完之工程，三方（即大裕公司、上訴人及本件被上訴人）分 別簽訂協議書。
二、大輪公司、盛弘公司所施作之系爭集塵器工程及汽輪發電機 工程分別業經上訴人驗收完竣。
三、大輪公司因已受領上訴人給付360萬元，因當時上訴人同時 亦要求大輪公司提供台灣土地銀行民權分行存單號碼ＬＡ00 00000號、面額360萬元定期存單予上訴人設定質權，以擔保 契約之履行，現上開定期存單由上訴人占有中，給付上開定 期存單之條件與大輪公司請求本件條件相同（見發回前本院 卷第九十六頁背面，即如本件判准上訴人應給付大輪公司系 爭工程款，則上開定期存單即應交還大輪公司）。四、本件工程款之請款方式，實際為：由上訴人先核算列出對造 得請款金額後，對造三人再依上訴人核算應給付之金額向上 訴人請款（非上訴人先前主張之對造應依系爭協議書第五條 、系爭契約第五條、投標須知第六條規定，估驗款部分應提 出估驗計價表、請款單；驗收後之工程款部分，應提出請款 單予上訴人，上訴人始有給付系爭工程款之義務，見發回前 本院卷第20頁背面、第21頁、第64頁；另參照最高法院九十 七年度台上字第四三一號發回意旨）。
五、依上開第四點之上訴人核算後，如本件被上訴人主張有理由 時，上訴人應給付被上訴人大輪公司工程款1547萬4521元、 應給付被上訴人盛弘279萬5891元、應給付被上訴人瑋安公 司236萬5043元。
肆、得心證之理由：
一、本件兩造爭點首為：上訴人得否依系爭協議書第六條之約定 ，作為拒絕給付本件被上訴人之承攬報酬？
㈠按解釋私人之契約應通觀全文，並斟酌立約當時之情形，以 期不失立約人之真意；又解釋當事人所立書據之真意，以當 時之事實及其他一切證據資料為其判斷之標準，不能拘泥字 面或截取書據中一二語，任意推解致失真意；再契約應以當 事人立約當時之真意為準，而真意何在，又應以過去事實及 其他一切證據資料為斷定之標準，不能拘泥文字致失真意（



最高法院18年上字第1727號、19年上字第28號、19年上字第 453號判例意旨參照）。故解釋契約，應特別斟酌相對人明 知或可得而知的事實，並就磋商過程、交易目的及利益狀態 ，依交易慣例及誠實信用原則加以判斷。本件被上訴人等三 人雖為訴外人大裕公司承攬上訴人系爭三項工程之履約保證 廠商，然就接辦系爭三項後續工程三方間之法律關係，已為 約定，而各自訂有內容均相同之協議書等情，為兩造所不爭 執，並有上開協議書影本三份附卷可憑（見原審卷第60至61 、91至92、117至118頁），此部分自堪信為真實。 ㈡依系爭協議書第四條約定：「本工程承攬契約中相關之所有 權利義務，均由乙方（即指被上訴人等三人）全部承受，乙 方絕無異議。甲方（即指訴外人大裕公司）已施作但尚未請 領之工程款，全部改由乙方請領。」核其約定性質，應類推 適用民法第305條併存的債務承擔（概括承受）之規定。而 民法第305條規定：就他人之財產或營業，概括承受其資產 及負債者，因對於債權人為承受之通知或公告，而生承擔債 務之效力。惟此僅就財產或營業承受時之債務承擔為規定， 若與此結合有債權移轉時，應依民法第294條至第299條之規 定，亦須經讓與人或受讓人通知債務人始生效力。而此之通 知，不過為觀念通知，為通知概括承受事實之行為，得任以 言詞或文書為之，不需何等之方式，（最高法院88年度台上 字第1135號判決意旨參照）。而依債權相對性，訴外人大裕 公司之債權人除有債務承擔或契約承擔之外，僅得對於訴外 人大裕公司行使債權。本件被上訴人三人雖係以契約承擔訴 外人大裕公司原承攬人之地位，然此係指完成承攬工作之承 攬人義務而言，對於第三人（包括訴外人大裕公司）並未承 擔訴外人大裕公司就此以外之其他債務。
㈢兩造所訂定之協議書第六條約定『乙方（即被上訴人）接辦 本工程後，倘丙方（即上訴人）接獲法院或行政執行處針對 本工程執行禁止收取工程款或相關保證金之扣押命令，乙方 無條件同意丙方依法院或行政執行處之執行命令，全額扣押 該執行命令所列之工程款或相關保證金，並待法院或行政執 行處後續指示後據以配合辦理，乙方絕無異議』，其中所指 『工程款或相關保證金』者，應以系爭協議書第四條約定為 據。而兩造簽訂系爭協議書時，大裕公司至少尚有得標時所 繳納的履約保證金及各期估驗款中依估驗款預留百分之五之 保留款，尚未領取；依照系爭協議書第四條約定，此兩種款 項於被上訴人履約完畢後，均應由被上訴人領取；復為兩造 所不爭執。上訴人復自承就工程款部分，系爭工程於大裕公 司施作期間，確有依各期估驗後留下之5％保留款，但大裕



公司亦有相當之違約罰款，若非被上訴人三家履約保證廠商 接辦，其保留款顯不足支付違約罰款，惟卻予因為被上訴人 等接辦系爭工程，該保留款卻又存在於未領之工程款裡，履 約保證金係大裕公司所提供，若非被上訴人接辦，依約上訴 人可沒收該履約保證金，但因被上訴人承擔契約責任，履約 保證金又因此存在等語（見發回後本院卷第58頁）。故系爭 協議書第六條所指之「工程款及相關保證金」，其中「工程 款」應係指大裕公司已施作尚未領取之工程款，包括大裕公 司施作期間，依各期估驗後留下之5％保留款；「相關保證 金」則係指大裕公司所提供之各項工程之履約保證金；亦即 係指本應由大裕公司領取之工程款，然由被上訴人所領得者 而言，而非泛指本應歸由被上訴人所取得之承攬報酬而言已 明，否則被上訴人接辦工程，投入財力、心力後，所應得之 報酬，隨時有被大裕公司之其他非關本工程且債務承擔時尚 未發生之債權人聲請執行之危險，且大裕公司如勾串第三人 製造假債權，將會發生不測之道德風險，此應非被上訴人於 立協議書時之真意。上訴人徒以協議書第六條約定，主張被 上訴人接辦工程後，伊接獲法院針對本工程執行禁止收取工 程款或相關保證金之扣押命令，被上訴人依約應無條件同意 上訴人依法院之執行命令，全額扣押該執行命令所列之工程 款或相關保證金，並待法院後續指示後據以配合辦理云云， 拒絕給付工程款，與協議書真意不符，委不足取。 ㈣再依系爭協議書之簽訂，無非因為訴外人大裕公司無法繼續 施作系爭工程，而大裕公司係在工程進行中無以為繼，故其 未完成之部份，由被上訴人接續完成；因此在分期估驗之工 程中，其銜接之該期工程，必然是由大裕公司與被上訴人等 分別接續而完成。故被上訴人等簽訂系爭協議書時，上訴人 與大裕公司就該期工程既尚未估驗，則大裕公司就該期已施 作部分，得領取之工程款為何，兩造並不清楚。上訴人嗣確 認大裕公司原得領取之承攬報酬（即大裕公司施作工程已完 成之部分），大裕公司均業已請領完畢（見原審卷第158頁 ），係在上訴人與被上訴人結算之後，自非兩造簽訂系爭協 議書時，所得確認。且系爭工程於大裕公司施作期間，確有 依各期估驗後留下之5％保留款，該保留款存在於未領之工 程款中；大裕公司於投標時並已提供各項工程之履約保證金 。足徵，兩造簽訂系爭協議書時，大裕公司並非已無系爭協 議書第六條所約定之「工程款及相關保證金」可領取。至大 裕公司施作期間，依各期估驗後留下之5％保留款及大裕公 司所提供之各項工程之履約保證，與被上訴人接辦系爭工程 後得請領之工程款，亦非無法區分。是上訴人抗辯因系爭協



議書第6條所謂之「工程款或相關保證金」，無可區分係大 裕公司已施作未請領部份、或是被上訴人等所施作而應請領 部份，一旦發生系爭協議書第6條所約定事由，被上訴人依 約即有容忍義務，在條件成就前，不得向上訴人請求云云， 顯不可採。退步言之，系爭協議書第6條所謂之「工程款或 相關保證金」，縱有無可區分係大裕公司已施作未請領部份 、或是被上訴人等所施作而應請領部份；然系爭協議書第6 條約定「乙方無條件同意丙方依法院或行政執行處之執行命 令，全額扣押該執行命令所列之工程款或相關保證金，並待 法院或行政執行處後續指示後據以配合辦理，乙方絕無異議 」之目的，亦僅係在上訴人接獲法院或行政執行處針對系爭 工程執行禁止收取工程款或相關保證金之扣押命令後，限制 被上訴人不得逕以執行名義強制執行遭第三人扣押之款項； 而非限制被上訴人不得本於承攬契約之法律關係，起訴請求 上訴人給付工程款。
㈤本件訴外人大裕公司原得領取之承攬報酬（即訴外人大裕公 司施作工程已完成之部分），訴外人大裕公司均業已請領完 畢；又本件有關訴外人大裕公司之債權人對於上訴人所主張 之權利，亦均與本件工程無關等情，已據上訴人陳明（見原 審卷第一五八、一六八頁）。是依上開說明，大裕公司之其 他債權人之債權，並非在被上訴人債務承擔契約應負責任之 範圍內，被上訴人依法不應負責。且被上訴人本件請求的工 程款，係被上訴人三家公司接辦後所產生的工程款，並不包 括大裕公司施作期間，依各期估驗後留下之5％保留款及大 裕公司所提供之各項工程之履約保證。故上訴人持系爭協議 書第六條之約定，作為拒絕給付系爭承攬報酬之理由，為不 可採。
二、系爭協議書第五條固約定：「請領發票之開立，改由乙方為 之，至於撥付方式，由乙方依工程承攬契約規定向丙方申請 。」、系爭契約第五條約定：「付款辦法：按投標須知第六 條。」、投標須知知第六條規定：「‧‧‧㈡本工程付款時 間點及審核程序，除招標文件另有規定外，依下列規定辦理 ：⒈估驗計價部分：⑴廠商應於申請估驗計價時提出估驗計 價表（單）及相關佐證資料，送請本公司核付。‧‧‧⑷本 公司於廠商提出估驗計價表（單）後，至遲應於五日內完成 審核程序，並於接到廠商提出請款單據後五日內付款。⒉竣 工計價部分：‧‧‧⑵付款時間：工程驗收合格後本公司於 五日內開具結算驗收證明書或相關證明為原則，如有困難者 ，本公司得按「政府採購法施行細則」第一百零一規定辦理 ，並至遲應於接到廠商提出請款單據後五日內付款。」（見



原審卷第60、63、75頁）。惟被上訴人主張：本件工程關於 請款部分，係以上訴人為中心，大部分均由上訴人所主導， 並由被上訴人提出請款函，以踐行相關程序，況被上訴人於 法院審理期間，與上訴人再度進行會算，並製有保留款統計 表等語，而上訴人對於被上訴人上開關於請款方式之主張， 並不爭執（見發回前本院卷第64、65頁），且對於被上訴人 所提出之保留款統計表（見發回前本院卷第60頁），係由上 訴人所製作，亦不爭執（見發回前本院卷第21頁）；則關於 系爭工程之付款方式，兩造應以實際請款方式為之，既為兩 造所不爭執；從而上訴人主張：依系爭協議書第五條、系爭 契約第五條、投標須知第六條規定，估驗款部分應提出估驗 計價表、請款單，驗收後之工程款部分，應提出請款單予上 訴人，上訴人始有給付系爭工程款之義務，被上訴人未依上 開約定程序請款，上訴人得拒絕給付云云，已難認可採。三、就被上訴人大輪公司變更之訴部分：變更之訴原告大輪公司 主張，因大輪公司已受領對造給付360萬元，因當時對造同 時要求伊提供台灣土地銀行民權分行存單號碼ＬＡ0000 000號定期存單予對造設定質權，以擔保契約之履行，現 上開定期存單由上訴人占有中，系爭工程已完工驗收，對造 即應交還等語。變更之訴被告對大輪公司己完工驗收之事實 不爭執，並同意如本院認伊應給付大輪上開工程款，返還之 條件即已成就，伊即同意交還等語（見發回前本院卷第96頁 背面），為此，本院認上訴人即變更之訴被告應給付大輪公 司上開工程款，基於同一理由，大輪公司請求對造交還上開 定期存單，即屬有據，應予准許。
四、嗣經發回本院後，上訴人已於99年4月9日全數給付與被上訴 人本件系爭工程款及保證金（本院卷第77、78頁），按給付 之訴之原告，雖須有私法上之給付請求權其訴權始存在，但 訴權是否存在，應於事實審之言詞辯論終結時定之，如在第 二審言詞辯論終結時，訴權存在要件已備，縱令在起訴時尚 有欠缺，亦仍不得以其訴為無理由予以駁回，此觀民事訴訟 法第一百九十六條、第二百二十六條、第四百四十四條等規 定自明（最高法院29年上字第498號判例參照），故既已給 付，原審判決命該部分之給付已無請求權，爰以廢棄。同理 ，變更之訴及擴張之訴亦均無理由，皆應予駁回。五、又兩造原就持延利息之計算互有爭議，惟被上訴人已於99年 6月7日辯論意旨狀中變更利息計算聲明為：上訴人應給付被 上訴人大輪機械工程股份有限公司新台幣224萬4065元；上 訴人應給付被上訴人盛弘機械工程有限公司新台幣42萬8584 元，上訴人應給付被上訴人瑋安實業有限公司新台幣23萬85



95元，表明同意如上訴人所主張利息計算方式等語（見本院 卷第77、78頁），是以利息爭議已不復存在，雙方均達成合 意，上訴人自應如數給付。
伍、從而，被上訴人等三人本於各該兩造間承攬契約之法律關係 ，請求承攬報酬，上訴人應給付被上訴人大輪公司工程一千 五百四十七萬四千五百二十一元、被上訴人盛弘公司二百七 十九萬五千八百九十一元、被上訴人瑋安公司二百三十六萬 五千零四十三元及加計其法定遲延利息，其中本金部分為無 理由，法定遲延利息部分為有理由，原審未及審酌上訴人已 經給付之事實，判命上訴人如數給付，於法尚有未洽，自屬 不能維持。上訴論旨指摘原判決不當，求為廢棄改判，非無 理由，爰判決如主文所示。至於原審就命上訴人給付法定遲 延利息之判決，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決此部分 不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。又被上 訴人本金部分雖受敗訴，然其行為，按當時之訴訟程度，為 伸張權利所必要，依民事訴訟法第八十一條第二款規定，其 訴訟費用審酌應由上訴人負擔為當，乃如主文末項所示。陸、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，與判決 結果不生影響，爰不另一一論述。
據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第450條、第78條、第81條第2款，判決如主文。中 華 民 國 99 年 8 月 3 日
民事第五庭 審判長法 官 童有德
法 官 古金男
法 官 鄭金龍
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 書記官 姚錫鈞
中 華 民 國 99 年 8 月 4 日
Ｓ